发包人要承担哪些责任-法师兄

发包人要承担哪些责任

来源：互联网时间： 2023-04-03 11:02:34 67 人看过

发包人要承担如下责任：

1．发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。

2．发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失。

3．及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。

4．提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。

5．按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。

6．按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。

一、发包方式与承包方式

发包方式与承包方式分别如下：

1．招标发包。是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件，吸引承包人参与竞争，按照特定程序择优选择，达成合意并签订合同。

2．直接发包。是指由发包人直接选定特定的承包人，与其进行直接协商谈判，对工程建设达成一致协议后，与其签订建筑工程承包合同的发包方式。我国只有少数不适用招标发包的特殊工程，才适用直接发包。

3．总承包

一个建设项目建设全过程或其中某个阶段（例如施工阶段）的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。

4．分承包

分承包简称分包，是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程或某种专业工程，在现场上由总包统筹安排其活动，并对总包负责。

二、发包方的义务

发包方的义务如下：

1．维护承包方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同。

2．尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。

3．依照承包合同约定为承包方提供生产、技术、信息等服务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

债权担保
公平责任包含哪些承担者或担保人

有下列特征：1.公平责任属于法律责任的范畴。2.公平责任以公平观念做价值判断标准来确定责任。3.它适用于当事人没有过错的情况。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。一、反担保保证范围反担保的保证范围如同担保。保证担保的责任范围分为全部和部分两种。全部的保证担保责任范围完全与债成立时确定的债务人之责任范围一致。包括如下内容：1.主债权的全部。在保证合同中，如无具体的专门约定，应认为是担保主债权全部。2.利息。利息有法定和约定两种，凡是因主债权所生的利息，不管是法定的还是约定的，均应列为保证担保的对象。3.违约金。必须是就主债权所应付的违约金，才能予以保证担保。4.损害赔偿。由主债而生的损害赔偿之债，应当予以保证，在这种情况下，不论损害赔偿之债的发生是因为债务不履行还是迟延履行，只要归结到债务人头上的，保证人就有代为赔偿或连带赔偿责任的义务。5.其他从属于主债权的

2023-06-20

348人看过
继续履行
施工合同责任侵害承包人部门承担哪些责任

（一）在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。（二）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。怎么确定施工合同责任施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种：（一）发包人未及时拨付进度款时：（1）承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。（2）但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。（二）中途停工：谁引起停工由谁承担。

2023-07-24

470人看过
工程发包
分包工程发包人是否需要承担连带责任

一、分包工程发包人是否需要承担连带责任1、依据我国相关法律的规定，总承包人将部分工程分包给承包人的，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。2、《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。二、工程发包给无资质组织的后果有哪些1、发包人以设备租赁的方式将建设工程分包给无建筑资质的承包人，并签订设备租赁合同。该合同名为租赁合同，实为以租赁方式将工程分包给承包人，系建

2023-04-14

490人看过
勘察设计
发包人承担责任的情形包括什么？

1.提供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工是将设计图纸付诸实施的过程，如果勘察设计不符合法律法规、安全标准、技术规范和合同约定，存在质量缺陷，再好的施工技术都难以保证工程质量。勘察设计有缺陷的情形包括没有提供符合法定质量要求的勘察设计资料、施工图设计文件未报建设行政主管部门审查、发包人擅自变更设计图纸等。2.提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准。建筑材料、配件、设备是建筑活动的最基本要素，其不合格是工程质量缺陷的重要原因之一。合同约定由发包人提供建筑材料、配件、设备的，发包人应当按照设计文件、技术规范和承包合同按质按量进行采购和提供；不得明示或暗示承包人使用不合格建筑材料。3.直接指定分包人发包专业工程。分包是总承包人根据合同约定或征得发包人许可将施工任务中的专业工程交由具有相应资质的发包人完成的行为。总承包人和分包人就分包工程对

2023-06-28

320人看过

保险责任
非法转包中承包人雇佣的工人受伤，发包人要承担责任吗

根据人力资源社会保障部关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见第七条规定，“具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定，将承包业务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人招用的劳动者从事承包业务时因工伤亡的，由该具备用工主体资格的承包单位承担用人单位依法应承担的工伤保险责任。”分包、转包受到法律法规的严格限制，如构成违法分包、转包，工伤保险责任应由具备用工主体资格的承包单位承担。首先，实际施工人的前一手具有用工主体资格的承包人、分包人或转包人与劳动者之间并没有丝毫的建立劳动关系的意思表示，更没有建立劳动关系的合意。我国《劳动合同法》第三条明确规定，建立劳动关系必须遵循自愿原则。自愿就是指订立劳动合同完全是出于劳动者和用人单位双方的真实意志，是双方协商一致达成的，任何一方不得将自己的意志加给另一方。自愿原则包括：订不订立劳动合同由双方自愿、与谁订立劳动合同由双方自愿、

2023-03-01

480人看过
合同债务
发包人违约责任承担方式探讨

该内容主要讲述了发包人违约责任的承担方式，包括支付违约金、进行损害赔偿和强制履行。这些方式旨在确保发包人在违反合同条款时承担相应的责任，以达到维护合同履行的目的。发包人违约责任的承担方式包括以下三种方式：（一）支付违约金，用于发包人在不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱；（二）进行损害赔偿，针对违约行为造成的财产损失进行经济补偿；（三）强制履行，若法院或仲裁机构作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，则发包人需在指定期限内履行合同债务。合同违约责任承担方式违约责任是指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。根据《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构

2023-10-08

211人看过
违约金
承包人逾期未交付建筑工程,要承担哪些责任

承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。一、建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。2、受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”3、保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾

2023-02-19

86人看过
合同履行地
发包方可以享有哪些权利发包方和承包方承担连带责任的

一、发包方可以享有哪些权利发包方可以享有权利：1.发包本集体所有的或者国家所有依法由本集体使用的农村土地；2.监督承包方依照承包合同约定的用途合理利用和保护土地；3.制止承包方损害承包地和农业资源的行为；4.法律、行政法规规定的其他权利。《中华人民共和国民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。二、发包方和承包方承担连带责任的条件发包方和承包方承担连带责任的条件如下：1.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期整改，没收违法所得；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿主要责任；2.生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业规定的安全生产

2023-06-04

487人看过

审判委员会
发包单位承担的责任是

发包单位承担的责任如下：（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。（2）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。（3）对工程质量、进度进行检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。（4）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。（5）支付价款，接收工程。（6）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。工程多层转包后发包单位的责任一、承担用工主体责任不等同劳动关系下的用人单位法律责任劳动关系是指劳动者与用人单位之间，为实现劳动过程而发生的劳动者提供有偿劳动，由用人单位用于同其生产资料相结合的社会关

2023-07-22

90人看过
安全责任
发包方承担安全责任吗

需要承担。发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。如明知承包方没有资质仍然发包的，要承担重大责任事故罪的责任。一、承包工程签订合同注意事项是什么建设工程承包合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。承包人在签订建设工程承包合同时应当注意以下问题：第一、在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查。第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的

2023-04-06

57人看过
工程承包
承包人的员工受工伤后发包人是否承担责任

2009年7月16日，萍乡市安源区人民法院审理了一起身体权纠纷案件，一审判决三被告三十日内承担雇员在从事雇佣活动中遭受损害的赔偿责任。2007年被告黄光辉、肖银华、文利华（以下简称三被告）采取自购建筑材料雇请民工施工的方式合伙建造一栋6层住宅。同年10月房屋主体工程完工后需粉刷房屋外墙，三被告将粉刷外墙需搭建外架的工程承包给被告谢清明施工，并明确由三被告提供钢管及配件，被告谢清明负责搭建，按房屋建筑面积每平方米3.5元结算施工费用给谢清明。双方约定后，谢清明为完成搭建外架工程自行雇请了原告等人施工，并按70元一天与雇请人员结算工资，因三被告未一次性提供钢管及配件给谢清明搭建外架，被告谢清明即按照施工的进度进行搭建外架。2008年2月9日（大年初三），天气晴朗，但尚属冰冻消融期间，被告谢清明为赶工期自行通知原告，两人一同到工地进行搭建外架，两人在搭建钢管时不慎从高处摔下而受伤。事后原告在萍乡

2023-06-09

496人看过
继续履行
合同违约要承担的责任主要包括哪些

合同违约要承担当事人约定的违约责任，例如支付违约金、赔偿损失等；如果当事人未约定的，则可以协议补充或根据合同的相关条款等因素来确定；仍无法确定的，由受损害方视情况请求违约方合理地承担修理、重作、更换、退货等违约的责任。定金合同违约包括哪些定金合同违约包括：（一）订约定金，设立是为了担保主合同的签订；（二）成约定金，作为主合同成立或生效要件而约定的定金；（三）解约定金，以定金做为保留合同解除权的代价；（四）违约定金，以定金的放弃或者双倍返还作为违反合同的补救方法而约定的定金。《民法典》第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合

2023-08-16

331人看过

继续履行
勘察、设计合同承包人承担哪些违约责任

勘察、设计合同承包人承担的违约责任：勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期的，勘察、设计合同承包人应当承担瑕疵履行违约责任；延误工期的，勘察、设计合同承包人应当承担迟延履行违约责任。合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任有哪些1．采取补救措施的含义。采取补救措施作为一种独立的违约责任形式，是指矫正合同不适当履行（质量不合格）、使履行缺陷得以消除的具体措施。这种责任形式，与继续履行（解决不履行问题）和赔偿损失具有互补性。2．采取补救措施的类型。关于采取补救措施的具体方式，我国相关法律做了如下规定：（1）民法典582条规定为：修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等；（2）消费者权益保护法第48条规定为：修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用、赔偿损失；（3）产品质量法第40条规定为：修理、更换、

2023-07-27

120人看过
合同无效
合同无效发包人承担连带责任吗

合同无效发包人承担连带责任的，因为合同是从发包人手上出来的，应该对此承担责任。工程承包合同纠纷怎么处理1、当事人自行协商当事人在平等互利、协商一致的基础上订立的合同一旦发生纠纷，应本着“互谅、互让”的精神，自愿协商解决。这种解决纠纷的方式，无须任何第三人介入，既有利于及时解决纠纷又有利于双方当事人的团结，有利于维护企业间长期建立起来的协作关系。因此，纠纷发生后，当事人应把“协商”作为解决纠纷的首选途径。当事人在用这种途径解决纠纷过程中要注意以下二点：一是双方协商解决合同纠纷所达成的协议，必须符合国家法律、法规的规定，并且不得损害第三者的合法权益;二是一定要体现“自愿”的原则，双方当事人在平等的地位上自行协商，不得以强凌弱、以大欺小。否则，即便是达成了协议，该协议也无效。2、第三人居中调解合同发生纠纷，当事人可以请协议条款约定的单位或人员居中进行调解。这种调解不同于仲裁程序和诉讼程序中以调解

2023-04-27

426人看过