工程索赔的报告怎么写
来源:互联网 时间: 2023-06-07 15:33:08 225 人看过

一、工程索赔报告怎么写

1、索赔报告的内容。索赔报告的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。

①、总论部分。一般包括以下内容;序言;索赔事项概述;具体索赔要求索赔报告编写及审核人员名单。

文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;施工单位为该索赔事件所付出的努力和附加开支;施工单位的具体索赔要求。在总论部分这末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明有关人员的职称、职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要,说明问题。

②、根据部分。本部分主要是说明自己具有的索赔权利,这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主要来自该工程项目的合同文件,并参照有关法律规定。该部分中施工单位应引用合同中的具体条款,说明自己理应获得经济补偿或工期延长。

根据部分的篇幅可能很大,其具体内容随各个索赔事件的特点而不同。一般地说,根据部分应包括以下内容:索赔事件的发生情况;已递交索赔意向书的情况;索赔事件的处理过程;索赔要求的合同根据;所附的证据资料。

在写法结构上,按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写,并明确全文引用有关的合同条款,使建设单位和监理工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末,并充分认识该项索赔的合理性和合法性。

③、计算部分。索赔计算的目的,是以具体的计算方法和计算过程,说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立,则计算部分的任务就是决定应得到多少索赔款额和工期。前者是定性的后者是定量的。

在款额计算部分,施工单位必须阐明下列问题:

A、索赔款的要求总额;

B、各项索赔款的计算,如额外开支的从工费、材料费、管理费和所失利润;

C、指明各项开支的计算依据及证据资料,施工单位应注意采用合适的计价方法。至于采用哪一种计价法,应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据因事而异。

④、证据部分,证据部分包括该索赔事件所涉及的一切证据资料,以及对这些证据的说明,证据是索赔报告的重要组成部分,没有翔实可靠的证据,索赔是不能成功的。

索赔证据资料的范围很广,它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治,经济、技术、财务资料,具体可进行如下分类:

A、政治经济资料:重大新闻报道记忆录如罢工、动乱、地震以及其他重大灾害等;重要经济政策文件,如税收决定、海关规定、外币汇率变化、工资调整等;政府官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录;权威机构发布的天气和气温预报,尤其是异常天气的报告等。

B、施工现场记录报表及来往函件:监理工程师的指令;与建设单位或监理工程师的来往函件和电话记录;现场施工日志;每日出勤的工人和设备报表;完工验收记录;施工事故详细记录;施工会议记录;施工材料使用记录本;施工质量检查记录;施工进度实况记录;施工图纸收发记录;工地风、雨、温度、湿度记录;索赔事件的详细记录本或摄像;施工效率降低的记录等。

C、工程项目财务报表:施工进度月报表及收款录;索赔款月报表及收款记录;工人劳动计时卡及工资历表;材料、设备及配件采购单;付款收据;收款单据;工程款及索赔款迟付记录;迟付款利息报表;向分包商付款记录;现金流动计划报表;会计日报表;会计总帐;财务报告;会计来往信件及文件;通用货币汇率变化等。

在引用证据时。要注意该证据的效力或可信程度。为此,对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如,对一个重要的电话内容,仅附上自己的记录本是不够的,最好附上经过双方签字确认的电话记录;或附上发给对方要求确认该电话记录的函件,即使对方未给复函,亦可说明责任在对方,因为对方未复函确认或修改,按惯例应理解为他已默认。

2、编写索赔报告的一般要求。索赔报告是具有法律效力的正规的书面文件夹。对重大的索赔,最好在律师或索赔专家的指导下下行。编写索赔报告的一般在求有以下几方面。

①、索赔事件应该真实。索赔报告中所提出的干扰事件,必须有可靠的证据不证明。对索赔事件的叙述,必须明确、肯定。不包含任何估计的猜测。

②、责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任,明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文,且说明施工单位的索赔是完全按照合同规定程序进行的。

③、充分论证事件造成施工单位的实际损失。索赔的原则是赔偿由事件引起的施工单位所遭受的实际损失,所以索赔报告中应强调由于事件影响,使施工单位在实施工程中所受到干扰的严重程度,以致工期拖延,费用增加;并充分论证事件影响实际损失之间的直接因果关系,报告中还应说明施工单位为了避免的减轻事件影响和损失已尽了最大的努力,采取了所能采用的措施。

④、索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法的数据,正确地计算出应取得的经济补偿款额或工期延长。计算中应力求避免漏项或重复,不出现计算上的错误。

⑤、文字要精炼、条理要清楚、语气要中肯。索赔报告必须简洁明了、条理清楚、结论明确、有逻辑性。索赔证据和索赔值的计算应详细和清晰,没有差错而又不显繁琐。语气措辞应中肯,在论述事件的责任及索赔根据时,所用词语要肯定,忌用"大概"、"一定程度""可能"等词汇;索赔理由须简洁明了、条理清楚、结论明确、有逻辑性。

二、XX项目索赔报告(范文)

题目:现场施工中遇岩石所产生的费用和工期增加

事件现场施工遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,因此造成实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢,使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。

理由由于合同中(这个不应该是合同吧,应该是设计中)未标明施工中会遇到岩石,而在施工中遇到岩石,导致施工进度缓慢费用增加。

影响增加费用XXXXX元,工期延长4个月(狠点就说5个月)。

结论:根据施工合同XXX条规定,由于合同中未标明施工中会遇到岩石,而在施工中遇到岩石的原因,我方要求索赔金额XXX元、工期XXXX天。

成本增加XXXX元。

工期拖延(应该写多少天)。

单位:XXXX

主送:

(监理方盖章)。

抄送:(工程方盖章)。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月10日 22:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 国际工程承包合同索赔报告要怎么写?
    现在去做较大生意的人,已经不再局限国内的了,而是满世界的飞。但是,就承包了国外的工程项目的,为了方便施工,一般是会找个合适的外国人,签一份国际工程承包合同,直接交由他们完成。但是,在确定工程承包合同之后,如果说被延期或是什么的,那么承包商就可以向工程队要求赔偿。事实上,在做国际工程的时候,要出现问题,给承包商造成什么样的损失的,承包商去索赔的,首先是得看合同上是怎么写的。而一般的国际工程承包合同,主要是列明了下面几个条款:1、监理工程师和监理工程师代表权责条款;2、工程承包的转让和分包条款;3、承包人一般义务条款;4、特殊自然条件和人为障碍条款;5、竣工和推迟竣工条款;6、专利权和专有技术条款;7、维修条款;8、工程变更条款;9、支付条款;10、违约惩罚条款。其中,所谓的违约惩罚条款,就可以为承包商去索赔提供依据。具体来说,违约惩罚条款包括如下:1、对承包人违约的惩罚承包人要是没有经过经过
    2023-04-30
    64人看过
  • 工期延长索赔报告应该怎么写
    生活中,不管是任何建筑,都需要有一个工期的限制。在规定的时间之内,保质保量的将建筑工程完成。但是。在实际生活当中,可能因为各种原因,造成了工期的延误,或者工期需要延长。公期延长势必会给相关单位带来很多不必要的损失,是可以要求进行索赔的。那么,工期延长索赔报告应该怎么写呢?工期延长索赔报告应该怎么写?一、索赔成立理由1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。三、索赔事项概述由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,
    2023-05-01
    217人看过
  • 建筑工程索赔报告
    建筑工程索赔
    一、建筑工程索赔报告(一)总论部分包括以下具体内容:①序言;②索赔事项概述;③具体索赔要求:工期延长天数或索赔款额;④报告书编写及审核人员。(二)合同引证部分索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括以下内容:①概述索赔事项的处理过程;②发出索赔通知书的时间;③引证索赔要求的合同条款;④指明所附的证据资料。(三)索赔额计算部分索赔报告书的主要部分,也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是:由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支,应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算,使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解,这对索赔要求的迅速解决十分重要。(四)工期延长论证部分工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法,主要有:①横道图表法;②关键路线法;③进度评估法等等。承包商在索赔报告
    2023-06-07
    233人看过
  • 工程索赔报告格式是怎样的
    一、工程索赔报告格式是怎样的索赔是承包人在工程施工中,因为不是自己过错的原因,承担了合同约定之外的义务或者损失,因而向发包人要求赔偿的行为。索赔报告是承包人向发包人提出索赔的书面文件,是承包人对索赔事件的明确表示,是双方协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要文件,索赔报告应该符合情理,逻辑性强,结构严谨,有证据说明索赔事件,同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果,能使工程师、业主正确认识事件,说服调解人、仲裁员或者法官。索赔报告最好分为工期索赔和费用索赔两个不同的报告,不要因一个索赔的否定而影响另外一个同时就得不到发包人的认同。索赔报告应当充分、全面、提出重点,结构严谨,层次分明;用语应当流畅,用词准确、简洁,争取以理服人,索赔报告的格式,因索赔计算方法的不同而有所不同,现在以每类索赔事件分别计算的方式来书写索赔报告。一、索赔事件概述:首先是对事件的一个整体叙述,对整个事件的时间、地点、
    2023-06-07
    239人看过
  • 工期费用索赔报告的实际样本怎么写?
    一、工期费用索赔报告的实际样本工期延误索赔报告书一、索赔成立理由1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。三、索赔事项概述由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测a区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至
    2023-03-20
    60人看过
  • 怎么写交通事故索赔报告
    甲方(肇事方):___________________乙方(受害方):___________________丙方(受害方):___________________丁方(保险公司):___________________一、交通事故基本情况(一)事故经过:___年_月_日,发生了___驾驶___车辆在____________路段和___驾驶___(车牌号为___)相撞致______________的道路交通事故。后____交警队赶赴现场处理,制作了事故现场图,扣留了双方车辆以备进一步调查。(二)___交警队对该事故的认定情况:___交警队在查明事实的基础上,作出如下认定。______违反《中华人民共和国道路交通安全法》第__条第__款之规定,是发生事故的主要原因,应承担此事故的主要责任;___违反《中华人民共和国道路交通安全法》第__条第__款之规定,是发生事故的次要原因,应负此事故的次要责
    2023-04-23
    310人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 工程索赔报告
      辽宁在线咨询 2023-06-03
      工程名称: 致:(监理单位) 根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 承包单位(章)__________ 承包单位(章)__________ 项目经理_____________ 日期
    • 工程竣工验收报告报告怎么写
      河北在线咨询 2022-08-11
      竣工验收程序: 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 工程竣工验收意见:我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,
    • 工程竣工报告怎么写?
      内蒙古在线咨询 2022-08-16
      工程验收报告--是单位、分部、分项工程施工完成经施工单位自检合格后向建设单位申请核验。工程竣工报告--是单位工程完工、施工单位申请核验合格后向建设单位提出的要求竣工验收报告。竣工验收报告--是工程全部完成由建设单位组织设计、接收、施工、监理并有质量监督部门参加的验收结束后有相关部门签认的工程验收报告。
    • 工程开工报告怎么写
      湖北在线咨询 2022-10-29
      首先先描述一下天气,天晴的话就大赞一下天公作美,天气不好的话,就大赞一下领导冒雨亲临。r然后描述到场的领导嘉宾,再描述一下活动细节,再描述一下工程细节,再吹一下。r搞定。rr这玩意放在报纸头条都没人看的。
    • 工程索赔报告中的内容有哪些?
      辽宁在线咨询 2022-07-04
      事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料这些内容就是对于工程索赔报告的包含部分,具体建议找专业律师咨询