建工企业如何申请工期顺延-法师兄

建工企业如何申请工期顺延

来源：互联网时间： 2023-03-27 17:40:30 65 人看过

1、向发包人或监理人发出通知，书面说明此次疫情对其造成的影响。同时提供此次疫情对建工企业造成实际影响及损失的证据。

2、采取避免和延误工期的措施，如在劳务人员不能复工时，协调其他地区的劳务人员。在原材料供应商不能供货时，寻找其他可替代的供应商。

一、企业擅自复工是违法吗

视情况而定。省市地方政府“延迟复工”的决定，是县级以上地方人民政府针对本地区内疫情的流行情况，依据传染病防治法第42条的规定采取的“停工、停业、停课”的紧急措施，具有一定的强制性。只有符合各地延迟复工的通知规定的涉及重要国计民生急需复工的相关企业或其他例外情形的企业，才可以不执行延迟复工的规定。前述企业之外的各类企业不得早于当地政府规定的延迟复工时间提前复工，若确实有特殊原因需提前复工的，应当遵守各地关于提前复工审核报备制度的规定，并按要求准备应对疫情预案措施。

二、疫情期间的工资怎么发放呢

疫情期间的工资一般会正常发放，受疫情的影响时，会根据以下几种情况发放：1、疫情期间不能提供正常劳动的员工工资怎么发对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的职工，企业应当视同提供正常劳动并支付职工正常工作时间工资。2、企业因受疫情影响导致停工停产员工工资怎么发企业因受疫情影响导致停工停产的，未超过一个工资支付周期(最长三十日)的，应当按照正常工作时间支付工资。超过一个工资支付周期的，可以根据职工提供的劳动，按照双方新约定的标准支付工资;企业没有安排职工工作的，应当按照不低于当地最低工资标准支付职工生活费，生活费发放至企业复工、复产或者解除劳动关系。3、对于因疫情未及时返回企业复工的职工工资怎么发企业经与职工协商一致，可以优先考虑安排职工带薪年休假。其中，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。职工在带薪年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

三、怎样拒绝员工复工

对符合规定的复工企业,要指导企业提供必要的防疫保护和劳动保护措施,积极动员职工返岗。对不愿复工的职工,要指导企业工会及时宣讲疫情防控政策要求和企业复工的重要性,主动劝导职工及时返岗。对经劝导无效或以其他非正当理由拒绝返岗的,企业可以解除劳动合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多解除劳动关系相关文章

签证
申请顺延工期签证的方法

当工程无法按照约定期限完成时，是可以申请工期延顺的，此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。工期延误索赔依据1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要．2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等．3、发包人或者工程师签认的签证．4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明．5、国家有关法律法令政策性文件．6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片．7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定．8、工程有关的图片片和录象，备忘录，

2023-07-16

463人看过
营业执照
企业歇业工商如何申请

一般歇业是对个体工商户而言的，公司不存在歇业问题，个体工商户歇业要向税局申请写明歇业时间。如果你没办延时手续税是要照纳的，公司没有经营是要向税局说明情况，不管有税无税都要向税局申报，这个规定全国应该是统一的。一、办理工商登记流程是怎样的（一）办营业执照1、公司筹备资金，确定投资人、投资额、组织机构2、租赁场地作为公司经营住所3、拟定公司名称及公司经营范围4、银行入资，出具验资报告5、公司登记申请（二）刻章（至少包括一枚公章、一枚财务章及其它私章）（三）办理组织机构代码证、国税证及地税证（四）办银行开户许可证，公司开设银行基本账户。二、工商登记变更流程是怎样（一）审查1、工商行政管理局收到登记申请后，对申请材料是否齐全、是否符合法定形式进行审查；2、申请材料齐全是指国家工商行政管理总局依照企业登记法律、行政法规和规章公布的要求申请人提交的全部材料；3、申请材料符合法定形式是指申请材料符合法定

2023-03-16

252人看过
女职工
企业女职工孕期合同到期顺延说明如何规定？

国家相关法律明确在关于解除劳动合同的规定中，对“三期”（孕期、产期、哺乳期）内的女职工给予了特殊保护，即对三期内的女工，企业不得在女工无主观过错的情况下，与其解除劳动合同。但在劳动合同终止的规定中，只是笼统的规定了，劳动合同期满，劳动合同即行终止。但是劳动部门在关于贯彻劳动法若干问题意见中，从女职工的生育及哺乳期等实际情况出发，又做了补充规定：“劳动者在孕期、产期、哺乳期内，劳动合同期限届满时，用人单位不得终止劳动合同，合同期限应自动延续至相应的期限届满为止。我国的《劳动法》，《劳动合同法》，《妇女权益保障法》，《女职工劳动保护条例》等法律法规，以及许多地方的地方性法规都对保护怀孕妇女职工作了规定，赋予了怀孕女职工的法律权利，概括起来说，怀孕女职工有以下的法律权利：1、怀孕女职工有不被解聘的法律权利。任何单位不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由，辞退女职工或单方解除劳动合同。2、怀孕女职工有

2023-02-28

84人看过
有限责任公司
企业如何顺利申请成为高新企业？

高新技术企业认定须同时满足以下条件：（一）在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上的独占许可方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权；（二）产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；（三）具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30％以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10％以上；（四）企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：最近一年销售收入小于5，000万元的企业，比例不低于6％；最近一年销售收入在5，000万元至20，000万元的企业，比例不低于4％；最近一年销售收入在20，000万元以上的企业，比例不低于3％。其中，企业在中

2023-07-09

92人看过

有限责任公司
企业如何顺利申请集体户？

具体方法是：持营业执照、法人证书、用于职工集中居住的合法固定住所房屋产权证，本单位录用人员居民身份证、本单位录用人员劳动合同、劳动保障交纳凭证等相关资料，向辖区派出所申请，经初审后再到公安机关户政部门办理相关手续。集体户口的含义集体户口集体户口的户主是单位，是单位的所在地，居民户口是除了身份证之外最好的身份证明，集体户口不算；集体户口是在你还是单位的员工的基础上有效，一旦解除合同需要户口迁移；集体户口不可以个人自己交纳社保，居民户口可以个人交纳；人口普查时，集体户口不算普查范围内；孩子入学的时候如果家长是集体户口的，那孩子不享受该地区的义务教育，不算学籍。《中华人民共和国公司法》第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

2023-07-02

156人看过
保险费
旷工如何才能顺利申请失业金？

具备下列条件的失业人员，可以领取失业保险金，并同时按规定享受其他各项失业保险待遇。（1）按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已依法定程序办理失业登记的；（4）有求职要求，愿意接受职业培训、职业介绍的。周日旷工算不算旷工按劳动法的规定不算是旷工。但还要根据和公司签订的劳动合同来决定，如果劳动合同上注明星期六、星期天是该职工的正常休息日，根据法律规定，在休息日进行加班要取得职工本人的同意，如果职工在星期六、星期天不去上班的，不属于旷工。《中华人民共和国社会保险法》第四十五条失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（一）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的；（二）非因本人意愿中断就业的；（三）已经进行失业登记，并有求职要求的。第四十六条失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的，领取失业保险金

2023-07-04

226人看过
借款
工业企业建账如何处理

一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。会计人员在购买时，两种账本各购一本足矣。但企业开立了两个以上的银行存款账号，那么账本需要量，就要视企业具体情况确定了。如若使用完毕，再购入新账本也不为迟。首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好，根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。例如：企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法，某投资人转入企业银行存款账中一笔钱，计10万元，你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存款收款凭证：借：银行存款100000贷：实收资本100000然后根据该收款凭证登银行存款日记账，如果企业需要有日常现金支出，会计人员开出现金支票提取现金2000元，你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证：借：现金2000贷：银行存款2000然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。以后即可根据日常现金及

2023-04-27

356人看过
不可抗力
单位申请工期顺延的规定是什么

下列情形有书面记录的，施工单位可以主张工期顺延。1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件。2、施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行。3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时。6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是不可预测、不可避免和不可克服的。一旦发生，应积极采取措施防止和防止损失扩大，并按照合同约定的程序和时限及时报告。7、隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查。8、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。单位在哪些情况下才可以安排加班用人单位安排员工加班须符合三个条件：（1）生产经营需要。（2）在程序上必须在加班加点前与工会和劳动者协商；（3）加班加点的时间必须符合法律的规定。加班，广义上说即延长工作时间，是指用人单位在劳动者

2023-07-06

120人看过

工伤停工留薪
工伤停工留薪期如何确定？如何申请延长停工留薪期？

工伤停工留薪期是指职工因工负伤或者患职业病停止工作接受治疗并享受有关待遇的期限。停工留薪期先由企业根据《山东省工伤职工停工留薪分类目录》(青劳社[2006]58号)相关条目确定。具体程序是：职工发生工伤经抢救或治疗后，应及时将工伤医疗服务机构出具的诊断证明报送给所在单位,申请停工留薪和工伤认定。用人单位应当根据协议医疗机构出具的诊断证明，按照《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》，确定其停工留薪期限，并书面通知工伤职工本人。同时，向劳动保障行政机构提出工伤认定申请。工伤职工停工留薪期满，伤情尚未稳定或未痊愈，不能恢复工作仍需治疗的，应在期满前5个工作日内向本单位提出延长停工留薪期的书面申请，并提交协议医疗机构出具的休假证明。用人单位同意后，可以延长停工留薪期。一、工伤休息厂里不算工资怎么办工伤期间公司不发工资依法申请工伤认定，然后申请仲裁。如果用人单位不依法支付劳动者工伤停工留薪期间的工资福

2023-06-28

223人看过
罚款
超出工程合同期限如何罚款,工期顺延如何认定

一、超出工程合同期限如何罚款承包人未按建设合同约定的期限完成施工的，构成合同违约，合同有约定时，按约定赔偿。没有约定的，实际实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所

2023-04-18

429人看过
不可抗力
建设项目工期是否需要顺延

1、建设项目工期是否顺延。建设项目的工期需要推迟。建设单位应当自取得施工许可证之日起三个月内开工建设。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数以两次为限，每次不得超过三个月。既不开工也不申请延期或者超过延期期限的，施工许可证自动废止。《中华人民共和国建筑法》第九条。工程延期的原因是什么？由于下列原因，经监理工程师确认后，工期可相应延长：（1）发包人不能提供专用条款约定的开工条件。（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常。（3）工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。设计变更和数量增加。（5）承包人原因造成一周内停水、停电、停气超过8小时的。（6）不可抗力。（7）专用条款中约定或工程师同意的其他情形。

2023-05-07

334人看过
直系亲属
在我国如何申请工伤认定延期

据《工伤保险条例》第十七条的规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。一、什么情况下可以延长？职工受到事故伤害的地点与工伤认定申请受理机关相距甚远，用人单位无法在30日内提交工伤认定申请的情形。如从事远洋运输的职工在运输途中发生事故，要求其所在单位在30日内申请工伤认定确实难以做到等情形。国务院《工伤保险条例》第十七条规定，职工发生事故伤害的，所在单位应当自事故发生伤害之日起30日内，向用人单位所在地的区、县劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报区、县劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故发生之日起1年内，可以直接提

2023-03-04

365人看过

工程承包
建筑施工许可证能否申请延期

能。《建筑法》第九条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。怎么办理建筑施工许可证办理建筑施工许可证的，一般需要让建设单位向工程所在地的县级建设行政主管部门，提交建筑工程施工许可证申请表、土地使用权证和建设工程用地许可证、中标通知书、建设工程承包合同、资金证明等资料。然后需要该部门对资料进行审核，符合规定的，那么就会颁发建筑工程施工许可证。《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

2023-08-01

376人看过
工伤保险
在私企工作如何申请工伤

南昌熊先生：我有一个朋友，在私企工作了几年，但没签合同。现在伤了两个手指头，如何申请工伤呢？工伤赔偿可以拿到多少钱？跑腿：24日，南昌市工伤鉴定委员会相关人员告诉，首先可以到红谷滩建设大厦2楼交有关材料，如何受伤及证明是工作原因等，根据相关材料及核实认定是工伤后，然后根据伤残鉴定是几级，才知可以享受什么待遇，如果其本人没有参保，可以找所在单位赔偿。南昌市工伤保险管理处人员表示，如果单位为职工参了保，工伤认定后，根据伤残等级鉴定可以带相关资料来南昌市工伤保险管理处，申请支付工伤费用。

2023-04-22

375人看过