基本建设借款合同（一）-法师兄

基本建设借款合同（一）

来源：互联网时间： 2023-06-09 05:20:15 327 人看过

__________________以下简称甲方

__________________以下简称乙方

根据《基本建设贷款试行条例》和《基本建设贷款实施细则》（以下简称《条例》、《细则》）的规定，四方为进行基本建设前期工作所需的资金，经乙方审查同意给予贷款，除共同遵守《条例》、《细则》规定外，特签订本合同：

第一条本合同书议定贷款人民币（大写）____________元，限用于_________项目的勘察设计等前期工作所需费用，不得移作他用。

第二条贷款利息按年息百分之_________计算，按年由乙方通知甲方支付。

第三条如贷款项目撤销，甲方应偿还贷款本息；甲方无力偿还时，由甲方主管部门负责偿还。

第四条甲方贷款项目初步设计批准后，再正式办理申请贷款手续，签订贷款合同，本协议同时失效。

第五条本协议一式三份，甲、乙双方和甲方主管部门各执一份。

甲方单位名称：_____________乙方单位名称：___________

负责人：___________________负责人：_________________

地址：_____________________地址：___________________

甲方主管部门：_____（公章）乙方审批单位：___________

负责人：___________（盖章）中国人民建设银行：_______

_________年______月______日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

借款
借款合同的法律规定，借款合同的基本要求是什么

一、借款合同的法律规定借款合同的法律规定如下：1.借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。2.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。3.订立借款合同，借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。4.贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。5.借款人可以在还款期限届满之前向贷款人申请展期。贷款人同意的，可以展期。6.办理贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定。二、借款合同的基本要求借款合同的基本要求如下:1.基本要求：合同的基本要素必须清晰、无误。2.合同里的送达条款、费用约定、管辖范围及申诉部门的约定均为必要的补充约定，不可删除。否则,主张债权时会有较多不便之处。《民法典》第六百七十四条，借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约

2023-05-03

155人看过
抵押
最新合同版本之《抵押借款合同(一)范本》

抵押借款合同贷款抵押人(以下简称甲方)：____________法定代表人：________职务：____地址：________邮码：____电话：____贷款抵押权人(以下简称乙方)：____________法定代表人：________职务：____地址：________邮码：____电话：____甲方因生产需要，向乙方申请贷款作为____资金。双方经协商一致同意，在甲方以其所有的____(以下简称甲方抵押物)，作为贷款抵押物抵押给乙方的条件下，由乙方提供双方商定的贷款额给甲方。在贷款期限内，甲方拥有抵押物的使用权，在甲方还清贷款本息前，乙方拥有抵押物的所有权。为此，特订立本合同：第一条贷款内容1.贷款总金额：____元整。2.贷款用途：本贷款只能用于____的需要，不得挪作他用，更不得使用贷款进行违法活动。3.贷款期限：在上述贷款总金额内，本贷款可分期、分笔周转审贷。因此，各期贷款的金

2023-06-10

68人看过
借款
金融借款合同纠纷的基本情况

一、金融借款合同纠纷的基本情况一方主体特定，起诉方多为农村信用社，农业银行、建设银行相对较少。这里所指的金融借款合同不包括一般意义上的民间借贷合同，贷款人是指银行或信用社，因此原告是特定的，被告则多为自然人。在所审理的案件中，农村信用社向法院起诉的占借款合同纠纷案件总数的85％；个人借款的占整个借款案件的99％，且多用于购房或做生意。贷款的期限较短，贷款标的额大，均有担保人。借款人借款多是急需现金，贷款的期限不长，少则一年，多则两年，最长的也不超过两年，同时签订《借款担保合同》，并且担保人人数为两人以上，均为连带担保，担保期限为贷款到期后两年或三年。二、金融借款合同纠纷的成因办理贷款前对借款人提交的材料审查不严格、收集借款人的信息不全，借款的风险把控不足，进而致使贷款难以回收。近年来各大金融机构为了拓宽金融市场，大肆的向企业或者个人提供金融借款。很多金融机构对于借款人提交的审查材料只是进行

2023-05-06

434人看过
工程承包
宅基地建筑合同范本

一、宅基地建筑合同范本发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方现将宅基地内建房工程交由乙方实施，经甲乙双方协商沟通后，并就有关事项达成一致，现签订如下协议条款：一、工程内容：在甲方宅基地内修建楼房，全部为现浇。二、工程承包基本形式：楼房主体全包（不含粉刷、装修）。三、工程时限：工期天，如遇阴雨、秋收，可适当顺延，但总工期不超过天。四、工程费用：按建成房屋的建筑面积计算（南北按外皮计，东西按墙中计起），按照元／平方米计算总造价。五、付款方式：1、签订合同之日，预付元定金；2、施工人员进场，付款元整，作为启动资金；3、所有建筑物主体完工，付款至总造价的；4、所有工程完工，甲方验收合格后，甲方付清所有剩余款项。六、双方权利及责任：（一）甲方权利及责任：1、甲方负责工地所需灶房、工人住宿、堆放材料场地的一切外来干扰。（二）乙方权利及责任：1、乙方负责进工地，拆除所有建筑物，清运所有建筑

2023-04-12

429人看过

工程合同纠纷
审理建设工程合同纠纷案件的基本情况

建设工程合同纠纷案件，按照我院内部审判职能分工，由民一庭审理。民一庭自2002年至2004年三年来，共新收各类案件134件，其中建设工程合同纠纷案件32件，占新收案件总数的23.9%，与商品房买卖、预售、合作开发纠纷，土地使用权出让、转让纠纷一起，已成为我庭受理的重要案件类型之一。这类案件大多涉及国家利益，社会公共利益和他人的合法权益，牵涉面广，国家行政监管力度强，当事人的合同自由受到较大的限制。审理这类案件，无论在审核认定证据方面，还是在适用法律、执行政策方面都有较大的难度。具体分析我院审理的建设工程合同纠纷案件，主要有下列特点和问题。一是新收案件数量和趋势的上升性。2002年，民一庭新收案件总数42件，其中新收建设工程合同纠纷案件9件，占当年新收案件总数的21.3%；2003年，新收案件总数45件，其中新收建设工程合同纠纷案件10件，占当年新收案件总数的22.2%；2004年(不完全统

2023-06-09

282人看过
借款
借款合同的基本要素和主要条文

借款合同的基本特征：1、贷款人必须是国家批准的专门金融机构。2、借款人一般是指实行独立核算、自负盈亏的全民和集体所有制企业。3、贷款合同必须符合国家信贷计划的要求。4、借款合同的目标是人民币和外币。5、签订贷款合同必须提供担保或担保。6、贷款合同的贷款利率由中国人民银行统一规定和管理。第一百九十七条的规定，贷款合同的内容包括贷款类型、货币类型、用途、金额、利率、期限和还款方式。借款合同应具备的主要条款（一）贷款种类。银行贷款分为工业（包括交通运输企业）贷款、商业贷款、农业贷款、基本建设贷款等。（二）借款用途。银行贷款可用于流动资金贷款、固定资产贷款、技术改造贷款、专项贷款等。（三）借款金额。要填写清楚，大写小写数额要一致。（四）借款利率。贷款利率由国家规定，当事人不能任意商定。各贷款银行只有在中国人民银行规定的利率浮动幅度内和借款方商定借款利率。（五）借款期限。根据贷款种类的不同，专业银行

2023-07-04

453人看过
法律综合知识
建设项目测试合同范本

合同号、合同号、合同号

2023-05-02

176人看过
无效合同
建设合同无效合同款是公款吗

是公款。建设工程合同无效如何结算工程款根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同司法解释》第2条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款价款的，应于支持。”第3条规定：“建设工程施工合同无效，且建设工程验收不合格的，按照以下情形处理：(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应于支持;(二)修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人请求支付工程款的，不予支持。发包人有过错的，也承担相应责任。合同无效的违约责任(1)按照法律规定，如果合同无效，有关工期以及工期延误的违约条款均属无效，但是解决争议的条款是有效的;(2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;(3)如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关，法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小，裁判各方承担损失。

2023-06-14

420人看过

医疗机构
医疗机构基本建设标准

医疗机构设置基本标准为；1、有设置医疗机构批准书；2、符合医疗机构的基本标准；3、有适合的名称、组织机构和场所；日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米；4、有与其开展的业务相适应的经费、设施、设备和专业卫生技术人员；5、有相应的规章制度；6、能够独立承担民事责任。医疗机构设置必须符合哪些条件？医疗机构担负维护人民群众身心健康、防治疾病的任务。所以，它的设置必须严格遵照国家的相关法律法规，由国家统一规划设置。根据《医疗机构管理条例》的规定，医疗机构设置必须符合以下条件：（一）单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并取得设置医疗机构批准书，方可向有关部门办理其他手续。（二）县级以上地方人民政府卫生部门应当根据本行政区域内的人口、医疗资源、医疗需求和现有医疗机构的分布状况，制定本行政区域医疗机构设置规划。机关、企、事业单位可以根据需要设置医疗机构，并纳入

2023-07-04

119人看过
拆迁安置房
安置房建设的基本条件

1、符合设计规范；2、每套房屋面积不低于45平方米；3、要符合国家安全和技术标准，具体说要有房屋验收合格证，所有的证照应齐全，从修建到竣工都必须达到安全标准。安置房一般不是一平方换一平方，一般都是按照1：1．1或者1：1．5的比例进行换算的，具体的是可以进行协商的。其实，所谓拆迁安置房是指因城市规划、土地开发等原因进行拆迁，而安置给被拆迁人或承租人居住使用的房屋。因为其安置对象是特定的动迁安置户，该类房屋的买卖除受法律、法规的规范之外，还受地方政府政策的约束，所以和一般的商品房交易有很大的不同。但如果拆迁安置房取得房权，并且没有规定限制对外出售，或者限制转让的期限已满，这样的拆迁安置房和一般的商品住宅没什么区别，这样的安置房可以买卖。充电桩建设建设条件和标准：（一）企业在住宅小区停车场内建设公共充电设施应当取得2／3以上的业主或业主大会同意。（二）个人在自有停车库、停车位，各居住区、单位在

2023-07-05

68人看过
借款
探究借款合同的基本特征是什么？

借款合同有以下基本特征：1、贷款方必须是国家批准的专门金融机构，包括中国人民银行和专业银行；2、借款方一般是指实行独立核算、自负盈亏的全民和集体所有制企业；3、借款合同必须符合国家信贷计划的要求；4、借款合同的标的为人民币和外币；5、订立借款合同必须提供保证或担保；6、借款合同的贷款利率由国家统一规定，由中国人民银行统一管理。抵押借款合同的基本特征1．贷款方必须是国家批准的专门金融机构，包括中国人民银行和专业银行。专业银行是指中国工商银行、中国人民建设银行、中国农业银行、中国银行和信用合作社。全国的信贷业务只能由国家金融机构办理，其他任何单位和个人无权与借款方发生借贷关系。2．借款方一般是指实行独立核算、自负盈亏的全民和集体所有制企业。国家机关、社会团体、学校、研究单位等实行财政预算拨款的单位则无权向金融机构申请贷款。在特殊情况下，城乡个体工商业户、实行生产责任制的农民也可以成为借款合同的

2023-07-06

193人看过
业主
工程项目建设基本程序

工程基本建设程序主要有以下几个阶段：1、项目建议书阶段；2、可行性研究阶段；3、初步设计阶段；4、施工图设计阶段；5、建设准备阶段；6、建设实施阶段；7、竣工验收阶段；8、后评价阶段。一、工程项目管理主要内容是什么1．业主的项目管理（建设监理）业主的项目管理是全过程的，包括项目决策和实施阶段的各个环节，也即从编制项目建议书开始，经可行性研究、设计和施工，直至项目竣工验收、投产使用的全过程管理。由于工程项目的一次性，决定了业主自行进行项目管理往往有很大的局限性。首先在项目管理方面，缺乏专业化的队伍，即使配备了管理班子，没有连续的工程任务也是不经济的。在计划经济体制下，每个建设单位都要配备专门的项目管理队伍，这不符合资源优化配置和动态管理的原则，而且也不利于工程建设经验的积累和应用。在市场经济体制下，工程业主完全可以依靠社会化的咨询服务单位，为其提供项目管理方面的服务。如图1．1．1所示，监理

2023-02-26

61人看过

工程结算
武汉市基本建设拨款管理暂行办法

各区县财政局、市直有关部门：根据财政部《基本建设司关于预算内基本建设资金拨付的操作规程》（财基便字[1995]55号）和《湖北省基本建设拨款管理试行办法》（鄂财基发[1996]14号）文件精神，结合我市实际情况，制定了《武汉市基本建设拨款管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时反馈，以便进一步修改完善。武汉市财政局一九九六年九月十一日根据财政部《基本建设司关于预算内基本建设资金拨付的操作规程》（财基便字[1995]55号）、湖北省财政厅《湖北省基本建设拨款管理试行办法》（鄂财基发[1996]14号）和市财政局、建设银行市分行《转发关于收回原委托中国人民建设银行代行的财政职能的通知》（武财办[1995]292号）文件精神，为加强我市基本建设拨款管理工作，特制定本办法。第一条本办法适用于全市基建投资项目中的财政性资金的拨款管理（不包括经营性资金管理），包括财政预算内安排

2023-04-22

196人看过
人民币
建设银行人民币借款合同有什么内容

（流动资金贷款类：＿＿＿＿贷款）借款单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿贷款银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日立合同单位：借款单位（简称甲方）贷款银行（简称乙方）甲方为适应生产发展需要，依据＿＿＿＿，特向乙方申请贷款，经乙方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。1、甲方向乙方借款人民币（大写）＿＿＿万元，规定用于2、借款期限约定为＿＿＿＿年＿＿＿个月，即从＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。乙方保证按计划和下达的贷款指标额度供应资金，甲方保证按规定的用途用款。预计分次用款计划为：＿＿＿＿年＿＿月＿＿＿＿＿万元；＿＿＿＿年＿＿月＿＿＿＿＿万元；＿＿＿＿年＿＿月＿＿＿＿＿万元；＿＿＿＿年＿＿月＿＿＿＿＿万元。3贷、款利息，自支用贷款之日起，以支用额按月息＿＿＿计算，按季（或月）结息。甲方不按

2023-03-15

124人看过