建筑工程延期一天违约金是多少
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-31 08:42:34 417 人看过

一、建筑工程延期一天违约金是多少

1.在建筑工程中,如果发生延期交付的情况,违约金的具体数额通常是根据合同条款来确定的。

2.一般来说,延期一天的违约金可能在200元左右。然而,这一数额并非固定不变,它可能会受到多种因素的影响,如工程规模、合同金额、延期原因等。

3.根据国家法律法规的规定,如果工程延迟超过十日,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金

这一规定为合同双方提供了明确的指导,同时也确保了违约方需要承担一定的经济责任。

二、工程建设违约情况

在工程建设过程中,违约情况可能包括以下几种:

1.超过合同规定日期验收:如果工程未能按照合同规定的日期进行验收,违约方通常需要按照合同违约责任条款的规定偿付逾期违约金

2.不按合同规定拨付工程款:如果发包方未能按照合同规定拨付工程款,违约方需要按照银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法”的有关规定进行处理。

3.工程未经验收提前使用:如果发包方在工程未经验收的情况下提前使用或擅自动用工程,由此产生的质量或其他问题将由发包方承担责任。

4.未履行合同责任:如果承包方未能按照承包合同的规定履行自己的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿发包方因此发生的实际损失。

5.工程中途停建、缓建或设计变更:如果工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,违约方需要采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包方实际损失。

三、违约金比例上限

1.违约金的比例上限并没有固定的标准,它取决于合同双方的约定以及相关法律法规的规定。

2.根据《民法典》第五百八十五条的规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

3.约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

这意味着,违约金的数额需要在合理范围内,既要能够体现违约方的经济责任,又不能过分高于实际损失。

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月03日 18:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 建筑工程工期延误每天赔偿标准
    一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1.建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变,而是依据合同中的具体约定来确定。2.一般来说,赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算,如0.1%至0.5%之间,且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20%。3.这一标准旨在平衡双方的利益,既体现了对违约方的惩罚,也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5%,进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1.在合同中,双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2.当实际工期超出约定工期时,即视为工期延误,此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3.需要注意的是,赔偿金的计算应基于公平、合理的原则,既要考虑到承包人的违约程度
    2024-08-02
    191人看过
  • 建筑合同违约金最高限额是多少?
    一、建筑合同违约金最高限额是多少?建筑合同违约金最高限额是没有规定,工程合同违约金是可以由双方当事人自由约定具体的违约金的金额。施工违约合同协议书是需要约定违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金
    2024-01-10
    482人看过
  • 工期违约金一般一天要扣多少
    当事人可以约定一方工期违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的工期违约金,也可以约定因工期违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、单方终止合同赔偿标准单方面解除合同赔偿标准是:1、给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。2、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二、健身房招牌违约金是多少,代收30% 违约金吗当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。三、合同违约金有哪些法律规定当事人可以约定一方违约时应
    2023-06-27
    459人看过
  • 工期延误违约金是多少百分比
    根据工期延误违约金的规定违约金比例上限是实际损失的30%,在我国的各个省市,几乎每天都有工程在修建,工程的修建一般都是为了满足人们居住,或者是工作的需要的,若是存在违约行为,难免会使得对方收到损失,故此需要支付违约金。一、工期延误违约金标准是什么违约赔偿一般的计算公式为:ld=0.15c/t。ld为每个工作日的违约赔偿金,c为原始合同规定的总金额,t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非
    2023-02-25
    472人看过
  • 违约金上限是多少工程违约金多少
    工程违约金上限一般是违约所造成损失的百分之三十,主要由当事人协议确定。当事人可以在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、协议的违约金有效吗协议的违约金有效。如果合同中没有规定违约金的条款,法律也未规定违约金比例或者数额的,但只要由于违约造成了对方的损失,违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额,应当按照对方遭受的实际损失确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。违约金没有规定的比例,双方都接受就行。二、购房合同中的违约金一般是多少合同的不能超过多少违约金不得超过合同额的百分之三十。依据相关规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三
    2023-03-31
    429人看过
  • 建筑工程一般保证期限是多少年
    《建设工程质量管理条例》第四十条规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程,是设计文件规定的工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏5年;(三)供热供冷系统2个供热期和供冷期;(四)电气管道、给排水管道、设备安装装修工程为2年。其它项目的保修期由发包人和承包人约定。建设项目的保修期自竣工验收之日起计算。建筑工程意外伤害保险期限是多久?购买了建筑工程保险的,保险的期限由投保人与保险人协商确定,并且在书面保险合同中载明。《中华人民共和国保险法》第十八条保险合同应当包括下列事项:1、保险人的名称和住所;2、投保人、被保险人的姓名或者名称、住所,以及人身保险的受益人的姓名或者名称、住所;3、保险标的;4、保险责任和责任免除;5、保险期间和保险责任开始时间;6、保险金额;7、保险费以及支付办法;8、保险
    2023-08-18
    323人看过
  • 建筑工程停工多少天赔偿
    1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。3、停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的
    2024-01-13
    382人看过
  • 建筑工程合同单方终止赔偿违约金具体是多少
    一、建筑工程合同单方终止赔偿违约金具体是多少建筑工程合同单方终止赔偿违约金具体数额根据合同内容确定。约定违约金具有如下特征:违约金的数额是双方预先确定的;违约金是—种违约后的补救措施;违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之,只要当事人无特别约定,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。违约金适用的一般原则性规定。合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。二、建筑工程合同怎么审查1.这类合同特别要注意审查合同总额或称工程总价和款项支付条款之间的联系,特别要注意是否有对工程款的审计的条款。2.工程类合同涉及大量的合同附件,要注意与合同的相关条款的一致性。3.竣工验收条款和付款条款是紧密联系的,因此要注意审查竣工验收条款。此外,
    2023-06-15
    239人看过
  • 一般工程延期违约金怎么算
    一般工程延期违约金如下计算:1、首先违约金的计算依据是合同总价;2、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理,约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。一般来说,双方约定的违约金标准最好不要超过实际损失的30%,如果超过30%,有可能会被人民法院认定为违约金过高。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
    2024-05-06
    471人看过
  • 建筑工程合同工期违约金纠纷的诉讼时效是多久
    一、建筑工程合同工期违约金纠纷的诉讼时效是多久?建筑工程合同工期违约金纠纷的诉讼时效是3年,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、建筑工程合同工期违约金纠纷诉讼时效中断的情形有哪些?(一)权利人向义务人提出履行请求;(二)义务人同意履行义务;(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。三、建筑工程合同工期违约金纠纷的诉讼流程是什么?1、起诉。即向有管辖权的法院立案
    2024-01-28
    315人看过
  • 施工方停工违约怎么赔偿,建筑工程停工多少天赔偿
    一、施工方停工违约怎么赔偿1、施工方停工造成施工合同违约的,施工方要按施工合同约定赔偿,如果施工合同没有约定的,按实际造成的损失赔偿。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程停工多少天赔偿1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延
    2024-04-17
    429人看过
  • 一万一天多少违约金
    违约金由双方约定。贷款逾期的情况下,根据贷款时签订的相关条款,是需要支付违约金的。但在司法实践中,可能并没有对违约金进行约定,国家出台的相关法律中也没有对违约金的标准进行明确认定,只是规定了违约金的上限不得超过多少。因此,具体的违约金支付情况应当由双方协商决定,无法协商的可以诉讼认定。
    2023-04-06
    196人看过
  • 延期交房多少天算违约
    法律综合知识
    在法律层面,并不存在最长期限可供延期的规定,除非是由于不可抗力所引发的延期情况,否则任何超过双方约定的交房期限的情况,都将被视为违约行为。需要特别指出的是,如果交房延误已经超出了三个月的时间,购房者则有权利提出终止合同的请求。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。
    2024-05-14
    68人看过
  • 违约金是多少千元一天
    合同当事人可以约定两万块钱一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、违约金一般如何规定违约金一般不超过实际损失的30%。当事人可以自行约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,或者因违约产生的损失赔偿额的计算方法。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、赔偿损失和违约金并用违约金与损害赔偿金不能并用。由于违约金是以实际损失为标准来约定
    2023-03-27
    402人看过
  • 建筑工程工期延误每天赔偿标准
    一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1.建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变,而是依据合同中的具体约定来确定。2.一般来说,赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算,如0.1%至0.5%之间,且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20%。3.这一标准旨在平衡双方的利益,既体现了对违约方的惩罚,也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5%,进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1.在合同中,双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2.当实际工期超出约定工期时,即视为工期延误,此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3.需要注意的是,赔偿金的计算应基于公平、合理的原则,既要考虑到承包人的违约程度
    2024-08-02
    191人看过
  • 建筑合同违约金最高限额是多少?
    一、建筑合同违约金最高限额是多少?建筑合同违约金最高限额是没有规定,工程合同违约金是可以由双方当事人自由约定具体的违约金的金额。施工违约合同协议书是需要约定违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金
    2024-01-10
    482人看过
  • 工期违约金一般一天要扣多少
    当事人可以约定一方工期违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的工期违约金,也可以约定因工期违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、单方终止合同赔偿标准单方面解除合同赔偿标准是:1、给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。2、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二、健身房招牌违约金是多少,代收30% 违约金吗当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。三、合同违约金有哪些法律规定当事人可以约定一方违约时应
    2023-06-27
    459人看过
  • 工期延误违约金是多少百分比
    根据工期延误违约金的规定违约金比例上限是实际损失的30%,在我国的各个省市,几乎每天都有工程在修建,工程的修建一般都是为了满足人们居住,或者是工作的需要的,若是存在违约行为,难免会使得对方收到损失,故此需要支付违约金。一、工期延误违约金标准是什么违约赔偿一般的计算公式为:ld=0.15c/t。ld为每个工作日的违约赔偿金,c为原始合同规定的总金额,t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非
    2023-02-25
    472人看过
  • 违约金上限是多少工程违约金多少
    工程违约金上限一般是违约所造成损失的百分之三十,主要由当事人协议确定。当事人可以在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、协议的违约金有效吗协议的违约金有效。如果合同中没有规定违约金的条款,法律也未规定违约金比例或者数额的,但只要由于违约造成了对方的损失,违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额,应当按照对方遭受的实际损失确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。违约金没有规定的比例,双方都接受就行。二、购房合同中的违约金一般是多少合同的不能超过多少违约金不得超过合同额的百分之三十。依据相关规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三
    2023-03-31
    429人看过
  • 建筑工程一般保证期限是多少年
    《建设工程质量管理条例》第四十条规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程,是设计文件规定的工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏5年;(三)供热供冷系统2个供热期和供冷期;(四)电气管道、给排水管道、设备安装装修工程为2年。其它项目的保修期由发包人和承包人约定。建设项目的保修期自竣工验收之日起计算。建筑工程意外伤害保险期限是多久?购买了建筑工程保险的,保险的期限由投保人与保险人协商确定,并且在书面保险合同中载明。《中华人民共和国保险法》第十八条保险合同应当包括下列事项:1、保险人的名称和住所;2、投保人、被保险人的姓名或者名称、住所,以及人身保险的受益人的姓名或者名称、住所;3、保险标的;4、保险责任和责任免除;5、保险期间和保险责任开始时间;6、保险金额;7、保险费以及支付办法;8、保险
    2023-08-18
    323人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑工程违约建筑工程时间违约怎么办
      河南在线咨询 2023-07-07
      一般情况下,违约责任通常表现为两种形式,一种是按照合同约定要求对方支付违约金,另一种是要求对方赔偿你因此造成的直接经济损失。违约金和直接经济损失只能主张一项,不能同时要求双份赔偿。?那么对于违约金来说,数额应当以合同约定的数字为准。按照法律规定,违约金数额不得超过合同标的额的30,超出的部分无效,违约金约定的数额过高的,违约方可以要求适当减少。如果合同约定了违约金,那么你可以根据合同约定主张,如果
    • 怎样算建筑工程违约金
      海南在线咨询 2022-12-02
      一、违约责任取决于合同约定和法律规定,且约定优先。 所以,合同中约定违约责任并明确违约金具体数额的,从其约定;如果没有约定,按照法律规定处理,如:支付定金一方违约的,定金不予返还;收取定金一方违约的,双倍返还定金。双方都有过错的,按照各自过错程度分担。违约金不足以弥补损失的,可以要求违约方按对方所受损失进行赔偿;违约金过高的也可以请求减少赔偿金额。 二、违约金有约定按约定,没有约定的,参照实际损失
    • 建筑施工单位违约延期交工罚金是怎样的
      吉林省在线咨询 2022-06-14
      如果没有细则和后续工作的跟上,到时难以实行。比如下雨天,无法施工,此乃属不可抗拒的因素,不得计入逾期范围,那么雨下多大、多久可以算一天?扯皮了!双方下雨记录是否一致。。。。。。还有工程款,是否按期、按规定支付,材料是否按期、按质到现场,设计院的现场配合、图纸修改,是否按时?很多问题责任难以完全分清。因此仅仅靠这一条来约束施工单位,不能说没有作用,还必须从资质、业绩、管理水准、诚信口碑、实力强弱,领
    • 建筑工程延期交付违约金怎么计,有哪些规定
      青海在线咨询 2023-09-07
      建筑工程延期交付违约金一般按照合同约定计算,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。
    • 建筑工程拖延工期罚款幅度是多少?
      浙江在线咨询 2022-06-17
      依合同的约定,如果合同约定的违约金(延期罚款属违约金的性质)过高,则可要求人法院适应减少违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定(一般超过合同总价款30%的,要求法院减少一般获得支持的机率较大)