建筑工程的索赔能赔付利润吗？-法师兄

建筑工程的索赔能赔付利润吗？

来源：法律编辑整理时间： 2022-07-05 04:25:24 372 人看过

索赔建筑工程时可以赔付利润。如果索赔原因是工程范围的变更和施工条件变化而引起的承包商的损失，是签订合同时预期中可得的利益，则有权获得利润索赔。建筑工程的索赔能赔付利润吗？的法律依据

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《民法典》第八百零五条

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

建筑工程索赔
工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2023-04-19

266人看过
工程承包
建筑工程承包人如何索赔可得利益

索赔可得利益是承包人的单方行为，必须依靠证据支持，故承包人必须注意收集和固定证据。索赔可得利益，承包人至少应当证明二个事实：发包人违约行为和可得利益损失数额。对于违约行为，证据包括合同书、施工图纸、工程师指令、会议纪要、签证等。对于损失数额，以约定计算法为主，如果无约定的，可以参照建筑企业的行业利润计算。索赔事件发生后，承包人应当按照合同约定时限及时递交索赔资料。索赔不成功时，应当及时提起诉讼。一、合同中价格计算错误怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。二、合同的价格错误计算怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作

2023-03-22

79人看过
合同条款
建筑施工索赔的起因

建筑施工索赔的主要内容如下：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件；2、工程设计变更；3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款；4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备；5、因施工中断，或发包人工作失误导致工效降低；等等。建筑施工安全：施工机具1、平刨的安全防护装置有哪些答：应有护手安全装置，传动部位防护罩。2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头答：手持电动工具。3、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品答：Ｉ类手持电动工具。4、钢筋冷拉作业区有何安全要求答：必须设置防护挡板，冷拉时应设警示标志，严禁非工作人员停留。5、氧气瓶应有哪些安全装置答：应有防震胶圈和安全帽。6、使用潜水泵有哪些安全要求答：使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安，漏电动作时间小于0．1秒的漏电保护器，且做好保护接零或保护接地。7、电焊机应装设哪些电气安全装

2023-07-22

182人看过
劳动仲裁
工伤建筑索赔攻略

建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定，用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请，并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后，可确定具体的赔偿标准，并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先，我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定，建筑工伤患者在治疗期间，用人单位应当承担医疗费用。因此，可以先要求用人单位先垫付医疗费用，再申请工伤索赔。根据规定，职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议，用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的，工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供：工伤认定申请表，存在劳动关系证明，医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定：伤情稳定后，可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供：工伤认定决定和

2023-11-08

408人看过

调解委员会
建筑工程合同索赔的解决方式

一、建筑工程合同索赔的解决方式采用和解、协调、仲裁、诉讼等四种方式：（一）和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。（二）调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据；符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲

2023-06-08

121人看过
法律综合知识
建筑工程索赔的特点及其定义

一、建筑工程索赔的特点及其定义建筑工程索赔的特点如下：1．索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。2．只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。3．索赔是一种未经对方确认的单方行为。建筑工程索赔的定义指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和、或时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、工程索赔哪些可以索赔工程索赔可以索赔情况如下：1．工期延期索赔；2．工期加速索赔；3．工程变更索赔；4．不可预见的外部故障或条件索赔；5．不可抗力引起的索赔；6．工程终止索赔；7．其它索赔，如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。三、工程索赔的处理原

2023-08-15

110人看过
法律综合知识
建筑工程索赔的时效性为多久

建筑工程索赔的时效性一般为28天。这种索赔时效，属于消灭时效的一种。建筑工程索赔的时效性为多久的法律依据《建设工程施工合同》2、工程索赔程序《建设工程施工合同（示范文本）》（ｇｆ－1999－0201）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：①有正当索赔理由，且有有关证据；②索赔事件发生后28（14）天内，向发包人提出索赔意向通知（注意工期索赔的具体天数及其理由（施工关键线路和程序）；③发出索赔意向通知后28（14）天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；④发包人在接到索赔通知后28（14）天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔；索赔事件消失后，应综合进行索赔。

2022-07-16

294人看过
不可抗力
建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔

一、建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的可以按照实际情况向对方进行索赔。《民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、建筑工程工期索赔流程当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失，承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔：1.索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知;2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔

2023-05-03

458人看过

分公司
建筑工程停工索赔范本怎么写

索赔单位:福建XX工程建设有限公司监理单位:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部致：XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部索赔的详细理由及经过：我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程，因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响，造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米，具体造成损失工程量如下：一、挡土墙基础垫层：90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3；二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班：壹拾伍小时整(15小时)；三、人工清理淤泥方量：32m3；四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量：1.5吨；五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋：3工日×3人=9工日；六、管理费用：我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人(签字)：日期：年月日工程

2023-06-12

124人看过
第三者
建筑工程一切险应如何索赔

一、建筑工程一切险应如何索赔建筑工程一切险是工程保险中的一个重要险种，由保险公司视保单承保范围对建筑工程的工程主体、临建设施、建筑材料、人员财产及各类费用等保险标的在施工过程中发生的损失进行赔偿。为了能够非常有效的分散危险和补偿意外事故造成的经济损失，国家明文规定重点工程的建设必须购置建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险是在我国建筑施工中普遍投保的一种保险险种。但多年来，保险公估人在该险种的理赔评估中遇到了各种各样的困难。该险种事故多发、理赔案例复杂、涉案人员多样、信息不对称等特点，以及保险公估人在理赔中所参与的工作;提出了保险公估人的素质要求;分析了对该险种损失调查的方法与需要注意的事项，以期促进业内作进一步的探讨。建筑工程切险附带第三方责任险的理赔案件具有多发性、复杂性、涉案人员多样性、信息不对称性及因此导致的理赔操作困难等特点。多发性。建筑工程如工厂、民用住宅、桥梁、公路、水

2023-04-14

105人看过
建筑工程索赔
如何撰写建筑工程索赔文件

建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料，也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分：索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信，应将索赔文件的各个部分联系起来，包括（1）索赔事件的描述（2）索赔理由的清单（3）索赔金额和理由（4）索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体，一般包括三大部分。第一个是报告的标题，应该简要概括一下索赔的核心内容；第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与索赔损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性；最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面：（1）索赔事件应描述清楚，避免使用“可以”、“也许”等猜测语言，导致索赔说服力不强。（2）报告应强调事件的不可预见性和突发性，承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失，并已采取了可以采取的措施，使索赔

2023-05-02

422人看过
建筑工程审计
建筑工程审计中如何反索赔

1、强化管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划，推行限额设计（即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计），严格控制工程造价，减少结算和付款风险。国家计委规定，自1991年起，凡因设计单位错误，漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支，要扣减设计费3％－20％。（2）招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标，树立全面的招投标理念，把设计和监理推向市场，并对设计进行监理，进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计，不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订内容全面，切实可行的合同，要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险，把工程建设管理紧扣

2023-02-28

320人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
建筑工程索赔
房屋建筑工程的索赔时间是多久？

建筑工程索赔时间一般为28天，建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。建筑工程索赔管理如何规定1、应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任，严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。《建设工程施工合同》2、工程索赔程序《建设工程施工合同（示范文本）》（gf－1999－0201）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：有正当索赔理由，且有有关证据；索赔事件发生后28

2023-07-11

385人看过