建筑不可抗力因素导致的损失由谁承担-法师兄

建筑不可抗力因素导致的损失由谁承担

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-09 08:54:53 494 人看过

基于以下条款约定，涉讼合同各方对于工程自身的损害，或因上述损害造成的第三方人员伤亡与财产损失，以及运输至施工现场的材料及待安装设备的损耗损毁等相关责任问题，均有发包人承担全部赔偿责任。

同时，附件文件内详细规定了施工过程中，发包人、承包人各自的人员伤亡责任划分，以及由此产生的相关费用分担原则。

在执行此类操作时，承包人应对施工机械设备损坏及停工期间的经济损失自行承担。

在停工期间，若发包人要求承包人需留驻施工场地进行必要的管理工作或者护卫职责，则由此引发的管理人员及保卫人员的工资成本由发包人负担。

工程完工后所需要的清理及修复费用亦由发包人支付。

值得注意的是，工程本身所引发的损害责任由业主方全权承担；同样地，与其直接关联的人员伤亡情况及其涉及的费用问题也由其所在方负责处理及承担相应的财务支出。

此外，施工方所承受的机械设备损害及停工带来的各项经济损失，必须由施工方自行负责承担。

此外，工程完成后，其所涉及到的清理与修复事宜的费用，应由业主方承担解决。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第一百八十一条

因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。

正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
地震火灾等因素导致房屋毁损由谁承担责任

地震火灾等因素导致房屋毁损由谁承担责任应当分情况讨论：在房屋交付使用前由房地产开发企业承担，交付使用后由购房人承担；购房人接到房地产开发企业的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由购房人承担，但双方另有约定的除外。根据2021年实施的《民法典》第六百零四条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第六百零五条规定，因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。一、在所有权保留买卖中标的物上的风险由谁负担1、除非法律另有规定或者当事人另有约定，标的物的风险应自交付时起转移，而不论当事人对于标的物所有权转移是如何约定的。2、若标的物在所有权保留期间因不可抗力或其他原因毁损灭失，买受人不得以尚未转移所有权为借

2023-03-24

242人看过
不可抗力
因不可抗力导致不能履行的风险谁来担

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力条款起因当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社

2023-03-01

61人看过
违约金
员工失误所导致的损失由谁承担责任？

工作失误造成公司损失员工赔偿多少要看具体情况，没有统一的标准。如果是故意造成的，则全额赔偿；若过大过失造成的，则部分赔偿，赔偿比例由法官根据实际情况确定，没有统一标准；若一般过失造成的，则无需赔偿。一般先由员工本人和公司协商，协商不成的再起诉解决。员工擅自离职造成损失应该如何赔偿？1、如果劳动者没有提前30天书面通知单位辞职，可能需要赔偿单位由此造成的损失（如果合同中有约定），如临时招聘新人所要花费的招聘费用。2、如果签订了培训协议，需要根据协议约定向单位支付因提前离职所应支付的违约金。3、如果签订了保密协议，并且劳动者违反了保密协议的保密约定，需要向单位支付违约金。4、如果劳动者未与原单位解除劳动合同，而直接到新单位工作，给原单位造成损失的，原单位可以要求劳动者与新单位一并支付其损失。《工资支付暂行规定》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其

2023-07-10

211人看过
不可抗力
暴雨灾害导致工程损失，损失由谁来承担？

本文对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况进行了改写。根据改写，工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失以及施工材料和设备的损害由发包人承担，而发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责，并承担相应费用。此外，承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担，停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担，工程所需清理和修复费用也由发包人承担。以下是对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况的改写:1.由于暴雨等自然灾害原因导致的工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失,以及施工材料和设备的损害,由发包人承担。2.发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责,并承担相应费用。3.承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担。4.在停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。5.工程所需清理和修复费

2023-09-09

375人看过

消防
因消防设施漏水导致损失应由谁承担责任

在建筑物竣工后的两年内，若发生消防管道漏水问题，物业管理单位应与安装单位进行协商，寻求赔偿解决方案。这段时间是在消防工程质量保质期间内的。建筑物使用超过两年的，应该有物业管理单位进行赔偿。因为，物业管理单位有责任经常的检查维修建筑物内的所有设施。没有检查维修而给业主造成损失的，则属于物业管理单位的不作为。所以应该承担赔偿责任。在建筑物竣工后的两年内，若发生消防管道漏水问题，物业管理单位应与安装单位进行协商，寻求赔偿解决方案。这段时间是在消防工程质量保质期间内的。建筑物使用超过两年的，应该有物业管理单位进行赔偿。因为，物业管理单位有责任经常的检查维修建筑物内的所有设施。没有检查维修而给业主造成损失的，则属于物业管理单位的不作为。所以应该承担赔偿责任。建筑物消防设施损坏谁来赔？根据《中华人民共和国消防法》的规定,建筑物消防设施的损坏、损毁或者被破坏,应由其所有人或者

2023-09-06

374人看过
损害赔偿
合同纠纷导致的保管损失由谁承担？

根据保管合同纠纷损失责任的规定,如果保管人因为疏忽大意导致保管物遭受损失,那么他需要承担赔偿责任。寄存人交付的保管物有瑕疵或者按照保管物的性质需要采取特殊保管措施的,寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人未告知,致使保管物受损失的,保管人不承担损害赔偿责任。根据保管合同纠纷损失责任的规定，如果保管人因为疏忽大意导致保管物遭受损失，那么他需要承担赔偿责任。寄存人交付的保管物有瑕疵或者按照保管物的性质需要采取特殊保管措施的，寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人未告知，致使保管物受损失的，保管人不承担损害赔偿责任。1. 保管人是否承担损失责任？根据《中华人民共和国民法典》第九百一十三条，保管人可以要求赔偿因保管不善造成的损失，但赔偿额不超过损失的发生总额。因此，保管人并非承担损失的责任人，而是根据其保管的物品或者文件的损失程度来承担相应的赔偿责任。同时，在保管期间，因保管人保管不善造成保管物损

2023-08-18

341人看过
合同无效
违章建筑被拆除后，损失应由谁来承担？

这段内容讲述的是关于违章建筑被拆除所带来的损失和责任问题。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋，因此租赁主体不合法。如果出租人未经批准或者未按照批准内容建设建筑与承租人订立的租赁合同无效，那么出租人应当向承租人赔付因合同无效受到的损失。找出租人赔偿违章建筑被拆除所带来的损失。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋，未经过登记备案，租赁主体不合法，出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与承租人订立的租赁合同无效，出租人应当向承租人赔付因合同无效受到的损失。未经过登记备案的违章建筑出租有效吗？根据我国《建筑法》的规定，未经过登记备案的建筑属于违章建筑。根据《中华人民共和国消防法》的规定，任何单位、个人不得阻挠和拖延报警。同时，《中华人民共和国土地管理法》规定，任何单位和个人不得非法侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。因此，对于未经过登记备案的违章建筑出租

2023-09-05

277人看过
侵权责任
不可抗力侵权责任由谁承担

一、不可抗力侵权责任由谁承担1、依据我国相关法律的规定，因不可抗力因素造成他人利益损害的，侵害人不承担侵权的责任，但法律另有规定的除外。2、《民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。二、构成不可抗力的条件是什么1、它是在订立合同以后，合同履行完毕之前发生的，并且是在订立合同时当事人所不能预见的。2、它不是由于任何一方当事人的过失或疏忽行为所造成的，即不是由于当事人的主观原因所造成的。3、它是双方当事人所不能控制的，即这种事件的发生是不能预见、无法避免、无法预防的。3、因此，凡人们能够预见而未预见，经过努力能够预防或控制的，均不属于不可抗力事件。不可抗力条款的内容包括：（1）不可抗力事故的范围：通常可分为两大类。一类是由于自然力量所引起的，如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾等;另一类是由于社会力量所引起的，如战争、罢

2023-04-20

463人看过

不可抗力
不可抗力损失如何承担，不可抗力构成要件

不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的，需要及时的通知对方，减少给对方造成的损害，并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不

2023-06-05

93人看过
不可抗力
合同不可抗力怎么承担损失

1、依据民法典的规定，合同不可抗力因素造成合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。2、《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、我国的不可抗力范围是怎样认定的是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准：一是客观标准，就是在某种具体情况下，一般理智正常的人能够预见到的，合同当事人就应预见到；另一个标准是主观标准，就是在某种

2023-02-26

319人看过
高度危险作业致人损害
建筑物、构筑物倒塌损害责任由谁承担

我国《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因此要确认实施侵权行为的责任人是谁，就需要先明确该段围墙有无建设单位和施工单位。如果有建设、施工单位，则由建设、施工单位承担连带赔偿责任。如果没有建设单位与施工单位，就需要查明该段围墙的所有人或者是管理人。实际管理人或所有人，可以单独提起诉讼，要求其承担侵权责任。建筑施工事故赔偿责任与地面施工致人损害责任、建筑物致人损害责任、高度危险作业致人损害责任的区别根据《民法典》关于特殊侵权民事责任的具体规定分析，主要有以下区别：1、赔偿起因不同。建筑施工事故人身伤害赔偿，是施工作业人员在工作过程中遭受意外伤害而获赔偿。地面施工致人损害责任，是由于在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修

2023-07-24

157人看过
法律综合知识
建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任

一、建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任建筑工程停工损失的责任承担问题，需要分析造成停工的具体原因，如下：1．发包人原因导致工程停工的，其带来的损失和工人工资由发包人承担。2．承包人原因导致工程停工的，其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。3．因不可抗力导致工程停工的，损失由双方合理分担。《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程停工期间损失的赔偿内容包括什么建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项：1．人工费损失：包括停工、窝工期间工人工资的支付，以及工人低生产效率的损失。2．材料费损

2023-12-26

492人看过

不可抗力
如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工

2023-07-31

138人看过
紧急避险
因紧急避险导致的损失由谁负责？

1、险情是人为的；此时由引起险情的人承担赔偿责任。2、险情是自然原因产生的；此时紧急避险人不承担责任，或者根据实际情况承担适当的赔偿责任。3、损失是由于避险超过必要限度或采取的避险措施不当而造成的。此时避险人应承担适当的赔偿责任。紧急避险造成他人伤亡是否要赔偿紧急避险造成别人伤亡是否要赔偿依据实际情况来判决。因自然原因造成的危险，紧急避险人不承担民事责任，可给予适当补偿。紧急避险措施不当或者超过必要限度造成不应有损害的，应当承担适当的民事责任。根据《中华人民共和国民法典》的规定，对于是否需要赔偿给别人造成的伤亡，可以采取必要的手段进行紧急避险。《中华人民共和国刑法》第二十一条，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。第一款

2023-07-16

376人看过