在哪些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔-法师兄

在哪些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:16:27 305 人看过

根据民法典规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。也就是说，由于发包人导致工程变更，给承包人造成损失的，要承担赔偿责任。而在实践中，发包人存在以下行为时，承包人可以要求赔偿：

1、由于发包人技术和管理方面的失误引起的工程变更。

如发包人变更投标时业主和监理工程师已批准的施工方案;或未按合同的技术要求施工，造成工程质量不合格。

2、现行的工程变更实施细则不完善，可操作性不强，或建设过程中没有严格执行设计变更管理办法。

如对变更项目及变更费用的确定方法规定不详细、不具体，强制性欠缺，或对部分工程项目设计变更只批方案，未批增减投资多少和资金来源，或存在着重大设计变更不按程序上报，先实施后报批的现象。

3、合同执行不严密，缺乏有力监督。

如合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决征地移民，提供三通一平问题;未按合同规定及时供电、供水，合格的主材或大型施工机械未到位;未按合同规定及时向承包方提供施工图纸等。

4、更改经批准的施工组织设计的工序或者设计改线，或要求压缩工期，提前工程项目的完工时间。

5、发包人变更计划，提供的资料不准确的。

6、发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件，而造成勘察、设计的返工、停工的。

7、发包人修改设计。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

公司章程
公司章程在哪些情况下需要变更？

变更公司章程是否必要?公司在那些情况下需要变更公司章程?公司章程是公司取得法人资格的必备要件，是公司组织与活动的基本规则，所以公司章程生效后应保持内容相对稳定性，不得任意变更。公司章程是静态的，但公司的经济环境是变化的。社会经济形势、法律法规以及公司内部情况变化，为保护合法权益、满足扩大经营、防止资本沉淀以及应对市场风险的客观需要，应允许公司依法变更章程。一般在三种情况下，公司章程需要变更。一是，《公司法》或有关法律、法规修改，章程规定的事项与修改后的法律、法规的规定相抵触。公司章程是依据《公司法》等相关法律、法规制定的。公司章程制定依据的修改，必然会引起公司章程的修改。比如：公司章程依据修改前的《公司法》第32条规定，规定股东的查阅权仅包括查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。而修改后的《公司法》第34条规定股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务

2023-06-05

248人看过
工伤处理
劳动者在哪些情况下发生问题，可以作工伤处理？

根据一九六四年四月全国总工会劳动保险部《劳动保险问题解答》，主要有以下两种情况可以享受因工待遇。1.工人、职员在下列情况下发生了问题，有可靠证明，可以享受因工待遇：（1）从事本岗位工作或者执行临时工作而造成的负伤、残废或者死亡；（2）在紧急情况下（如抢险、救灾、救人等），从事对企业或社会有益的工作而造成的疾病、负伤、残废或者死亡。（3）从事与企业工作上有关的研究、发明、创造或者技术改进的工作而造成的负伤、残废或者死亡。（4）在企业的工作区域内工作时，遭受非本人所能抗拒的意外灾害而造成的负伤、残废或者死亡。（5）在生产或者工作中因为所从事的工作性质而造成的职业性疾病（符合中华人民共和国卫生部公布的职业病名单的规定者），以及由此而造成残废或者死亡。（6）集体乘坐本单位的车去开会、听报告或参加行政指派的各种劳动（包括支援农业），所乘坐的车，出了非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤、残废或者死亡

2023-06-10

459人看过
仲裁机构
什么情况下会发生情势变更

一、什么情况下会发生情势变更具体如下所述：1、客观上，必须有情势变更的事实。这是适用情势变更原则的前提条件。所谓情势，是指合同成立时情势变更所依赖的客观情况;所谓变更,是指合同赖以成立的环境或基础发生异常变动这里的客观事实，指一切可能导致合同基础动摇的客观情况，包括自然灾难、意外事故、战争爆发、国家经济政策及社会经济环境的巨变等。客观情势的变化时刻存在，但一般变化不会引起情势变更原则的适用，必须有重大的异常变动致使合同的法律基础丧失时才可适用。2、主观上，情势变更是当事人在订立合同时所不可预见并不可避免的，双方当事人在心态上都不存在过错。不可预见，是指双方当事人没有预见且不可能预见，以合同成立之时具有该类合同所需要的专业知识及正常思维在当时情况下不可能预见为准;应当预见而没有预见的不适用。不可避免，是指事前无法预防，事后尽一切措施也无法消除其影响。3、时间上，情势变更事由必须是发生在合同有

2023-04-15

180人看过
债权凭证
在什么情况下发生债权凭证可变更登记

债权凭证的债权人因法定原因需要变更，作为公民的债权人死亡后，其依法取得继承权的继承人可以作为新的债权人到法院办理债权凭证的变更登记。作为债权人的法人或其他组织终止，权利继受人可作为新的债权人到法院办理债权凭证的变更登记。人民法院经审查后，以裁定的形式确认新的债权人，并在原有的债权凭证上进行相关事项的变更登记。债权凭证的债务人因法定原因需要变更，债权凭证发放后，可依法变更或追加被执行人的，债权人可持债权凭证及其他证据，向执行法院申请追加或变更被执行人，人民法院经审查后，认为追加或变更被执行人理由充分的，执行法院裁定追加或变更被执行人，并进行执行。如果得以执行，债权凭证应当收回;如果仍不能得以执行或全部执行，人民法院应当进行变更登记，即将新的债务人和未执行的债务数额予以记载。

2023-06-13

239人看过

土地承包经营权
土地承包经营权在什么情况下会发生变化

根据我国《农村土地承包法》的规定，土地承包经营权的变更实际上是土地承包经营权的转让和退出。有关法律、法规《中华人民共和国农村土地承包法》第九条：承包人承包土地后，享有土地承包经营权，可以自行经营或者保留土地承包权，转让承包土地的土地经营权，并由他人操作。第二十七条承包期内，用人单位不得收回承包地。国家保护进城农民的土地承包经营权。不得退出土地承包经营权，作为农民进城定居的条件。在承包期内，指导和支持承包农民进城定居的，按照自愿补偿的原则，将集体经济组织的土地承包经营权转让或者将承包土地返还给用人单位，并鼓励其转让土地经营权。第三十六条承包人可以依法自主决定以租（分）包、入股等方式将土地经营权转让给他人，并报发包人备案。农村土地经营权交易应当具备下列条件：（一）权属清晰，无争议；（二）交易双方必须是具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或者其他组织，（三）流出方必须是产权人，或者产

2023-05-31

134人看过
管制
在哪些情况下可以专业分包

下列情况下可以专业分包：总承包资质可以承担专业工程，前提须是相对应的工程。取得施工总承包资质的企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。专业分包有哪些？1、地基与基础工程专业承包2、土石方工程专业承包3、建筑装修装饰工程专业承包4、建筑幕墙工程专业承包5、预拌商品混凝土专业6、混凝土预制构件专业7、园林古建筑工程专业承包8、钢结构工程专业承包9、高耸构筑物工程专业承包10、电梯安装工程专业承包11、消防设施工程专业承包12、建筑防水工程专业承包13、防腐保温工程专业承包14、附着升降脚手架专业承包15、金属门窗工程专业承包16、预应力工程专业承包17、起重设备安装工程专业承包18、机电设备安装工程专业承包19、爆破与拆除工程专业承包20、建筑智能化工程专业承包21、环保工程专业承包22、电信工程专业

2023-08-03

472人看过
律师事务所
民事答辩状在哪些情况下可以提出呢

民事答辩状在两种情况下提出：一是原告向第一审人民法院起诉后，被告就诉状（起诉状）提出答辩状。二是案件经第一审人民法院审理终结后，一方当事人不服，提起上诉，被上诉人就上诉状提出答辩状。人民法院在收到原告的起诉状和上诉人的上诉状以后，应当在规定的期间内将副本送达被告或被上诉人，被告或被上诉人应当在法定的期限内提出答辩状。民事答辩状说明民事答辩状由首部、正文、尾部三部分组成。（一）首部1．标题。居中写明“民事答辩状”。2．答辩人的基本情况。写明答辩人的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和职务、住址等。如答辩人系无诉讼行为能力人，应在其项后写明其法定代理人的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和职务、住址，及其与答辩人的关系；答辩人是法人或其他组织的，应写明其名称和所在地址、法定代表人（或主要负责人）的姓名和职务。如答辩人委托律师代理诉讼，应在其项后写明代理律师的姓名及代理律师所

2023-07-24

165人看过
抚养权
变更抚养权是在哪些情况下

一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的，应予支持：1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的；2、与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响的。在哪些情况下担保物权消灭下列情况担保物权消灭：1、主债权消灭的。担保物权属于从权利，主债权消灭，担保物权亦消灭。2、担保物权实现的，是指担保物所担保的债权已届清偿期而债务人不能履行债务时，担保物权人通过行使担保物权而使其债权得到优先受偿。3、债权人放弃担保物权的。4、法律规定担保物权消灭的其他情形。《关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干意见》第十六条一方要求变更子女抚养权，有下列条件之一的，人民法院应予支持：1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的。一方患病或者伤残，必然影响到对孩子的教育和照料，从孩子成长的角度出发，不是“如何变更抚养权”的问题，而是

2023-07-21

114人看过

税务登记
纳税人的情况发生以下变化应办理变更税务登记

(一)改变纳税人、扣缴义务人的名称;(二)改变法定代表人;(三)改变经济类型;(四)改变地址或经营地点;(五)改变生产经营范围或经营方式。(六)改变生产经营期限。(七)增设或撤消分支机构。(八)电话号码发生变化。(九)税务登记其他内容发生变化如开户行信息。一、公司法人变更费用变更法人的费用高低分为两种：第一种：法人不占股份：变更费用为几百元手续费用；第二种：法人占有股份：如果法人占有公司股份，则会牵扯到股权问题，需要做股权转让，就工本费这一块需要交纳两种费用：一个是印花税，照注册资金的万分之五收费，再一个就是个人所得税，它有两种收费方式，如果是平转，收费是注册资金的万分之五，如果是差额转，费用是注册资金的万分之二十。第六章变更登记第十七条企业法人改变名称、住所、经营场所、法定代表人、经济性质、经营范围、经营方式、注册资金、经营期限，以及增设或者撤销分支机构，应当申请办理变更登记。第十八条企

2023-06-27

139人看过
继承人
承包人向发包人索赔的情况有哪些

一、承包人向发包人索赔的情况有哪些（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在准备投标阶段合同未签订即进场施工后就注意收集保存其因投标、工程施工或停工期间所支出的各种费用及遭受的各种损失的证据资料，一旦出现中标通知书发出后招标人拒绝签订施工合同的情形，中标人可就实际损失及预期利润损失向招标人提起索赔。提醒招标人注意的是，在该种情形下，其不仅可能面对投标人的索赔，还有可能被有关部门警告甚至是罚款。（二）中标价低于成本价在建设工程领域，有一种较为特殊的情况，即承包人在工程完工且经竣工验收合格，或者工程整体虽未完工，但已完工部分经验收合格后，又以该工程的中标价格，也即建设工程施工合

2023-04-25

218人看过
银行贷款
一般情况下承包商可以索赔哪些费用

一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：1、人工费。可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；c、超过法定工作时间的加班劳动费用；4）、法定人工费的增长等。2、材料费。可以作为承包商材料费的索赔主要有：a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。3、施工机械使用费。可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所

2023-06-10

88人看过
误工费
哪些情况下误工费不可以理赔

误工费不用赔偿的情形有：1.不影响受害者工作时间的。2.长期没有收入的。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。一、车保险出险误工费是怎样计算的误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定，误工时间由医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。具体按下列方式计算：1.有固定收入的，按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。2.无固定收入，但是受害人能证明其最近三年的平均收入状况的，按其最近三年的平均收入水平计算。3.无固定收入且受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的，按相同、相近行业的上一年职工平均工资计算。二、工地受伤误工费怎么算工伤需要赔偿误工费的，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤

2023-04-04

51人看过

债权凭证
债权凭证在哪些情况下可变更登记

一是债权人根据债权凭证启动执行程序后债权凭证记载的债权得以部分实现，这时债务人尚无足够的财产履行全部债务，此时，人民法院应当在债权凭证上记载已部分执行的数额和未实现债权的数额。二是债权凭证的债权人因法定原因需要变更作为公民的债权人死亡后，其依法取得继承权的继承人可以作为新的债权人到法院办理债权凭证的变更登记。作为债权人的法人或其他组织终止，权利继受人可作为新的债权人到法院办理债权凭证的变更登记。人民法院经审查后，以裁定的形式确认新的债权人，并在原有的债权凭证上进行相关事项的变更登记。三是债权凭证的债务人因法定原因需要变更债权凭证发放后，可依法变更或追加被执行人的，债权人可持债权凭证及其他证据，向执行法院申请追加或变更被执行人，人民法院经审查后，认为追加或变更被执行人理由充分的，执行法院裁定追加或变更被执行人，并进行执行。如果得以执行，债权凭证应当收回;如果仍不能得以执行或全部执行，人民法院

2023-06-13

487人看过
仲裁机构
在哪些情况下可以对合同进行变更或撤销？

在特定情况下，合同可以进行变更或撤销。这些情况包括：1）在当事人之间存在重大误解的情况下订立的；2）合同是在当事人受到欺诈或胁迫的情况下订立的；3）合同是在对方当事人处于危困状态或缺乏判断能力等不利状况时，双方当事人权利义务明显不公平的情况下订立的。在以下情况下，合同可以进行变更或撤销：当合同是在当事人之间存在重大误解的情况下订立的；或者合同是在当事人受到欺诈或胁迫的情况下订立的；又或者合同是在对方当事人处于危困状态或缺乏判断能力等不利状况时，双方当事人权利义务明显不公平的情况下订立的。合同可以变更或撤销的情形有哪些？根据我国《民法典》的规定，合同可以变更或撤销的情形有以下几种：1. 当事人协商一致：双方可以在合同变更或撤销前进行协商，达成一致意见并签署变更或撤销协议。2. 重大误解：当事人因对合同内容、形式等发生重大误解而签署的合同，受损害方有权请求人民

2023-09-06

164人看过