发包方迟迟不结算工程款，我该怎么办-法师兄

发包方迟迟不结算工程款，我该怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-09 17:10:45 256 人看过

发包人拒绝结算工程款分为以下几种情况：1、以发包人甲方尚未支付为由，拒绝支付。将发包人的甲方列为被告或第三人，并在一个案件中处理。同时，法院通常不支持只有发包人甲方支付工程款后，发包人支付给施工方的工程款。2、以质量或工期延误为由拒绝支付。擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。3、以变更或增加为由拒绝支付。增项款应与进度款同时支付。以施工方中途撤场为由为由拒绝支付。由于发包人违约或第三方原因，施工方中途撤场，合同目的无法实现。施工人员在主张工程款时，一定要注意证据的收集，保留撤场不是施工方造成的证据，保留已完成工程量的证据。

发包方拖欠工程款该怎么办

发包方拖欠工程款的办法：

1、尽快起诉发包人。发包人无故延迟支付或者不支付工程价款的，承包人应当使用法律武器维护其合法权益；

2、注意证据的保存。竣工结算资料应完整。如果结算资料不完整，发包人可能会拖延支付工程价款；

3、充分利用建设工程价款优先受偿权；

4、承包人直接起诉发包人的，发现发包人在胜诉后没有财产执行，但发包人对第三人有到期债权。此时，承包人可以向法院申请强制执行到期债权，并要求第三人直接向承包人履行债务。

《建设工程价款结算暂行办法》第二十条当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（一）双方协商确定；（二）按合同条款约定的办法提请调解；（三）向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁机构相关文章

两审终审制
我没和甲方写合同欠我的工程款迟迟不给

出现拖欠工程款的纠纷时，有以下几个解决方案：1、协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商，达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中，一般协商都是比较困难的，因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话，也不会等到协商解决。2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式，因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的，判决生效以后，当事人不履行给付义务，另一方当事人可以申请法院进行强制执行。一、民间借贷纠纷要如何处理1，对于任何的纠纷，最和平和最稳定的解决方式就是双方可以自行的协商解决，这是我们都愿意看到的一种结果，双方当事人可以坐下来好好谈一谈。对于民事纠纷，如果可以达到一致的意见的话，就分就解决了，这种方式对于双方的时间，人力，物力成本都是最低的。解决的方式也是最圆满的，但是前提是双方都愿意协商解决，如果有一方不愿意的话，这种方式就没有办法进行。2，如果双方由于自己的原因

2023-03-09

369人看过
执行费用
延迟付款，我该怎么办？

这段内容讲述了如果无法偿还个人贷款,这将导致民事纠纷,不会导致刑事责任。但如果有能力偿还贷款而不偿还,在强制执行后仍然拒不执行,则涉嫌拒不执行判决、裁定罪,会受到三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚。因此,有能力偿还贷款的人应该尽力偿还,避免因此产生不必要的法律风险。假设借款人无法偿还个人贷款,这将引发民事纠纷,不会涉及刑事责任。但如果有能力偿还贷款却拒不归还,将会触犯拒不执行判决、裁定罪,可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。因此,有能力偿还贷款时,借款人应该及时归还贷款,避免因此触犯法律。拒不执行判决，可能面临哪些后果？根据我国《民事诉讼法》的相关规定，拒不执行判决可能会面临以下后果：1. 承担民事责任：拒不履行人民法院的判决、裁定的，有义务执行的当事人必须履行，不履行的话，就可能被申请执行人或其上级行政机关或者监察机关予以罚款、拘留，甚至构成犯罪。

2023-09-11

55人看过
工资
工资迟发,该怎么办?

根据用人单位与劳动者之间的协议,工资必须在每月约定的日期按月支付。工资的最长支付周期为一个月,这意味着至少每个月发放一次。如果超过当月规定的日期发放工资,那么这是违法行为。在公司不按时支付工资或者是不支付工资的时候,劳动者可以向当地劳动及社会保障部门反映此事,或者直接向劳动争议仲裁委员会提起仲裁,要求纠正公司的错误做法,并可要求公司一次性全部支付劳动者已工作的几个月工资。根据用人单位与劳动者之间的协议，工资必须在每月约定的日期按月支付。工资的最长支付周期为一个月，这意味着至少每个月发放一次。如果超过当月规定的日期发放工资，那么这是违法行为。在公司不按时支付工资或者是不支付工资的时候，劳动者可以向当地劳动及社会保障部门反映此事，或者直接向劳动争议仲裁委员会提起仲裁，要求纠正公司的错误做法，并可要求公司一次性全部支付劳动者已工作的几个月工资。工资拖欠怎么办？工资拖欠是劳动法律中一个非常严重的

2023-08-24

322人看过
法律综合知识
工程中标后发包方迟迟不开工如何索赔的？

一、工程中标后发包方迟迟不开工如何索赔的？按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、如何控制建筑工程质量？（一）施工准备控制指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制，这是确保施工质量的先决条件。（二）施工过程控制指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。（三）竣工

2024-02-04

240人看过

中标
中标人迟迟不签合同，我该怎么办

根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，第一种情况下，中标人迟迟不与招标人签订合同，可取消中标资格，不退还投标保证金的中标人违约行为给招标人带来损失的，中标人应当承担损害赔偿责任的法律应当招标的项目中标人，由相关行政监督部门责令纠正，中标项目金额不超过10％的罚款。第二种情况下，如果招标人迟迟不与中标人签订合同，由相关行政监督部门命令纠正，可处中标项目金额10％以下罚款给他人造成损失，依法承担赔偿责任的公司直接负责的主管人员和其他直接负责人依法处分。这些规定可以搜索《招标投标法》第45条、第46条《招标投标法实施条例》第73条、第74条。中标人不签合同该怎样办根据《招标投标法》第四十五条的规定：中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，

2023-08-07

220人看过
法律综合知识
工程款迟迟不付怎么有效催款

一、工程款迟迟不付怎么有效催款工程款欠款未付如下合法维权：1．多次致函或者电话催交工程款。经常给施工方公司打电话，询问工程款进度；2．通过向法院诉讼催交工程款。如果对方不接电话不回复信息，可以向法院提起诉讼，要求对方支付工程款。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百三十五条因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。二、讨要拖欠工程款的诉讼时效是几年讨要拖欠工程款的诉讼时效是三年，从依照建筑工程合同约定付款之日起开始计算诉讼时效。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其

2023-06-14

54人看过
仲裁机构
装修工程款迟迟未付怎么办

欠装修工程款不给的，可以通过以下方式解决。双方先协商处理；如果协商不成，可以向仲裁委员会提起仲裁，根据仲裁结果要求拖欠方支付工程款；如果对方还拒不支付，可以直接向人民法院提起诉讼，由法院判决对方支付工程款；如果对方仍拒不支付，可以向申请法院强制执行。法院将从对方银行账户上直接划走工程款，或者扣押对方物品拍卖后将工程款交还给当事人。如果对方欠装修款不给怎么办？如果对方欠装修款不给怎么办1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2、调解方式工程款拖欠后，承包单位除协商外，还可以请求有关部门，尤其是请政府主管部门调解。因施工中产生种种纠纷而造成的工程款拖欠，更应请政府主管部门、承担担保单位及劳动仲裁机构等进行调解、仲裁。3、法律方

2023-07-08

417人看过
强制执行
法院执行款迟迟不发放怎么办

多和执行员沟通，看是否有中止执行的裁定、是否法院院长批准了延长执行，询问执行缓慢的原因，尽量和执行员协商解决。一、欠钱不还要坐牢么欠钱不还一般是不要坐牢的。债权人向法院起诉要求还款的，债务人应当履行生效的法律判决、裁定，债务人拒绝履行的，债权人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。双方当事人自行和解达成协议的，应当履行和解协议。二、强制执行一般流程和时间规定(1)申请。发生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可依法向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行(2)法院受理。(3)申请复议。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。(4)向被执行人发出执行通知。执行员接到申请执行书或者移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，责令其在指定的期间履行，逾期不履行的，强制执行。(5)采

2023-04-04

426人看过

强制执行
工程款迟迟未到账，应该怎样应对甲方？

甲方一直不付工程款的，债权人应该及时向法院起诉要求甲方支付工程款。以免超过诉讼时效，对债权人产生不利的影响。法律规定的诉讼时效为两年。如果对方在法院判决后仍不执行法院判决的，另一方可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。有能力而拒不执行的情况下，则涉嫌拒不执行判决、裁定罪。甲方没有按合同支付工程款怎么办甲方没有按合同支付工程款的话，那么乙方可以起诉来处理，并且要求支付违约金。具体而言，这属于典型的合同违约情形，法律对此也规定了一方当事人已经履行完合同约定的义务，另一方不履行付款义务的，一方当事人可以要求支付价款。因此乙方可以及时进行起诉，从而保障自身的债权，进行工程款的讨回。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包

2023-07-08

353人看过
保全
公司增值发票已开,对方公司迟迟不付款该怎么办?

一、公司增值发票已开,对方公司迟迟不付款该怎么办?1，你们要保留好相关供货的证据（如合同、对帐单、收货单、传真件、电子邮件、手机短信、录音、汇款纪录、身份证号码等），及时找律师帮你先发律师函，表明你方立场，要求对方及时支付货款，若对方不理，可以起诉解决。2，若发现对方有财产，可以及时申请财全保全，官司胜诉后，就可以从该财产支付你们的货款。3，很多时候发生货款纠纷，欠钱一方，就以货物有质量问题或交货延期等理由，要求不付或少付货款，但欠钱一方应举证证明货物的质量问题或交货延期，才能构成一个合法的不支付理由。二、给别个公司开具了增值税普通发票，票已经给了收到增值税普通发票没有开户行和账号，能报销。《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）虽然对开具增值税普通发票的开具作出了明确规定，但对增值税普通发票的开户行和账号并没有作具体的要求。《国家税务总局关于

2023-03-29

218人看过
工资
工厂拖欠工资，迟迟不发工资，怎么办

劳动者可以向当地劳动监察投诉或者向劳动争议调解仲裁委申请仲裁。也可以以用人单位拖欠劳动报酬为由书面通知用人单位解除劳动合同，申请劳动仲裁，要求支付拖欠的工资和经济补偿。申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。仲裁申请书应当载明下列事项：(一)劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;(二)仲裁请求和所根据的事实、理由;(三)证据和证据来源、证人姓名和住所。书写仲裁申请确有困难的，可以口头申请，由劳动争议仲裁委员会记入笔录，并告知对方当事人。法律规定：《劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度

2023-02-21

195人看过
房地产开发
政府工程迟迟不验收怎么办

可以起诉到法院维权。如果已经提交验收报告，发包方拖延验收，或者未经验收擅自使用的，均可以要求对方按照合同约定价款给付工程款。一、房子验收不合格咋办房子验收不合格可以拒绝收房并要求房地产开发企业进行整改，如果超过交付时间的可以要求房地产开发企业承担违约责任。房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。二、要如何理解竣工日期竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，存在争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，二者可谓关系甚大。在工程结束时，竣工日期关乎到工资等，因此准确把握竣工日期是十分重要的。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同示范文本中规定工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收

2023-03-20

149人看过

实际履行
甲方收到发票迟迟不打款

增值税专用发票一旦开出,销售货物单位必须依法缴纳增值税.购买货物的地位不打款给销售货物单位,销售货物单位也必须缴纳增值税.有合同约定按合同约定，无约定可随时起诉，建议起诉前加强审查下证据是否充足一、小微企业专票是否可以抵扣小微企业专票不可以抵扣。1、进项税是指纳税人为购买货物或者应税劳务而支付或者承担的增值税；2、所说购进货物或应税劳务主要包括外购货物或应税劳务、以物易物换入货物、抵偿债务收入提高货物、接受教育投资资金转入的货物、接受社会捐赠转入的货物信息以及在购销货物运输过程设计当中需要支付的运费。增值税抵扣需要以下条件：1、凭证条件。税法规定的扣税凭证有，增值税专用发票，海关完税凭证，免税农产品的收购发票或销售发票，货物运输业统一发票；2、时间条件。一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票以及其他需要认证抵扣的发票，必须自该专用发票开具之日起180日内认证，否则，不予抵扣进

2023-03-19

483人看过
工资
用人单位迟迟不发工资，该怎么应对？

劳动者可以通过以下方式解决：1、到所在市区的劳动局进行投诉举报；2、向劳动合同履行地或用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会直接申请仲裁；3、对仲裁委员会作出的仲裁结果不满意的，可在收到仲裁书15天之内向法院提起诉讼。用人单位扣发工资的合法性情形：我国劳动法第50条规定，用人单位不得克扣或者无故拖欠劳动者工资。这一规定是对劳动者工资报酬权的法律保护。所谓“克扣”，是指用人单位无正当理由，扣减劳动者的应得工资。用人单位克扣劳动者工资的行为，有两方面的标准，一是看劳动者是否提供了正常的劳动；二是看用人单位是否有正当的理由。如果劳动者按照劳动合同的约定，提供了无过错的正常劳动，而用人单位又不具有扣除工资的法定理由的，就属于克扣劳动者工资。克扣劳动者工资的行为是违法行为，是对劳动者工资权的侵犯。劳动部发布的《工资暂行规定》第15条规定，用人单位不得克扣劳动者工资，有下列情形之一的，用人单位可以代扣

2023-07-03

252人看过