工程发包方安全责任有哪些
来源:互联网 时间: 2023-02-20 21:01:41 118 人看过

一、施工承包合同中发包方的责任与义务

(1)提供具备施工条件的施工现场和施工用地;

(2)提供其他施工条件,包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

(3)提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料,以书面形式交给承包人,并进行现场交验,提供图纸等其他与合同工程有关的资料;

(4)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;

(6)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

(7)按合同规定支付合同价款,及时向承包人提供所需指令、批准,主持和组织工程的验收。

二、施工承包合同中承包方的责任与义务

(1)根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;

(2)按合同要求的质量完成施工任务,按合同要求的工期完成并交付工程;

(3)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;

(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;

(5)负责保修期内的工程维修;

(6)接受发包人、工程师或其代表的指令;

(7)负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程;

(8)负责对分包的管理,并对分包方的行为负责;

(9)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

(10)安全施工,保证施工人员的安全和健康,保持现场整洁,按时参加各种检查和验收。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月12日 07:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多安全责任相关文章
  • 工程发包人违约应负哪些责任,什么叫工程发包人
    一、工程发包人违约应负哪些责任工程发包人违约应负的责任有:1.按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。2.与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。二、什么叫工程发包人工程发包人是发放工程建设项目的人员,发包人必须具备工程发包的相关资格,一般还需要取得相应的资格证书,并在政府的
    2023-06-22
    75人看过
  • 工程发包人要对工程质量承担责任的有哪些?
    由发包人对工程质量承担责任的情形有发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的;发包人变更计划,提供的资料不准确的;发包人未按照约定支付价款的等。一、承包人单方解除合同的情形是什么承包人可以单方解除合同的情形主要是:(1)发包人未按期支付工程款造成违约,且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件;(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;(3)不履行约定的其他协助义务,致使承包人无法施工的。发包人有上列情形且致使承包人无法施工,在催告的合理期限内发包人仍未加履行的,承包人可解除合同。二、工期延误有哪些情形工期延误的情形有:1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7、不可抗力或其他因素。
    2023-06-26
    393人看过
  • 工程发包安全管理办法的相关规定有哪些?
    第一章总则第一条为进一步规范公司内发包工程安全管理,依据中国华电集团公司《电力生产安全工作规定》(A版),制定本规定。第二条本规定适用于贵州大方发电有限公司对外发包工程的安全管理。第三条安全监察部是公司负责发包工程安全管理的职能部门。参与对承包方的安全资质审查,负责签订发包工程安全协议书,参与承包方安全技术措施审查,组织施工人员的入厂安全教育。第四条计划营销部负责签订外包工程合同前组织审查承包方的资质和条件。第五条党群工作部在审计承包工程合同时一并审查发包工程安全协议,审查承包单位的资质和条件。第六条生产技术部负责发包工程中安全技术措施的审查和相关的技术监督工作。第七条项目责任部门负责落实承包工程安全协议书中应由发包方采取的安全措施,对工程进行相应的安全、质量监督。负责组织安全监察部、生产技术部在工程开工前对承包方进行全面的安全技术交底。第二章管理内容与方法第八条对承包方的安全资质审查(一
    2023-05-01
    156人看过
  • 物业负有哪些安全责任
    物业负有什么安全责任依据《物业管理合同》提供相应物业管理服务,就安全服务之范围,包括公共秩序维护、安全防范和楼宇保安服务、消防管理服务,业主家庭财产之保管则不在其列。**物业公司提供了保安巡逻、安全监控等相应安全服务。根据国务院《物业管理条例》及相关法律的规定,物业公司作为小区的管理方,负有对房屋及配套的设施设备和相关场地进行管理、维修、养护的义务,应当对物业共用部位、公共设施设备进行定期查验。本案中,小区内看似完好的窨井盖实则非常“脆弱”,行人从上面经过随时都可能掉入井中,存在很大的安全隐患,但作为管理方的物业公司未能及时发现并处理这一问题,应属于未尽到职责范围内的义务,当这一隐患致使他人遭受人身损害时,其应当承担与其过错相当的赔偿责任。贾*傅作为受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、交通费等,物业公司作为赔偿义务人应给予适当赔偿;贾*傅未
    2023-05-08
    215人看过
  • 监护人有哪些安全责任?
    (1)正确安全组织工作;(2)进行安全教育、安全交底;(3)督促、监护工作人员遵守安全规程;(4)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备到位;(5)工作前对工作人员交待安全注意事项;(6)工作人员变动是否合适。工作票许可手续完成后,工作负责人,专责监护人还应做哪些工作,工作方可开工?工作票许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待、人员分工、和现场安全措施,进行告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作;一般只要是关系到电气设备的这些工作,其实对于专业技术上的要求是特别的复杂的,类似于这种高危工作一般都会专门的配备专职监护人。所以,专责监护人对于电气设备的维修和突发状况的处理必须是具备高人一等的技能,专责监护人当然也是由电气设备的专业工作人员来担任的。监护人的义务有哪些监护人是指对无行为能力或限制行为能力的人的人身、财产和其它一切合法权益负有监督和保护责任的人。监护人的义务具体
    2023-08-06
    72人看过
  • 施工中安全责任由哪方承担
    施工中安全责任一般由施工单位承担。对于实行施工总承包的工程项目,由总承包单位负责;分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围,承担各自相应的安全管理责任。转包施工中受伤由谁负责?工程转包后有人受伤的一般由雇主担责。法律规定,个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。《安全生产法》第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。第十六条国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。
    2023-08-04
    424人看过
换一批
#安全生产法
北京
律师推荐
    展开

    安全责任的内容: 1、保护劳动者的安全与健康、保护和改善环境是我国的基本国策,在各项经营生产活动中,各级人员必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真贯彻国家有关安全、消防、环境、职业卫生的政策、法规、标准及上级有关的指令、规定,... 更多>

    #安全责任
    相关咨询
    • 承包甲方建筑工程工程安全责任划分
      江苏在线咨询 2023-07-20
      甲方以正规流程将工程完全发包给有施薪水格的乙方,安全意外职责由乙方承受,甲方不承受意外职责。下列因素可能影响职责归属或分配: 1、甲乙两方签订的合同可否合法有效。 2、如果有效,由乙方主导处置这件事;如果无效,则由甲方处置这件事。 3、发生意外也要分析原由,明确职责,才能根据犯错的职责承受相应职责,如果是甲方职责范围内的起因导致乙方意外发生,甲方同样要承受职责。 4、乙方若隶属无资格单位或者资格不
    • 建筑工程安全监理有哪些责任
      澳门在线咨询 2022-11-20
      建设工程安全监理的责任有以下这些: 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制
    • 施工现场发生事故安全负责人责任有哪些
      宁夏在线咨询 2022-10-26
      一般涉及民事赔偿责任,严重的话涉嫌犯罪。如需法律帮助或有疑问,欢迎你来电咨询或当面咨询(咨询免费)。
    • 承包方发生安全事故,户主有什么责任?
      宁夏在线咨询 2022-10-26
      可起诉处理,一、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。二、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交下列材料: 1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、XX同胞回乡证
    • 建设工程安全监理的责任有哪,有哪些规定
      台湾在线咨询 2023-12-16
      建设工程安全监理的责任有:根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施,在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施,建立定期安全检查制度,加强各级领导和专职、兼职安全人员跟踪到位的安全监护,作好工人入场的安全教育,严格执行安全生产责任制度。