合同违约赔偿协议书范本-法师兄

合同违约赔偿协议书范本

来源：互联网时间： 2023-06-01 15:44:28 352 人看过

甲方(出卖人)：****都城物业发展有限公司

乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主

鉴于：

1、2007年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：

)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币元。

2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至2008年5月19日。

5、乙方已于2008年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。

6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币

元。

甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于2008年月日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同违约赔偿相关文章

合同违约赔偿
劳动合同违约赔偿示范协议

商品房买卖合同（范本）甲方（出卖人）：****首都房地产开发有限公司乙方（买受人）：****金松路1号松花园小区单元房业主A鉴于：1。2007年月日，甲、乙双方共同签订《北京市商品房预售合同》（合同号），乙方购买了***金松路1号松花园小区住宅楼，乙方已向甲方支付购买价款人民币元。甲方应于2007年10月31日前将该商品房交付乙方。松花源小区住宅楼项目逾期，甲方未能在合同约定的期限内将该商品房交付给乙方4。乙方已收到甲方的入住通知，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方逾期交付的违约金至2008年5月19日止。乙方已于2008年5月30日办理入住手续并收到该商品房。自2007年11月1日至2008年5月19日，甲方延迟交付该房屋201天。根据《北京市商品房预售合同》第十三条规定，甲方应每日向乙方支付全部已支付违约金的0.04%的违约金，甲方应协商支付乙方违约金人民币元，甲、

2023-05-07

372人看过
合同违约赔偿
合同违约赔偿协议书怎么写

违约赔偿协议书范本甲方(出卖人)：某物业发展有限公司乙方(买受人)：某小区某单元某房业主鉴于：1、2007年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买某小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币元。2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。3、某小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至2008年5月19日。5、乙方已于2008年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行一、甲方向

2023-04-17

464人看过
合同违约赔偿
合同违约赔偿协议书怎么写？

一、合同违约赔偿协议书怎么写?违约赔偿协议书范本甲方(出卖人)：XXX有限公司。乙方(买受人)：XXXXX小区单元房业主。鉴于：1、XXXX年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买XXXXX小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币元。2、甲方应于XXXX年XX月XX日前向乙方交付商品房。3、XX小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XXXX年XX月XX日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XXXX年XX月XX日。5、乙方已于XXXX年XX月XX日办理了入住手续，接收了商品房。6、自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，甲方逾期交房XXX日，对照《XX市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人

2023-04-16

286人看过
合同违约赔偿
合同违约赔偿协议书怎么写？

合同违约的赔偿协议一般要包括：1.协议双方当事人的姓名或名称、身份证、地址2.具体的违约内容3.赔偿金的数额4.赔偿金的交付方式5.履行违约责任出现其他问题的解决方式等。一、质押合同一般包括哪些内容质押合同一般包括下列内容：1.被担保的主债权种类与数额，被担保的是金钱债权、特定物给付债权还是种类物给付债权等等。2.债务人履行债务的期限，债务人履行债务的期限是指债务人清偿债务的时间。3.质物的状况，质物的状况是指质物的名称、数量、质量与现状。4.质押担保的范围，质押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用。5.质押移交的时间，由于只有当出质人将质物移交于质权人占有时，质押合同才算生效。二、合同要不要写有效期合同是否写有效期由合同双方协商确定。当事人约定的内容包括有合同双方当事人姓名、单位和地址；合同标的、标的物数量、标的物质量、价款、合同履行期限、履行地点

2023-03-19

230人看过

执行措施
赔偿款协议书范本

一、赔偿款协议书范本主要的内容有这些：首先，赔偿协议应该注明双方当事人的身份信息，确保信息是真实的；其次要对补偿方式进行约定，明确是货币补偿还是其他的补偿；然后就是赔偿的时间；最后就是违约责任以及双方的签名了。二、赔偿款打到法院后多久能领到钱一般赔偿款打入法院账户后，什么时候可以拿到没有统一规定。根据法院内部财务规定，在一个月内有统一向当事人支付执行、履行款时间的，则也应该按照法院所规定的时间去领款。赔偿款到了法院账上后，总的原则是法院应该及时该赔偿款转交给原告或执行申请人。赔偿款打入法院战帐户的目的是便于法院监督赔偿款的支付。但肯定是不允许打入法官的个人帐户的。执行财产：被申请执行人未按执行通知履行义务，人民法院有权查封、扣押、拍卖、变卖被申请执行人应当履行义务部分的财产。查封是一种临时性措施，是指人民法院对被申请执行人的有关财产贴上封条，就地封存，不准任何人转移和处理的执行措施。拍卖是

2023-04-12

110人看过
工程施工竣工验收
合同单方违约赔偿范本

一、合同单方违约赔偿范本中国工商银行股份有限公司宁夏分行：如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：（一）工程质量保修范围和内容在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。质量保修的内容为施工图内的全部内容。（二）质量保修期1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年；2、电气管线、上下水管线安装工程为两年；3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年；5、其他约定：（关于保修责任期的延长）按《建设工程管理条例》条款执行。（三）质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量

2023-05-03

70人看过