工程费用签证通常包括哪些内容-法师兄

工程费用签证通常包括哪些内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 17:55:19 69 人看过

一、土方开挖时的签证。比如：开挖地基后，发现地下障碍物，应会同发包人、监理工程师做好签证；地基开挖后，如果地下水水位过高，排地下水所需的人、材、机必须签证；处理软弱地基所需的人、材、机应做好签证并做好验槽记录。

二、工程开工后，工程设计变更给施工企业造成的损失。比如施工图纸有误或开工后设计变更，而施工企业已开工或下料，从而造成人、材、机的损失；工程经常会出现一些小修小改，这些小修小改也需要人、材、机的签证。

三、施工计划变更签证。工程开工后，发包人临时变更施工计划、要求加快施工进度而增加的人工、材料、机械费用。

四、停工、窝工损失。由于发包人责任造成的停水、停电，造成工程无法正常施工，由此产生的机械停滞台班、人工停窝工以及周转材料的使用量都要签证清楚。

五、发包人供料不及时或不合格给承包人造成的损失、设计有要求但定额中未包括的材料加工内容、发包人直接分包的工程项目所需的配合费用，这些内容都需要办理签证。

六、材料、设备、构件超过合同约定运距的场外运输、特殊情况的场内二次搬运等等，也需要进行签证。

七、续建工程的加工修理签证。即原发包施工的未完工程，委托另一施工企业续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。

八、大检修项目、零星维修项目大都没有正规的施工图纸，往往在检修前由承包人提出一套检修方案，检修完毕后办理工程签证。

九、因工作面过于狭小、作业超过一定的高度，造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行，承包人遇此情况应及时将现场实际条件和施工方案通告发包人，在征得发包人同意后实施，此时承包人有权办理签证。

汤汉军律师，建筑房地产专业律师，十多年法律工作经验，湖北建筑房地产法律网创办人，地址：武汉市江汉北路九运大厦15楼C座，电话：13277910010

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

企业改制
企业改制方案通常包括哪些内容

企业进行改制时，首先要根据自身的实际情况，结合有关的法津、法规、和政策的规定，制订切实可行的企业改制重组方案，以利于改制的顺利实施，取得预期效果，达到促进企业发展的目的。企业改制方案的内容包括：一、改制企业基本情况：(1)企业名称；(2)企业住所；(3)法定代表人；(4)经营范围；(5)注册资金；(6)主办单位或实际投资人。2、企业的财务状况与经营业绩包括资产总额、负债总额、净资产、主营业务收入、利润总额及税后利润。3、职工情况包括现有职工人数、年龄及知识层次构成。二、企业改制的必要性和可行性1、必要性包括企业的业务发展情况及阻碍企业进一步发展的障碍和问题。2、可行性结合企业情况和改制方向详细阐明企业改制所具备的条件，改制将给企业带来的正面效应。三、企业重组方案1、业务重组方案根据企业生产经营业务实际情况，并结合企业改制目标，采取合并、分立、转产等方式对原业务范围进行重新整合。2、人员重组

2023-04-21

332人看过
法律综合知识
醉驾处理结果通常包括哪些内容

一、醉驾处理结果通常包括哪些内容关于醉驾行为所应承受之惩戒措施如下：1．处以一个月至六个月不等之拘役，同时需缴纳罚金。2．吊销驾驶证，且在未来五年之内，将无资格再次申领机动车驾驶证；若涉事车辆为营运性质，则需在十年之内无法再次获得机动车驾驶证，待重新获取驾驶证之后，亦不得再驾驶营运机动车。《道路交通安全法》第九十一条醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。二、醉驾处理程序是什么关于醉驾案情的处理流程可分为以下几步：首先，当警方确认行驶的当事人涉嫌酒后驾驶时，将使用先进的呼气式酒精测试仪进行检测，以便初判其所达醉驾标准的程度。如经试验，该检测结果达

2024-08-01

483人看过
数罪并罚
数罪并罚原则通常包括哪些内容？

数罪并罚原则有：1、吸收原则，以重并轻，采取重罪吸收轻罪或重刑吸收轻刑的原则；2、合并原则，根据刑法上＇一罪一刑＇原则，将数罪分别判刑后合并执行；3、限制加重原则，对所犯数罪，依最重犯罪的刑罚加重处罚，或者在总和刑以下，数刑中最高刑期以上，决定执行的刑期，并规定不得超过一定的期限。数罪并罚的原则有哪些判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。判决宣告以后，

2023-07-25

422人看过
法律综合知识
夫妻个人财产通常包括哪些内容

关于夫妻间个人财产的具体范畴如下：首先，一方的婚前财产，即在缔结婚姻之前，任何一方先前已拥有的财产。这其中涵盖了他们在婚前个人努力所获取的财产、通过继承或者是接受遗产的形式所获取的财产，同时还包括其他合法来源的财富。其次，是一方因为身体受到了损害而获取的医疗费用、残疾人士的生活补贴等费用。鉴于这些财产与个人的生命和健康状况息息相关，对保护个人权益具有极其重要的作用，因此，为了保证它们的完全私有性，不应将之纳入到共同财产的范畴中。第三种情形，是通过遗嘱或者赠与合同方式明确规定仅归属某一方的财产。接下来，是一方专用的生活用品。最后，还有其他应该完全划归于某一方名下的财产。要证实婚前财产的存在，我们可以采取下列几种途径进行举证：倘若关于房产的问题，则需提供房产证、购房合同、付款发票或者出资证明；针对银行存款问题，需要向法院提交开户银行的名字及其银行账户号码；确认有股票且申请法院调查时，需提交开设

2024-08-16

372人看过

法律综合知识
质保期限要求通常包括哪些内容

产品质保期限即是在消费者购买商品之日起的一年内，对所购商品之品质作出的承诺保障。倘若在此期间内，商品因故产生了质量上的问题，那么便可享受到相应的担保退换或维修服务。所谓“质保”，其含义便是指商品必须符合既定的品质标准并且有可靠的质量保证。实质上，质保便是对产品品质的有力保证，是每种商品均应具备的基本特性与属性。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限；但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵，且存在该瑕疵不违反法律强制性规定的除外。经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方式表明商品或者服务的质量状况的，应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量状况相符。经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者

2024-08-20

336人看过
法律综合知识
交通事故中，误工费证明的内容包括哪些？

交通事故中，误工费证明包括下列内容：1．证明收入状况的证据：有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章；没有固定收入的可以提供一段时间收入状况证明。2．证明误工时间的证据：医疗机构的病历或者出院小结；所在的工作单位出具的受伤人员误工时间的证明，并加盖单位公章以及关于误工时间的司法鉴定文书。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

2024-05-14

356人看过
业主
常见的索赔内容包括哪些

工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在工期索赔之前，发包方应该按合同约定，先向承包方送达工期索赔通知书。工期索赔和费用索赔内容包括哪些（1）人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。（2）材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。（3）施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作

2023-07-23

120人看过
法律综合知识
工程审计报告包括哪些内容和内容

一、工程审计报告包括哪些内容和内容1．审查决算资料的完整性。建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料：2．竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。3．各项建设投资支出的真实性、合规性审计。包括：建安工程投资审计；设备投资审计；待摊投资列支的审计；其他投资支出的审计；待核销基建支出的审计；转出投资审计。4．建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。包括：约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项是否规范；工程设计变更价款调整事项是否约定；施工现场的造价控制是否真实合规；工程进度款结算与支付是否合规；工程造价咨询机构出具的工程结算文件是否真实合规。5．概算执行情况审计。包括：实际完成投资总额的真实合规性审计，概算总投资、投入实际金额、实际投资完成额的比较；分析超支或节余的原因。6．交付使用资产真实性、完整性审计。包括：是否符合交付使用条件；交接手续是否齐全；应交使用资产是不真实、完整。二

2023-08-24

370人看过

法律综合知识
劳动报酬包括哪些内容，工资包括哪些内容

工资总额中包括下列内容：1、计时工资，也就是固定工资；2、计件工资，根据多劳多得的原则；3、奖金；4、津贴和补贴；5、加班加点工资；6、特殊情况下支付的工资。劳动报酬包括哪些内容，工资包括哪些内容的法律依据《关于工资总额组成的规定》第四条工资总额由下列六个部分组成：（一）计时工资；（二）计件工资；（三）奖金；（四）津贴和补贴；（五）加班加点工资；（六）特殊情况下支付的工资。第五条计时工资是指按计时工资标准（包括地区生活费补贴）和工作时间支付给个人的劳动报酬。包括：（一）对已做工作按计时工资标准支付的工资；（二）实行结构工资制的单位支付给职工的基础工资和职务（岗位）工资；（三）新参加工作职工的见习工资（学徒的生活费）；（四）运动员体育津贴。

2022-06-20

479人看过
法律综合知识
流动负债项目中通常包括哪些内容

流动负债项目囊括了诸如短期借款、应付票据、应付账款、预收账款以及应付工资、应付福利费、应付股利、应缴税金，以及其他暂时应收应付款项、预提费用及在一年期限内到期的长期借款等范畴。《中华人民共和国民法典》第五百六十八条当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。

2024-07-29

274人看过
法律综合知识
盗窃罪裁判理由通常包括哪些内容

在裁决盗窃案件时，刑法理论界通常从以下多个角度进行深入剖析：首先，必须对被告人是否确实身处其境地实施了盗窃行径作出精准判断，即审视被告人是否有以不为人知的方式从他人手中转移财物的切实证据。其次，需要考量被盗物品的实际价值及其属性特征，因为这将直接决定量刑的范围幅度。再者，被告人的主观意图和犯罪动机同样是裁定过程中的关键要素，其中包括被告人是否存在非法占有他人财产的明确意图以及他实施盗窃行为的根本原因。此外，被告人的犯罪记录、是否有自首或立功等特殊情况，这些因素都将对量刑产生重大影响。与此同时，犯罪发生的时间、地点、作案手法以及对社会所带来的危害程度，也都会在判决书的论述中得到充分反映。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以

2024-07-26

343人看过
尸检
尸检通常包括什么内容

尸检报告包括哪些内容，具体如下：1、基本情况（委托方委托事项受理日期鉴定材料检验日期鉴定地点在场人员被鉴定人资料）；2、检案摘要（病历摘要）；3、检验过程（检验方法检验记录阅片）；4、检验结果；5、分析说明；6、鉴定意见；7、落款；8、附图（死者鉴定照和死者伤害照）。尸检有哪些制度尸检的制度有下列几点：第一，尸检的时间通常是在患者死亡后48小时内，如果有冷冻条件的，可延长到7天内；第二，尸检需要死者近亲属同意并签字后才能进行，不签字不能进行尸检；第三，尸检需要有资格的机构和人员进行；第四；双方可以委派代表观察尸检过的程。如果因为其中一方不同意或者拖延尸检，超过规定时间，影响对死因判定的，由不同意或者拖延的一方承担责任。公安机关鉴定规则全文第四十七条

2023-08-08

101人看过

逮捕
逮捕证的内容包括哪些内容

逮捕证包括逮捕人的基本信息，羁押住所、填发时间、逮捕原因、批准机关、执行机关、执行人、逮捕时间、逮捕地点等。逮捕证是公安机关签发的，公安机关根据人民检察院的批准逮捕决定书签发逮捕证。公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证。一、周六看守所可以放人吗无论是周几，只要到了日期必须放人。释放的时间一般是下午或晚上。1、看守所（Detentionhose），是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关。对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行2、看守所收押犯罪嫌疑人，须凭送押机关持有的县级以上公安机关、国家安全机关签发的逮捕证、刑事拘留证或者县级以上公安机关、国家安全机关、监狱、劳动改造机关，人民法院、人民检察院追捕、押解犯罪嫌疑人临时寄押的证明文书。没有上述凭证，或者凭证的记载与实际情况不符的，不予收押。二、公安局异地抓人的程序是什么公安局异地抓人的程序，

2023-06-25

105人看过
法律综合知识
装饰装修工程包括哪些工程内容

一、装饰装修工程包括哪些工程内容装饰装修工程是一件复杂的事，包含着许多项目，并且需要每一个项目都能够相互配合完成。装饰装修工程都包含这么项目：1．土建改造：按照规划打好线槽、底盒及墙体拆除；2．水电隐蔽工程：把强弱电分管，分项，分槽布好，之后用钢丝穿线；3．泥作工程：防水做好之后，进行48小时关水试验，厨房、卫生间墙地砖的铺贴，地面找平，线管的暗敷；4．木作工程：局部吊顶，造型处理，柜体的制作；5．漆作工程：腻子找平三遍，用砂纸打磨处理后，滚一遍底漆，再刷两遍面漆，再打磨；6．安装工程：灯具，洁具，开关，面板，五金挂件的安装；7．清洁：开荒清洁做完之后通知业主进行验收；建筑主体完成以后，在主体内外进行的美化工程（除开园林景观、消防安装）基本上都是属于装饰装修工程的范畴。二、装饰装修工程合同延迟如何处理好1．装饰装修公司工程延期，业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下，寻找妥善的方法得以解

2023-12-09

105人看过