发包方(甲方):____________________
承包方(乙方):____________________
经公开招标,甲方将____________________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点:____________________。
2、工程总造价:____________万元(大写)。
3、工期。乙方确保在XXXX年X月X日开工,于X月X日完工,工程标准达到____合格____级。
4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付。苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。
5、工程质量。
(1)、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
(3)、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
(4)、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
6、养护管理和质量要求。
(1)、大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)、栽植后及时封堰浇透水;(3)、及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)、苗木要及时防治病虫害;(5)、苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木15个月,养护标准达到《城镇绿地园林养护标准(试行)》,其间发生的费用由乙方负担。
7、违约责任。
甲方责任:
(1)、甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金300元。
(2)、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:
(1)、工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)、乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款300元;
8、合同的生效与终止。
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
9、合同份数。
本合同一式XX份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
10、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方法人代表(盖章)乙方法人代表(盖章)
合同签订日期:__________
签约地点:______________
-
承包养护绿化合同
101人看过
-
新版房地产绿化施工承包模式
145人看过
-
新版房产绿化施工合同范本
411人看过
-
园林绿化工程施工合同(简洁版)
418人看过
-
园林绿化工程承包合同的内容有什么
261人看过
-
绿化承包合同范本是怎么写的?
471人看过
所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>
-
个人承包绿化苗木养护合同山东在线咨询 2022-03-14养护承包方(以下称甲方):养护承接方(以下称乙方):关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护,双方本着友好协商、合作的原则,根据养护的具体情况订立本合同,以资双方共同遵守:一、绿化养护名称:XXX二、绿化养护地点:XXXX三、承包范围:甲乙双方共同审定的养护方案,总面积为XXX平方米。四、承包方式:包工、包料。五、养护价款说明:1、三个月内成活养护期:每日必须浇水1次,每月费用XXX元。2、三个月到
-
绿化工程施工合同纠纷应当向哪个法院起诉(绿化施工合同纠纷管辖)青海在线咨询 2023-08-17根据新颁布的民诉法司法解释第二十八条:“建设工程施工合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖”,以及《中华人民共和国民事诉讼法》关于绿化施工合同纠纷管辖第三十三条:“下列案件,由本条规定的人民法院专属管辖:(一)因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖”之规定,自2015年2月4日以后的建设工程施工合同纠纷案件,应当由不动产所在地人民法院进行专属管辖,故本案应当向工程所在地的人民法院起诉。
-
绿化工程是怎么承包的?澳门在线咨询 2022-08-16工程承包形式主要有总承包、分承包、独立承包、联合承包以及直接承包,具体规定如下: 《建筑法》第二十四条规定,提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个
-
如果包了绿化工程那么绿化工程补充合同有哪些江苏在线咨询 2022-06-20绿化工程补充合同 发包人: 承包人: 二〇一五年一月 补充协议书 (以下称发包人)实施的()标段,由(以下称承包人)中标,并于年月日与该施工单位签订了施工合同,合同总金额为(大写)(¥元)。现对合同部分条款及工期进行调整,经双方协商一致,现签订补充协 议: 1、计划竣工日期为2015年12月31日。 2、本补充协议仅对工期顺延,其余不作调整。 2、本补充协议中未尽事宜,执行原施工合同条款及有关规定
-