建筑合同约定违约金是否合法？-法师兄

建筑合同约定违约金是否合法？

来源：法律编辑整理时间： 2024-02-06 00:34:15 79 人看过

一、建筑合同约定违约金是否合法？

建筑合同约定违约金是合法，施工方违约解除合同要承担一定的违约责任，比如说可以要求对方支付一定数额的违约金，在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。

二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少？

违约金是由合同当事人约定的概念，如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴，是否设定，如何设定亦取决于合同当事人的决定，法律并不进行干涉。需要注意的是，约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。

《民法典》第585规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出，即使合同中约定了违约金（包括上限），如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失，守约方也是可以要求增加的。也就是说，违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《民法典》第585条第2款规定，如果违约金高于守约方的实际损失，违约方也可以要求降低，只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。

在日常生活当中可能很多人对于违约金条款是有一定的误解的，认为违约金条款是由法律明文规定的，并且必须要严格按照法律来执行，但实际上违约金条款是可以由双方当事人自由协商来进行确定的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

遗产纠纷
建筑合同管辖能否约定

可以,但建设工程合同约定管辖不得违背专属管辖,应当由不动产所在地法院管辖。（一）、专属管辖是地域管辖的一种。法律规定某些案件必须由特定的法院管理，当事人不能以协议的方式加以变更。具有强制性和排他性，与特别管辖不完全相同。（二）、民事诉讼的专属管辖有：1、因不动产提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；2、港口作业中发生的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；3、因登记发生的诉讼，由登记机关所在地人民法院管辖；4、继承遗产的诉讼，被继承人生前户籍所在地或主要遗产所在地人民法院管辖；5、破产诉讼，由破产企业主要办事机构所在地人民法院管辖。（三）、行政诉讼的专属管辖：因不动产提起的行政诉讼案件，由不动产所在地人民法院管辖。一、房屋买卖纠纷归谁管由房屋所在地的人民法院管辖。一般的管辖原则为原告就被告，即公民提起的民事诉讼由被告住所地人民法院关系，但不不动产纠纷案件，由不动产所在地的人民法院管辖。不f动产

2023-02-21

437人看过
违约金
建筑合同发包方停工是否违约？

工程承揽合同中的违约责任有以下几种：1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。2、标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。3、包装定作物的责任未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。4.未按合同规定交付标的的责任(1)逾期交付定作物，应当按照合同规定，向定作人

2023-04-18

127人看过
违约金
建筑合同无效违约金是否还需要支付

建筑合同无效违约金是不需要支付的，因为在这种情况之下的话，合同已经无效，那么合同当中所约定的违约金额就是无效了。1、《民法典》第五百八十五条第1款规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。2、一般来说，合同违约金上限是不得超过实际损失的限额的，但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。《民法典》第五百八十五条第2款规定：约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算，与违约后守约方的实际损失不可能完全相符；故此可交由法官自由裁量。3、法律规定预定违约金，除了给当事人施加心理压力外，也避免了违约后损失计算的麻

2023-03-23

419人看过
法律综合知识
约定违约金的劳动合同是否是合法的

劳动合同约定违约金是否合法视情况而定：除了服务期与保密协议、竞业限制的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。因此，除以下情形外约定由劳动者承担违约金的劳动合同是违法的：1．用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。2．劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。但是约定由用人单位承担违约金的劳动合同是合法有效的。《劳动合同法》第二十二条用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。用人单

2024-05-07

413人看过

法律综合知识
逾期付款违约金建筑工程合同怎么约定

一、逾期付款违约金建筑工程合同怎么约定？建筑工程合同中逾期付款得违约金可按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。二、建筑施工合同违约纠纷的司法解释有哪些规定？《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约

2024-04-20

136人看过
违约金
合同违约是否有违约金？

本文介绍了认购书违约时的处理方式和相关法律规定。如果双方在认购书中约定了违约金,则按照合同约定处理;如果没有约定违约金的,则按照法律规定处理。同时,当事人不能同时主张违约金和定金罚则。认购书违约时，可以设定违约金。违约金的数额需依据双方事先的约定来确定。如果双方当事人在认购书中约定有违约金的，按照合同的约定处理，如果没有约定违约金的，则按照法律规定处理。当事人不能同时主张违约金和定金罚则。什么是认购书的违约金？认购书是一种证券发行中的募集资金的方式，发行人通过向投资者发行认购书来募集资金，并在约定期限内发行股票。在认购书中，通常会规定投资者未能按照约定时间完成认购的，发行人可以要求投资者承担违约金。认购书的违约金是指发行人按照约定向认购人支付的，以补偿投资者未能完成认购所造成的损失。违约金的金额由发行人和投资者在认购书中约定。然而，一些国家的证券监管机构对认购书的违

2023-09-08

55人看过
违约金
建筑工程合同未约定违约金,能要求对方支付违约金吗

一、建筑工程合同未约定违约金,能要求对方支付违约金吗1、即使没有约定赔偿金额，也可根据实际情况确定赔偿金额。2、建筑工程施工合同未约定违约金数额的，可以由受害方来举证自己的损失。3、可以根据因为违约造成的实际损失进行计算赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。二、逾期付款的利息损失的计算标准1、对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。2、中国人民银行调整金融机构计收逾期贷款利息的标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。3、关于罚息利率问题。逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%;借款人未

2023-06-14

227人看过
违约金
建筑合同里的违约金有什么规定?

违约金有法定违约金与约定违约金之分，约定违约金具有如下特征：违约金的数额是双方预先确定的;违约金是—种违约后的补救措施;违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之，只要当事人无特别约定，支付违约金的行为不能替代履行合同，当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。违约金适用的一般原则性规定。合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。一、违约金的注意事项1、违约金适用的一般原则性规定。（1）合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理；（2）违约金的计算依据是合同总价；（3）约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。2、逾期付款违约金的计算，应注意不同时期的计算参考依据。对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法

2023-03-14

478人看过

合同违约金
建筑合同违约金不超过多少

建筑合同里的违约金一般可以由双方进行商议。法律没有具体规定合同违约金的上限，但在司法执行中，会认定违约金最高一般不超过30%。合同的实际履行中，需要赔付的违约金超过了实际损失的30%，当事人可以向仲裁部门申请仲裁或者人民法院起诉请求减少违约金。违约金过高的标准，为守约方的实际损失，损失包括直接损失和利益损失，主要体现了违约金的补偿性。以调整到实际损失的百分之一百三十为原则，主要体现了违约金的惩罚性。约定违约金具有如下特征：(1)违约金的数额是双方预先确定的；(2)违约金是—种违约后的补救措施；(3)违约金的支付是单独位于履行行为之外的给付。一、建筑合同违约可以申请仲裁吗？建筑合同纠纷发生后，争议的任何一方均可按照双方在争议发生前或发生后订立的仲裁协议，依法向选定的仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁要符合下列几个条件：1、有仲裁协议。仲裁协议既是当事人授权仲裁机构解决争议的依据，也是排除法院司法管

2023-02-26

173人看过
违约金
一般建筑合同违约一般支付多少违约金

1、建筑合同违约金具体的数额一般可以由合同双方进行商议。法律没有具体规定合同违约金的上限，但在司法执行中，会认定违约金最高一般不超过30%。合同的实际履行中，需要赔付的违约金超过了实际损失的30%，当事人可以向仲裁部门申请仲裁或者人民法院起诉请求减少违约金。2、法律依据：《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、解除合同的违约金赔偿标准有哪些法律依据：《民法典》规定，合同解除后，如果合同有约定的，按合同约定处理违约金。如果没有约定时，一方违约造成合同解除

2023-02-17

265人看过
合同违约金
建筑工程对建筑工程合同违约金应如何认定

在工程施工合同当中，违约金条款属于协商条款，由当事人双方协商决定是否在合同中约定违约金以及违约金数额的大小。一、合同中的违约责任如何签订合同中的违约责任的签订方式，可以由双方当事人协商。如果当事人决定适用违约金责任的话，就应当在签订合同的时候，约定相应的违约金条款或者违约金计算方式。如果当事人决定适用定金罚则责任的话，就应当在签订合同的时候，订立相应的定金条款。二、装修工程延期怎么算违约金？装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。一般要按照合同约定办理，如果一方违约，可以要求承担违约责任，协商不成，起诉解决。一般双方在签订合同时，都会对合同的相关条款，以及违约以后，对违约金的约定，如果有一方违约的，应当支付其违约金。三、工程垫资如何处理工程垫资属于有效法律行为。工程垫资是为了规避风险，双方当事人可以在施工合同中约定

2023-02-15

172人看过
违约金
如何应对建筑合同中未约定违约金数额的违约责任

建筑合同中没有约定违约金数额，违约金等于违约所造成的实际经济损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。中标人不签订合同应如何承担违约责任前文提到，中标人承担缔约过失责任或者承担违约责任的法律后果是不同的，之后我们又通过分析得出中标人不签订“中标合同”应当承担违约责任的结论，但是具体应当如何承担违约责任，还需要具体分析下。（一）中标人未签订书面合同，但已经实际实施建设工程的违约责任《标投标法实施条例》招第74条规定：“中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部

2023-07-06

459人看过

法律综合知识
合同违约金约定过高，合同是否无效

合同违约金约定过高合同有效，违约金过高当事人可以向人民法院提起诉讼，要求调整。合同违约金的种类包括法定违约金、约定违约金和混合违约金，具体金额可由双方当事人协商决定。一、合同违约金约定过高合同是否无效合同违约金约定过高合同有效。违约金过高时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少，这并不会使合同无效。只有出现民法典中规定的会导致合同无效的情形，合同才会无效。二、合同违约金有什么种类合同违约金的种类有：法定违约金、约定违约金、混合违约金。当事人在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法支付违约金。违约金需要以违约造成的损失为基础，不能过分高于或过分低于违约所造成的损失。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的

2022-11-03

81人看过
第三者
建筑合同违约时效是多久

建筑工程合同违约的诉讼时效是三年。《民法典》规定，出现建筑工程合同纠纷向法院起诉的，诉讼时效是三年，从当事人知道权利被侵犯时开始计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条：普通诉讼时效、最长权利保护期间，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。一、工程合同纠纷处理的基本方式1、和解和解，是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上，在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解解决。2、调解调解，是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发

2023-03-16

443人看过