高估项目成本的主要原因是什么-法师兄

高估项目成本的主要原因是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:22:29 136 人看过

1。客观地说，由于工程造价的动态性，每个工程从决策到竣工交付都有很长的工期。在各种因素的影响下，工程设计的变化、设备材料价格的变化、工资标准、利率、利率、汇率的变化等诸多影响预期工期内工程造价的动态因素，必然会影响工程造价的变化。因此，工程造价在整个施工期内处于不确定状态。工程的实际成本要到竣工结算时才能确定。这就使得一些“高估、算计”的承包商利用这个机会，在各个阶段增加工程造价。从主观上讲，一些承包商追求建筑产品的利润最大化。绞尽脑汁，采取各种非标准手段提高建筑产品竣工结算价格。目前主要有以下几种方法：（1）利用不合理的设计变更提高工程结算价格。（2）隐蔽工程或其他工程签证不合理，增加工程结算价格。

（3）建筑工程材料，特别是装饰安装工程材料，采购价格低，结算价格高。或“次优”的最终解决方案。（4）低价投标，扩大竣工结算数量和单价，高价结算。

（5）一个承包商发出几封投标介绍信，以提高投标底价。中标后，将签订固定价格合同进行最终结算。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

高利贷
出现高利贷的原因是什么，大学生借高利贷自杀的主要原因是什么？

一、自杀原因1、借款方便专家介绍，校园贷是金融贷款中的一种，针对的人群主要是在校大学生，一般都会以“零首付”、“零利息”、“放款快”作为卖点进行推广宣传。校园贷的门槛很低，一般情况下只需要借贷者姓名，身份证号码，学生证号码，手机号就可以。2、利率过高原来，虽然很多校园贷公司宣传贷款“无利息”，但其实他们巧立名目，偷换概念，将利息换成了所谓的手续费、违约金、迟延履约金、保证金等，加在一起，不仅高出国家规定的银行同期利率的4倍，甚至高达10倍、20倍。3、不适当的消费方式走投无路之下，小郑偷偷用同学的身份信息去贷款还债。他先后用28名同学的身份证借钱，然而，这并没有缓解小郑的还贷压力。同学陆续收到催款电话，直到这时，他们才知道自己的身份信息被小郑用来贷款。最终，欠款像滚雪球一样越滚越大，变成了60多万元。小郑不仅要偿还巨额贷款，还面临着来自家庭和同学的压力。重压下，他最终以自杀来逃避。二、出现

2023-03-21

177人看过
银行贷款
项目索赔成本的组成部分是什么

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分，包括：人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本；法定人工成本增加和人员闲置成本、工资增加成本因非施工单位的工程延误责任造成的。（2）材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括：由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本；由于客观原因导致材料价格大幅上涨；因非施工单位责任工程延误，材料价格上涨，材料储存费用超期。（3）施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费；因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。（4）分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。（5）场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因

2023-05-07

311人看过
继承人
主要为提存的原因是什么？

提存的原因有：1、主体原因，出现了合法的提存人；2、情形原因，有合法的提存原因，该项为提存的核心要件；3、标的原因，提存的标的与合同标的相符且适合提存。一、提存的要件有哪些提存的方法有哪些提存的要件有：（1）债权人无正当理由拒绝受领；（2）债权人下落不明；（3）债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人。提存的方法有什么：1.提存人应在交付提存标的物的同时，提交提存申请书。2.提存部门应当在收到申请之日起3日内作出受理或者不予受理的决定。二、提存的法定程序是怎样的提存的法定程序如下：1、债权人向清偿地提存机关提交提存申请；2、债务人提存请求经审查符合提存条件的，债务人应当向提存机关或者指定的保管人提交提存标的物，提存机关应当接受并妥善保管；3、提存机关授予债务人提存证书；4、通知债权人收到提存物。债务人提存时，应当附有提存通知书。提存后，提存通知书应送达债权人。根据《中华人民

2023-06-23

150人看过
工程造价
什么是项目成本预算审计

正确增减工程量，合理运用变更部分，保证工程量单价和应收费用的准确性，是建设工程造价预算结算审计的重要职能。建筑物的地基（整体形状、内部结构）应通过招标通知书、验收通知书、合同等有关规定初步核实。1。工程量的计算常有正误差和负误差。所谓实际操作不足以满足设计图纸的规范要求，如开挖后凸出地面的建筑物不考虑基础设施，忽视墙体将导致正误差，负误差通常用表达式表示因为所有尺寸都是根据图纸计算的，这会导致遗漏一些项目。因此，在严格审查和熟悉图纸的基础上，还应遵守工程量的计算规则：明确计算范围和限度，严格核对图纸尺寸与计算尺寸之间的误差，防止误差的发生。无论是审计还是设计变更，都要始终做到实事求是，杜绝不必要的开支，做好调查工作，实事求是。2。工程造价固定单价合法、可行、权威。有法律、有政府规定的准确计算标准和工作方式时，必须严格遵守，不得随意改变。集中单价应用方式：直接应用。在这种应用模式中，首先要关

2023-05-07

257人看过

缓刑
造成民事上诉维持原判的主要原因是什么

民事上诉都维持原判的原因是：原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。但是不是所有上诉都会维持情况，还可能依法改判、撤销或者变更或者发回重审。一、二审人民法院对一审判决案件处理的有何规定二审人民法院对一审判决是这样处理的：1、原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；2、原判决适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；3、原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判。二、刑事案件二审给缓刑吗如果一审判决没有错误的话，二审不会改变原判决。第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。三、二审裁判结果怎样二审裁判的结果分别有：原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉

2023-06-23

135人看过
会计核算
利润表的主要项目主要包括什么

利润表的基本结构是收入减去成本等于利润，利润表主要反映的是企业在某一经营期间营业收入、营业成本、各项费用和实现利润的情况。那么利润表的主要项目主要包括：(1)营业收入：是企业在生产经营活动中，因销售产品或提供劳务而取得的各项的收入，它是企业取得现金和利润的源泉也是企业补偿各项成本费用支出的资金来源，在利润表中占据首位。(2)营业成本和税金：营业成本主要是公司为产生营业收入需要直接支出的成本和费用，其中主要包括原材料成本和固定资产折旧费用、燃料动力费用和人工费用等。营业税金是鱼销售收入直接挂钩所征收的税金，通常有营业税、城市维护建设税、教育费附加等。(3)期间费用：是在会计核算期间内所发生的与销售商品或提供劳务不直接关联的各种支出，通常包括销售费用、管理费用、财务费用。(4)资产价值变动损益：主要是资产价格变动给企业带来的收益或损失，在利润表上主要通过“资产减值损失”、“公允价值变动”、“非

2023-06-14

232人看过
合同期限
项目主管的义务是什么

法律咨询：项目监理的义务是什么？律师答复：（1）监理人在履行合同义务过程中，应当运用合理的技能，努力工作，公平维护有关当事人的合法权益。委托人发现监理人不按照监理合同履行监理职责，或者与承包人串通给委托人或者工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人，直至合同终止，并要求监事承担相应的赔偿责任或连带责任。（2）在合同履行过程中，应按合同规定派出足够的人员承担监理工作。（3）在合同期限内或合同终止后，未经当事人同意，不得披露与项目和合同业务有关的保密信息。（四）委托人提供给监理人使用的设施、物品属于委托人财产。监理工作结束或暂停时，应将设施和剩余物品归还委托人。（5）未经委托人书面同意，监理人及其工作人员不得接受合同以外与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。（6）监理人不得参与合同约定的可能与委托人利益相冲突的活动。（7）监理过程中，不得泄露委托人、设计单位、承包人等单位的秘密。

2023-05-07

212人看过
离婚程序
离婚最主要原因是什么

离婚的主要原因有：因为一方或双方有婚外恋（占40%以上）、性格不合（占38%）、一方不尽家庭义务（占16%）以及为经济、亲属关系和赌博（分别占一成左右）。性生活失调、一方出国分别约为3%左右。所以说，从调查的结果来看婚外情成为离婚的主要原因。一、民法典规定二地分居能诉讼离婚吗可以。夫妻双方因感情不和而分居，在法律上是必须达到两年以上，而且双方是因为感情不和，相互不履行夫妻性生活义务。如果是因为工作、去外地学习或者看病是不算分居的。诉讼离婚的时候如果男女双方的情况被认定为因夫妻感情不和分居两年以上，那么法院判离婚的概率是很高的。《民法典》第一千零七十九条，夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力

2023-03-13

403人看过

房地产开发
房地产开发项目总成本费用构成估算

1、土地费用估算(1)土地使用权出让金土地出让金的底价估算一般可参照政府同期出让的类似地块的出让金数额并进行时间、地段、用途、临街状况、建筑容积率、土地出让年限、周围环境状况及土地现状等因素的修正得到；也可以依据城市人民政府颁布的城市基准地价或平均标定地价，根据项目用地所处的地段等级、用途、容积率、使用年限等项因素修正得到。土地有偿出让的方式包括拍卖、招标与协议。(2)土地征用及拆迁安置补偿费新条例规定：拆迁补偿的方式可以实行货币补偿，也可以实行产权调换。货币补偿的金额，应根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定；实行产权调换的，应计算被拆迁房屋的补偿金额和所调换房屋的价格，结清产权调换的差价。(3)土地转让费土地转让费是指土地受让方向土地转让方支付土地使用权转让费。依法通过土地出让或转让方式取得的土地使用权可以转让给其他合法使用者。(4)土地租用费土地租用费是

2023-06-19

106人看过
债权人
什么是消除债务的主要原因

消除债务的主要原因有：1、清偿，即履行，是指债务人按照法律规定或者合同约定向债权人履行义务，债务人清偿债务，债权人权利实现，债务目的实现，债务当然消除；2、抵销是指两人互相负债时，各以其债权作为债务清偿，使其债务与对方的债务在等额内相互消灭，根据产生的不同，抵销可分为法定抵销和合意抵销；3、提存，是指债务人在债务已履行期间，将不能支付的标的物交给提存机关，以消除债务的行为；4、免除是指债权人放弃债权，从而解除债务人义务的单方面行为；5、混合是指债权与债务同归于一人，消除债务关系的事实；6、债务更新，又称债务更改，是指双方通过设立新债务消除旧债务的法律行为。离婚后如何消除债务的撤销权离婚逃避债务的撤销权的行使：债权人可以提起撤销权之诉，要求撤销其转移财产的行为。法律规定，债务人以明显不合理的低价转让财产、逃避债务，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的

2023-07-07

302人看过
不可抗力
自然灾害的主要原因是什么？

不可抗力事件的范围主要由两部分构成：一是由自然原因引起的自然现象，如，火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等；二是由社会原因引起的社会现象，如，战争、动乱、政府干预、征收、征用、罢工、禁运、市场行情等。对于不可抗力因素造成的违约是如何规定的不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。发生特大自然灾害、地震等不可抗力事件，而影响合同继续履约，当事人免于承担违约责任。那合同中不可抗力因素如下：（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹（2）政府行为，如征收、征用（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意：（1）合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定（2）不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责大于法定范围，超出部分应视为另外成立

2023-07-15

287人看过
企业融资
中小企业融资成本高的原因

中小企业融资面临的主要问题体现在融资难和融资贵两个方面：前者是指外部融资的可获得性问题，即中小企业难以获得外部融资;后者是指融资成本问题，即中小企业融资成本太高。中小企业融资难和融资成本高的问题属于世界性难题。导致中小企业融资成本高的原因是多方面的，有中小企业经营风险高、抵押品缺乏等自身的问题，也有我国金融组织体系和金融市场体系不健全、不完善等因素。1、中小企业的风险溢价高首先，中小企业管理制度存在缺陷。大部分中小企业存在产权界限模糊，产权主体虚置，所有权与经营权不分等问题。其次，中小企业的自身竞争力不强。我国中小企业主要集中于劳动密集型产业，大多依靠国内廉价的原材料和劳动力来维持低价格而得以生存和发展，受宏观经济波动影响较大。最后，中小企业管理人员素质普遍不高。虽然有些中小企业家非常成功，但大多数中小企业管理者缺乏现代企业的经营和管理理念，管理水平普遍较低。以上三种因素，导致中小企业的风

2023-04-04

450人看过

工程造价
工程估价的基本原则是什么

1、合法原则合法原则要求工程估价应以估价对象的合法权益为前提进行。合法权益包括合法产权、合法使用、合法处分等方面。2、最高最佳使用原则最高最佳使用标准：法律上许可、技术上可能、经济上可行，价值最大化（该标准有先后顺序）寻找最高最佳的使用方法，可从这四个方面依次筛选。最高最佳使用具体包括三个方面：最佳用途、最佳规模、最佳集约度。3、替代原则替代原则要求工程估价结果不得明显偏离类似工程在同等条件下的正常价格。类似工是指与估价对象处在同一供求范围内，并在用途、规模、档次、建筑架构等方面与估价对象相同或者类似的工程。同一供求范围是指与估价具有替代关系，价格会相互影响的工程所处的区域范围。4、估价时点原则估价时点原则要求工程估价结果应是估价对象在估价时点时的客观合理价格或者价值。估价时点是估价结果对应的日期，包括过去、现在以及未来。5、公平原则公平原则要求工程估价人员应站在中立的立场上求出一个对各方

2023-03-17

282人看过
醉驾
醉驾造成交通危害的主要原因是什么？

喝酒会严重损害人的神经系统。其中小脑的作用是维持躯体的平衡，使动作准确协调。过量饮酒使小脑中毒造成动作不协调，从而影响各项操作的准确性。故酒驾容易出现交通事故，因此《道路交通安全法》提高了对酒后驾车的处罚力度。道路交通安全法规定有什么？饮酒驾驶：饮酒驾驶机动车辆，罚款1000元—2000元、记12分并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车，罚款5000元，记12分，处以15日以下拘留，并且5年内不得重新获得驾照。醉酒驾驶：醉酒驾驶机动车辆，吊销驾照，5年内不得重新获取驾照，经过判决后处以拘役，并处罚金;醉酒驾驶营运机动车辆，吊销驾照，10年内不得重新获取驾照，终生不得驾驶营运车辆，经过判决后处以拘役，并处罚金。第九十一条，饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊

2023-06-02

338人看过