拒收不合格房屋追究开发商责任-法师兄

拒收不合格房屋追究开发商责任

来源：互联网时间： 2023-06-10 14:54:15 385 人看过

建筑工程消防验收不合格，开发商通知交房时，30多名购房者集体拒绝收房。日前，福州市中级法院对这起案件作出终审判决：消防验收不合格的商品房不具备投入使用条件，购房者有权拒收，开发商应承担逾期交房的责任。

2004年8月，福州一房地产公司与孙女士等30多名购房者分别签订商品房预售合同，购房者以按揭方式支付购房款，开发商在2005年6月30日前交付符合约定的商品房。合同约定，商品房在达到交付使用条件后，开发商应书面通知购房人办理交付手续，双方进行验收交接时，开发商要出示相关证明文件。

合同签订后，购房者依约交付购房款。一直到2005年12月31日，开发商才向购房者发出交房通知。在进行验收交接时，由于开发商无法出具建筑工程消防验收合格意见书，购房者认为房屋质量没有达到要求，集体拒绝接收房屋。直到今年5月10日，工程通过消防验收后，购房者才正式接收房屋。购房者将开发商告上法庭，要求支付逾期交房违约金。

福州市中级法院认为，根据我国消防法的相关规定，建筑工程未经消防验收或验收不合格，不得投入使用。在未取得消防验收合格意见书的情况下，开发商通知交房是向购房者交付质量不合格的房屋，购房者有权拒收，因此导致逾期交房后果要由开发商承担。

厦门市勤贤律师事务所律师曾凌指出，商品房买卖合同中，卖方应当按照约定提供无质量瑕疵的房屋，房屋不仅要符合约定的面积、通风、采光等条件，还要符合国家法律对商品房质量的强制性要求，否则，购房人可以拒绝接收房屋并按照约定追究开放商的违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多律师事务所相关文章

律师事务所
律师：楼层“变矮”可追究开发商责任

最近，在西安东二环东元西路某小区买房子的部分业主，陆续接到开发商通知，让免费去领电器。原因是他们买的房子，层高比合同约定的矮了7厘米。业主不是偷工减料就是施工技术问题王先生在某小区2号楼买了一套85.95平方米的房子，去年11月底交房。当初购房合同里约定层高是2.9米，不久前，他听说有业主亲自量了一下实际层高，结果只有2.8米多。几天前，王先生接到售楼中心工作人员电话，证实了这一消息。电话里说，因为房屋实测层高是2.83米，比合同约定的2.9米矮了7厘米，开发商决定给大家补偿一些家电。如果不愿意领电器，可以补偿1800元现金。房子比原来矮了7厘米，走进去感觉有些压抑。王先生说，如果装修后再加上地板和吊顶，房子空间会显得更压抑。而开发商补偿的东西太少，很多业主都不愿意去领。昨日上午，在某小区售楼中心一间房子里，摆放着燃气灶、抽油烟机、微波炉、饮水机等。售楼部一名女工作人员正给业主介绍，这些就

2023-04-24

151人看过
业主
业主能否向开发商追究违约责任

业主可以追究开发商以下情形下的违约责任：1、未按照合同的约定交付房屋；2、擅自更改规划设计后未通知业主；3、开发商交付的房屋不符合合同约定的交付条件；4、其它可以追究违约责任的情形。根据《商品房销售管理办法》第三十条的规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。开发商破产重整业主必须做什么如果利益收到了侵害可以向法院起诉。签订商品房买卖合同，一般是伴随着首付款的缴纳进行的。如果此时开发商破产，导致合同无法继续履行的话，那么商品房买卖合同依然有效。根据合同要求，该做法属于开发商违约，开发商必须退还购房者的首付款，并承担合同中约定的违约处理方法，给予购房者一定的赔偿或者是具体的解决方案。只要开发商与业主签订了商品房买卖

2023-07-06

186人看过
有期徒刑
开发商盖危楼是否追究刑事责任

开发商建的商品房属于危房，如果是要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的造成的，要追究刑事责任。《中华人民共和国建筑法》第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百三十七条【工程重大安全事故罪】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接

2023-02-26

309人看过
收房
不能拒绝接房的开发商可以拒绝开发商收房么

交房时开发商没有房屋竣工验收合格证、消防验收合格证明等证件，可以拒绝收房。根据《建设工程质量管理条例》第十六条第一款的规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。《城市房地产开发管理条例》第三十条第一款、第二款规定，房地产开发企业应当在商品房交付使用时，向购买人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。住宅质量保证书应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。房地产开发企业应当按照住宅质量保证书的约定，承担商品房保修责任。一、建设工程竣工验收应满足什么条件建设工程竣工验收应满足以下条件：1、完成建设工程设计和合同约定的内容；2、有完整的技术档案和施工管理资料；3、主要建筑材料、建筑构件、设备试验报告；4、勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件；5、施工单位签署的工程保修书，建设工程经验合格后方可交付使用，根据

2023-04-10

204人看过

房产证
开发商哪些违约责任可以被追究

1、缺证延期。交楼是问题出现比较多的环节。法律规定，交楼时建筑部门必须出具《工程竣工验收备案表》、《工程竣工验收报告》和《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，如果开发商在交楼时不能出具上述两表两书的话，购房者有权要求退房；同时，延期交楼也是一个普遍的问题，一般来说这样是开发商违约在先。这时候应当仔细看一下合同，看看当中是否约定了装修质量问题的处理方式。一般来说，开发商在合同中都不会把装修质量作为交房条件，所以就此引发的争议只能按合同中约定的赔偿差价的双倍的方式处理。您要是起诉的话，就一定要将合同分析清楚，不要让开发商钻了空子，而无法实现自己的要求。法院在判决时主要依据合同约定。另一种情况是，如果合同中约定了某项装修，但是开发商没有做，那就是另一回事了，这与以以次充好达不到标准是不同的，此时可以房屋没有达到合同约定为由起诉，开发商会因此承担延期交房的违约责任。2、约定不符。还有很多的纠纷是

2023-02-16

353人看过
合同无效
开发商违反购房意向书应该怎样追究责任

购房意向书是指房屋买卖双方当事人就买卖房屋达成的初步意向。在签订正式的房屋买卖合同之前先签订“购房意向书”，从法律角度讲，该意向书属于预约合同。预约合同也叫做预备合同或者合同预约，是指当事人之间约定在将来某一时间订立正式的合同。预约成立，当事人即负有履行预约所规定订立本约的义务。在意向书的内容已具备买卖关系的主体，标的，价款，履行期限，违约责任等都作了明确的约定时，根据法律规定，它就是一份正式的购房合同，当当事人一方违约，即需要承担违约责任。最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条对此进行了明确规定：“当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同，约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。”一、商品房认购书和商品房买卖合同的关系商品房认购书和商品

2023-06-25

58人看过
业主
业主可以追究开发商哪些违约责任？

1、缺证延期;交楼是问题出现比较多的环节。法律规定，交楼时建筑部门必须出具《工程竣工验收备案表》、《工程竣工验收报告》和《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，如果开发商在交楼时不能出具上述两表两书的话，购房者有权要求退房;同时，延期交楼也是一个普遍的问题，一般来说这样是开发商违约在先。这时候应当仔细看一下合同，看看当中是否约定了装修质量问题的处理方式。一般来说，开发商在合同中都不会把装修质量作为交房条件，所以就此引发的争议只能按合同中约定的赔偿差价的双倍的方式处理。要是起诉的话，就一定要将合同分析清楚，不要让开发商钻了空子，而无法实现自己的要求。法院在判决时主要依据合同约定。另一种情况是，如果合同中约定了某项装修，但是开发商没有做，那就是另一回事了，这与以以次充好达不到标准是不同的，此时可以房屋没有达到合同约定为由起诉，开发商会因此承担延期交房的违约责任。2、约定不符;还有很多的纠纷是因

2023-04-16

305人看过
房地产开发
开发商的房屋保修责任

房地产开发企业应当在商品房交付使用时，向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。前者即是商品房质量责任的法律文件，应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期限和保修单位等内容。住宅保修期从开发商将竣工验收的住宅交付使用之日起计算。购买整栋商品房的，其地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修。正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期是：屋面防水3年；墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年；墙面、顶棚抹灰层脱落1年；地面空鼓开裂、大面积起砂1年；门窗翘裂、五金件损坏及卫生洁具1年；管道堵塞2个月；灯具、电器开关6个月；供热供冷系统和设备的保修期为一个采暖期或供冷期；其他部位、部件的保修期限，由供需双方自行约定。开发商预埋水管漏水过保修期了，谁来承担责任开发商预埋的水管过了保修期后出现漏水的，由房屋产权人承担维修的责任。《建设工程质量管理条例》第四十条在正常

2023-07-21

180人看过

不可抗力
开发商交房时间延迟与合同不符,10年后追究责任可以吗

一、开发商交房时间延迟与合同不符,10年后追究责任可以吗不可以，根据法律规定，购房者应当自约定的交房之日起3年内向开发商索赔延期交房的损失。如果在诉讼时效期限内向开发商主张上述权利，则新的诉讼时效就自主张之日起重新计算两年。1、注意不可抗力非全免责；延期交房非开发商的原因，但并不必然免除赔偿责任，开发商对延期交房的解释多种多样，如恶劣天气、小区设计变更等，从而以非开发商原因为由而拒绝承担延期交房的违约责任。但非开发商原因并不等同于不可抗力。可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在没有特别约定的情况下，只有发生不可抗力的情况，开发商才能免除延期交房的赔偿责任。而要主张延期交房是不可抗力造成的，开发商应当提供相关机构的证明文件，证明该情况符合法律认可的条件。否则，开发商不能轻易免除延期交房的违约责任。2、保留相关证据材料；购房者注意保留相关证据材料，在发生延期交房的纠纷时，购房者

2023-03-06

437人看过
抵押
已售商品房作为抵押担保，开发商的责任如何追究？

业主不仅可以要求房地产公司返还已付的购房款及利息，赔偿因此造成的损失，还可以要求其承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。警惕商品房开发商的另类违约随着消费者法律意识的提高，当前因商品房销售合同本身产生的违约已经明显减少。但这并不意味着商品房纠纷就此终结。有些开发商为追求利润，通过“挂羊头卖狗肉”，玩起了“另类违约”：售楼广告所描述的条件与环境和实际交房时大相径庭。消费者也往往直到交房后才发现上当受骗，这不能不让人警惕！配套服务，不过是空头支票利华房地产开发公司对外发布促销广告称：其已经与一家公交公司达成协议，只要是其开发小区内的居民，不仅每天有专门公交车接送去市区上、下班，而且免费。管岚看了广告后与该公司签订《商品房预售合同》，购买了一套两居室房屋。交房后，管岚发现，别

2023-07-06

76人看过
承诺
买二手房后，能依据售房合同追究开发商的违约责任吗

合同具有相对性，即合同只对合同当事人有约束力，合同一方只对对方享有权利，承担义务。因此，即使开发商有明显的违约行为，也只有售房合同中的买方才能追究其责任。案例:防盗门竟不防盗法院判决息众怒售房合同写明所售房屋的大门为防盗门，入住后却发现合同所承诺的防盗门竟是普通金属门。为此，松江区临江小区的百名业主将房产商告上法庭。在这起群体性诉讼中，秉承公平公正的原则，松江区法院于前不久妥善化解了纠纷。临江小区位于松江新城中心地带，陈小姐和家人买下该小区的房屋后，稍作装修就搬了进去。一天，她发现对门邻居把防盗门换了。她觉得奇怪，好端端的门为什么要换？邻居告诉她,“小区发生了多起上门盗窃案，小偷大多是撬门进屋，房产商安装的防盗门根本就不防盗，只好自掏腰包把门给换了。”听了邻居的一席话，陈小姐仔细地检查了自家的房门后发现，门的标签上赫然写着“普通金属门（钢质进户门）”，而并非售房合同约定的“防盗门”。为一探

2023-06-10

490人看过
预付款
开发商不法销售房屋的法律责任

1、擅自销售商品房的法律责任(1)未取得营业执照，擅自销售商品房的，由县级以上人民政府工商行政管理部门依照《城市房地产开发经营管理条例》的规定处罚。(2)未取得房地产开发企业资质证书，擅自销售商品房的，责令停止销售活动，处5万元以上10万元以下的罚款。(3)违反法律、法规规定，擅自预售商品房的，责令停止违法行为，没收违法所得;收取预付款的，可以并处已收取的预付款1%以下的罚款。2、一房二卖的法律责任在未解除商品房买卖合同前，将作为合同标的物的商品房再行销售给他人的，处以警告，责令限期改正，并处2万元以上3万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。3、销售不合格房屋的法律责任房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的，按照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。4、不协助办理权属登记的处罚房地产开发企业未按规定将测绘成果或者需要由其提供的办理房屋权属

2023-04-16

414人看过

结婚证
购买房产后，能否通过法律途径追究开发商责任？

即使购房者已经对房屋验收完毕并且签了字，也还可以起诉开发商。比如说房屋交付之后，购房者实际上搬进去了，才发现房屋存在严重的质量问题，比如房屋的主体质量不合格，或者是房屋存在其他的质量问题，严重影响购房者对房屋的居住使用的。那么即使购房者已经签了字，也可以起诉开发商，要求开发商退房退款。如果房屋存在质量问题，但是并没有严重到影响居住使用的程度，那么购房者也可以起诉开发商，要求开发商进行维修修复，由开发商来承担维修修复的费用。买房签合同后换中介有影响吗买新房时，一定要确保开发商有“五证两书一表”房地产“五证两书一表”是开发商开发销售商品房的必备文件。它们分别是：“五证”《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》、《商品房销售（预售）许可证》，两书《商品房质量保证书》《商品房使用说明书》，一表《竣工验收备案表》。“五证”中最重要的是《国有土地使用证

2023-07-04

101人看过
举证责任
开发商未兑现售房广告的内容,能不能追究其违约责任

一般不兑现，也不能追究其违约责任，但当出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。此时不兑现，则要追究其违约责任。为了更好理解，以案例为例：案件简介：2013年10月，殷某与某地产公司签订《xx商品房预售合同》，约定殷某购买该公司开发建设的住房一套。殷某购买该房屋前，该公司的楼书、沙盘、户外广告、网络宣传及销售人员的介绍均确认该房屋所在的小区配有万平米私享花园及1：1配比车库。殷某认为其基于上述承诺才与该公司签订合同，以高于市场价格购买该房屋。在其支付了全部购房款后，这些承诺未实现。殷某认为该公司构成违约，存在一定的欺诈、虚假宣传行为，遂将其诉至法院，要求被告承担违约责任。被告某地产公司认为所有宣传文字及图片已写明仅供参考，不是被告的要约，不构成合同条款，也就不构成违约。对于销售人员在售房现场的

2023-06-13

82人看过