暴雨造成车辆受损哪些可以索赔-法师兄

暴雨造成车辆受损哪些可以索赔

来源：互联网时间： 2023-06-13 16:10:27 149 人看过

一般情况下，暴雨对车辆造成的损失主要有四种：一是由于暴雨淹及车身而进水，导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水，事后车主又启动，因雨水未干导致发动机被烧的损失。

在以上几类损失中，前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中，各家公司也没有太大的差别，基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失，每家公司的规定不尽相同，是否理赔、理赔多少都有差异。所以，车主在购买保险时一定要看清险种条款，不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下，汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用，以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险，只有车辆静止被淹，在没有强行发动的情况下造成的损失，保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水，在可预见发生故障的情况下，依然涉水行驶造成的车辆损失保险公司是不会赔偿的。

目前，多家保险公司基本将“发动机损失”列为免责。因此，如果车主发现车辆被淹后，一定不要擅自发动汽车，应首先通知保险公司及维修厂，以免因超出汽车进水保险责任范围而得不到理赔。如担心暴雨洪水灾害，可以选择一些保险公司推出的发动机涉水险，这样汽车进水保险责任范围就会包含发动机，车主的损失也会极大的减轻。如果购买了涉水险，那么保险公司对受保车辆因路面积水和水中启动造成的损失都可以进行赔付。但是，需要注意的是即使车主购买了涉水险，如果车主在水中熄火，强行二次启动所造成的损失，保险公司也是不赔的。

因此，遇到因车辆进水导致抛锚的情况，车主应第一时间向保险公司报案并积极组织施救，尽快切断电路，并将车辆拖离水中，送至修理厂维修。如报案后保险公司不能及时到达，在保险公司指导下，车主可自行拍照保留现场证据情况，第一时间自行组织施救减少车辆损失，但切记不得再启动发动机。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保险责任相关文章

不可抗力
工程损失索赔：暴雨的影响

根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。工程建设实践中，为了明确双方的权利义务，双方会签订工程合同，但是，可能由于某些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工程索赔的分类按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。索赔目的分类：1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成

2023-07-05

344人看过
车辆损失险
车损险是否包括暴雨涉水造成的损失？

暴雨涉水车损险是否理赔，要看车辆涉水后是否受到了人为破坏。静止状态被淹。由于暴雨、洪水等自然灾害造成车辆在道路、小区或地下车库被淹的，只要车辆购买了车损险，那么保险公司会按自然灾害赔付；行驶中被淹。行驶或被水淹后损坏了发动机的，购买涉水险后，只要没有二次打火，那么可以得到赔偿。车损险一般保额多少吗？车辆损失险的保险金额一般有三种确定方式，不同的确定方式直接影响和决定了发生保险责任事故时保险公司计算赔偿的原则：保险金额由投保人和保险人从下列三种方式中选择确定，保险人根据确定保险金额的不同方式承担相应的赔偿责任：1、按投保时保险车辆的新车购置价确定保险合同中的新车购置价是指在保险合同签订地购置与保险车辆同类型新车（含车辆购置税）的价格。其中包括了车辆购置附加税费。2、按投保时保险车辆的实际价值确定保险合同中的实际价值是指同类型车辆新车购置价减去折旧金额后的价格。折旧按年计算，不足一年的，不计折

2023-07-08

148人看过
交通事故损害赔偿
车辆出现剐蹭时可以索赔哪些损失？

根据最高院道路交通事故司法解释的相关规定，交通事故可以要求维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用、依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆，因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失以及非经营性车辆因无法继续使用，所产生的通常替代性交通工具的合理费用。车被刮了可以要求哪些赔偿被别人车刮擦对，如果没有人员伤亡的话，对方需要赔偿以下费用：1、维修被损坏车辆所支出的费用；2、因车辆灭失或者无法修复，为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用；3、依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆，因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失；等等。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持：（一）维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用；（

2023-07-04

186人看过
保险公司
暴雨引发车辆损失，保险公司在哪？

本文介绍了买了车损险的车主在汽车遭受暴雨损失时，保险公司应承担赔偿责任的具体情况。如果车主尽快向承保保险公司报案并办理理赔业务，车子有购买车损险并且在停放状态下被水淹没造成损失，保险公司将全额进行赔付维修款。买了车损险的车主，如果他们的汽车遭受了暴雨造成的损失，保险公司应该承担赔偿责任。具体如下：1、损毁或灭失的机动车所有人应尽快向承保保险公司报案，办理理赔业务。2、车子有购买车损险，并且在停放状态下被水淹没造成损失，保险公司全额进行赔付维修款。买了车损险，水淹车怎么赔？根据我国《保险法》和《机动车损失保险条例》的相关规定，买了车损险后，发生水淹车的损失属于保险责任范围。首先，车损险是指对于机动车因碰撞、倾覆、火灾、爆炸、盗抢等意外造成的损失进行赔偿的保险。因此，水淹车属于机动车因碰撞、倾覆导致的损失，符合车损险的保险责任范围。其次，根据《机动车损失保险条例》的规定，被保险机动车因自然灾

2023-08-27

365人看过

不可抗力
暴雨造成的工程损失应如何赔偿

暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。发生自然灾害造成工程损失怎么赔偿根据法律的相关规定，如果工程是受自然因素影响造成破坏的，属于不可抗力因素，一般不承担民事责任。所以工程建设单位不能要求赔偿。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2023-08-02

161人看过
保险公司
暴雨造成的汽车损失,保险公司应该赔偿吗

如果买了车损险，可以进行保险索赔，灾损毁或灭失的机动车所有人应尽快向承保保险公司报案，办理理赔业务。车子有购买车损险，并且在停放状态下被水淹没造成损失，保险公司全额进行赔付维修款。一、保险理赔程序有哪些保险理赔程序有：1、及时报案。发生保险事故后应在24小时内及时拨打报案电话向保险公司报案。这样有利于保险公司及时派人赶赴现场，判定事故原因。2、协助查勘定损。保险公司接到报案后会迅速派人进行现场查勘，确定损失大小，并出具查勘报告。被保险人应当协助保险公司进行保险事故的勘查定损。3、提交索赔单证。索赔时，被保险人应当按照保险合同约定向保险公司提交以下单证：出险通知书；保险单正本，机动车保险证，驾驶证，行驶证复印件等。4、赔款审核。保险公司根据车险合同条款、客户提交的索赔单证、查勘人员提供的查勘报告以及公司有关理赔规定，将作出是否赔偿以及赔偿多少的结论。5、领取赔款。对属于保险责任的事故，保险公

2023-04-02

135人看过
保险责任
因暴雨造成车辆发动机损坏的保险责任如何承担？

案例：上海一中院裁定成雅安诉平安保险公司财产保险合同纠纷案裁判要旨因暴雨造成道路积水而导致正常行驶的车辆发动机损坏，符合保险合同约定的，保险人应当按照车辆损失进行理赔。案情2013年4月22日，原告成雅安为自有的小轿车向被告平安保险公司投保了交强险、商业第三者责任保险、车辆损失险等险种，保险期间自2013年5月17日零时起至2014年5月16日24时止。2013年9月13日16时50分许，原告驾驶车辆经路口时，因天降大暴雨，发动机进水熄火，原告即向被告报案。次日上午，车辆被拖至维修公司进行修理，被告派员进行拍照、定损，但双方对保险理赔问题产生分歧。现原告起诉要求被告赔偿车辆牵引和修理花费28807元，并承担诉讼费。裁判上海市浦东新区人民法院经审理认为，涉案保险车辆在保险期内发生了保险合同约定的保险事故，被告应当根据法律规定和合同约定予以理赔。被告提供的格式条款中既约定对暴雨所致的车损应当理

2023-06-21

264人看过
保险金
车辆被暴雨淹没，保险是否可赔偿？

暴雨把车淹了保险赔。保险赔偿车辆的情况：1、碰撞、倾覆、坠落；2、火灾、爆炸、自燃；3、外界物体坠落、倒塌；4、暴风、龙卷风；5、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；6、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；7、载运保险车辆的渡船遭受自然灾害，只限于驾驶人随船的情形。高空抛物砸到车保险赔吗高空抛物砸到车保险赔的，车辆已经投了保险，并且在赔偿的范围内的前提下，是需要赔偿的。此时，保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但合同另有约定的除外。如果不在保险赔偿范围的，被侵权人还可以向以下人员赔偿：建筑物、构筑物或者其他设施的所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国保险法》第十二条人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当

2023-07-08

188人看过

保险理赔
暴雨导致车辆淹水，可以申请保险理赔吗？

暴雨车淹了保险赔。保险赔偿车辆的情况：1、碰撞、倾覆、坠落；2、火灾、爆炸、自燃；3、外界物体坠落、倒塌；4、暴风、龙卷风；5、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；6、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；7、载运保险车辆的渡船遭受自然灾害，只限于驾驶人随船的情形。暴雨导致车辆损坏险保险公司赔偿吗根据车损险的责任范围，在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失，保险人按照保险合同的规定负责赔偿。具体来看，因车库进水造成的车辆淹没、或因大雨冲刷导致树木石头掉落砸伤车辆等情况，都适用于车损险进行赔偿。《中华人民共和国保险法》第十二条人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。财产保险是以财产及其有关利益为保险标的的保

2023-07-08

60人看过
工资
工程变更造成损失,可以索赔哪些费用

因发包人原因导致工程变更的要赔偿根据民法典规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言，承包人都可以就工程变更，要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。但需要注意的是，承包人能要求的赔偿费用，是需要根据其实际损失来确定的，不限于上述陈述的集中。总之，只要承包人由于发包人

2023-06-15

234人看过
业主
下雨车辆受损，谁来承担损害责任?

在大雨之后浸泡汽车无疑是对主人的巨大损失，是否可以在此时向物业公司索赔取决于具体情况。1.物业让我们首先看看物业经理和道路管理者的责任承担比例。如果车库被洪水淹没，因为业主会向物业公司支付停车费，并与停车场或物业公司建立法律关系以获得有偿停车权利。如果因为物业公司疏忽防范造成车辆损坏，停车场或物业公司应按照中国第374条《民法典》的规定对车辆所有者承担赔偿责任。2.道路交通管理者从驾驶车辆的涉水情况分析，道路建设者或设计者如果没有考虑排水，或者道路设计规范不符合国家规定，导致道路积水和车辆涉水造成的损失，道路的管理者和设计者要承担责任，具体情况应在具体情况下进行分析。可以看出，如果物业公司履行了管理的责任，车辆的所有者不能要求赔偿。但是，具体能否赔偿不清楚的当事人建议咨询律师。此外，缴纳涉水险的业主可以找到保险公司的索赔。首先，需要确保汽车缴纳了汽车损坏保险。如果车辆涉水，造成了发动机损坏

2023-06-28

469人看过
不可抗力
如果是暴雨水浸造成的停工应怎么索赔

暴雨水浸造成的停工：一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失；二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担；（2）发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位（承包人）承担。因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必

2023-08-02

163人看过

保险公司
地震造成车辆受损,保险公司赔吗?

不赔：因地震造成的车辆损失.受技术和机制约束，并且地震的涉及面之大和赔偿金额远远超出保险公司的理赔能力，所以因地震造成的车辆损失暂时不在理赔范围内。目前没有一间保险公司有哪些险种可对地震造成车辆损失进行赔付。但除地震外，地陷、地裂导致的车辆损失，是在保险公司的理赔范围内的。投保时注意看清楚免责范围即可。汶川地震至今令人心有余悸，但愿悲剧不再发生。一、车子被石头砸了保险理赔吗车被掉落的石头砸了保险会赔。车辆被路边的树木、高空不明物体、掉落的石头砸伤，这种情况保险公司是会赔。车辆损失险赔偿范围一般适用于五种情况：1、车辆发生碰撞、倾覆；2、车辆发生火灾、爆炸；3、外界物体倒塌或坠落、保险车辆行驶中平行坠落造成车辆损失；4、车辆遭遇雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、雹灾、泥石流、滑坡等自然灾害；5、在车辆有驾驶人随船照料的情况下，载运保险车辆的渡船遭受以上自然灾害造成

2023-06-23

222人看过
合同内容
小区内停车车辆受损能否索赔

提示：业主可以选择根据物业服务合同或者停车合同，要求物业服务企业履行职责朱晓东认为，根据《物业管理条例》的规定，物业服务企业的管理范围根据物业服务合同确定。一般来说，物业服务合同规定，物业服务企业承担房屋及配套设施和相关场地维修、养护、管理的责任，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序。因此，在关于停车损失的责任赔偿问题上，无论是否签订停车合同，物业服务企业都要根据物业服务合同承担相应的管理责任。但在没有签订停车合同的情况下，物业服务企业不针对特定车辆承担照管义务，只要其尽到物业服务合同规定的义务，即使发生车辆盗抢或损毁事件，物业服务企业也不承担赔偿责任。如果业主和物业服务企业签订有停车合同，要根据合同内容确定，如果合同条款中仅规定物业服务企业负责出租车位场地，没有保管义务的约定，那么该停车合同仅为租赁合同;如果合同中有关于保管的约定，那么为保管合同。业主可以选择根据物业服务合同或者停车合

2023-06-10

259人看过