工程建设招标设标合同合同条件(第3部分)四
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-22 16:31:56 171 人看过

退知

68.1致承包人的通知

根据合同条款由业主或监理工程师发给承包人的一切证明、通知或指示均应通过邮寄、电报、电传或传真的方式,或派人送达承包人的主要营业机构,或承包人为此指定的其它该类地址。

68.2致业主及监理工程师的通知

所有根据合同条款送至业主或监理工程师的通知,均应通过邮寄、电报、电传或传真或派人送达本合同条件第1.6款中规定的地址。

68.3地址的变更合同双方的任何一方均可在事先14天通知另一方后,将其指定地址改变工程施工所在国家内的另一地址,并通知监理工程师。监理工程师经事先通知合同双方亦可如此更改地址。

业主的违约

69.1业主的违约

如果业主发生下述情况:

(a)在第60.16款中规定的付款时间期满后的28天内,未能接监理工程师的任何证书向承包人支付其应得的款项(此款项已扣除据合同业主有权扣除的任何其他款项);或(b)干涉、阻挠或拒绝任何这类证书颁发所终要的批准;或(C)宣告破产,或作为一个公司宣告停业清理时,因整顿或合并计划进行的清理者除外;或(d)通知承包人,由于不可预见的原因,由于经济混乱,使他不可能继续履行其合同义务。

承包人有权通知业主终止其根据合同的受雇义务,并将一副本送监理工程师。合同的终止应于此通知发出14天后生效。

69.2承包人设备的撤离

承包人在第69.1款规定的通知14天期限结束后,将不受本文第54.1款规定的约束,尽快从工地撤离所有其带至工地的设备。

69.3合同结止时的支付

在合同如此终止的情况下,业主在对承包人付款方面所承担的义务与合同第65款规定终止时所应承担的付款义务相同,但除第65.8款中规定的各项付款外,业主还应支付承包人由于该种终止造成或该种终止有关或由其后果造成的损失或损害发生的金额。

69.4承包人暂停工作的权力

不损害60.16款规定承包人对利息的权力及据69.1款终止合同的权力,如果业主未能根据监理工程师的证书在60.16款规定的期满后的28天内,支付给承包人应得的款项(除去合同规定业主有权扣回款项的金额),承包人在通知业主和监理工程师后28天内,可以暂停工作或降低施工速度。

如果承包人据此条,暂停工作降低施工速度,影响了工期或支付了费用,监理工程师应与业主和承包人协商后决定:

(a)按合同第44款规定承包人有权得到的延期,及(b)应增加的合同价,并相应通知承包人,抄报业主。

69.3复工

如果在根据69.4款通知后,承包人暂停了工作或降低了施工速度,而业生随即支付了包括第65.8款规定的利息在内的应支付的款项,如尚未发出终止通知,那么承包人据69.1款的权利不再有效。承包人应尽快恢复正常工作。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 11:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 招标建设合同协议书范本
    一、招标建设合同协议书范本敬启者:1.我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审,为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。2.业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于本合同项下的合格支付。3.工程概况:(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)。4.资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料,以便通过资格预审。5.有意向的合格申请人可从____________________(地址)获取进一步信息和资格预审文件,时间为__月__日至__月__日从上午__至下午__(北京时间),节假日除外。联系人:地址:邮政编码:电话:传真:6.每套资格预审文件售价人民币__元。售后不退。7.资格预审申请书应在__年__月__日__时前(北京时间)送达业主,地址
    2023-06-05
    322人看过
  • 工程建设项目招标代理合同如何拟定
    委托人(全称):_________________________代理人(全称):_________________________根据《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________招标代理事项协商一致,签订本合同,于________年________月________日在_______达成如下协议:一、工程建设项目概况1.招标人名称:________________________1.项目名称:__________________________2.建设地点:__________________________3.招标范围:__________________________4.招标规模:__________________________5.招标方式:__________________________6.指定
    2023-03-06
    230人看过
  • 非强制招标的建设工程项目未经招标合同是否无效
    一起建设工程承包合同纠纷案件,因当事人约定招标结果又未采用招投标,双方当事人对承包合同的效力之争尤为激烈,也备受社会关注。日前,南通市中级人民法院对此案作出了判决。[案情]:2004年1月14日,吉*达商务港(南通)有限公司(简称**达公司)向**建筑工程公司总承包有限公司(简称**建总公司)、三九工程开发总公司(简称三九公司)、江苏南通六建建设集团有限公司(简称六建公司)和中国第二十二冶金建设公司(简称二十二**公司)发出了“吉*达(南通)国际服饰港(一期)工程施工招标条件”,同年1月26日至28日,上述四公司向**达公司发出了“吉*达(南通)国际服饰港(一期)投标书”。同期南通市招投标办公室接受**达公司的委托,委派江苏省及南通市招投标办公室三位专家评委参与对投标的四家单位的标书及文件进行议标。三位专家会同**达公司四名职员于1月29日议标得出结论:六建公司标底折扣率为89.125%,
    2023-06-02
    472人看过
  • 建设工程的招标文件和施工合同问题是怎样的
    《招标投标法》第2条规定:“在中华人民共和国境内进行招标投标活动,适用本法。”从逻辑上对该条的理解是:只要在中华人民共和国境内,采用招标投标方法,即适用本法(当然,《招标投标法》第67条规定的例外应不包括在内)。法律咨询:作为建设工程的甲方,从招标文件和施工合同2方面,应如何做到完美,使施工单位无法赖皮增加结算款?律师解答:1、设计合理;2、聘请一位有经验的施工管理人员;3、发生变更时,手续完备,及时说明增减费用;4、找一家有经验的咨询公司编制工程量清单及合同起草工作;因为建设工程是一项庞大的费用支出,因其施工周期长,不确定因素较多,我们的设计也不可能做到十分完善,所以大都的扯皮都在变更项目中。变更内容施工前先出联系单,再根据合同规定按联系单内容计算费用,费用出来后再施工,这样就可避免结算时的扯皮了。相关法律知识:《招标投标法》规定了招标代理机构的性质和条件,并规定了招标代理机构和招标人的
    2023-04-21
    296人看过
  • 工程建设招标投标合同范本(资格预审邀请书)
    工程建设招标投标合同文件范本编号__资格预审邀请书敬启者:1.我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审,为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。2.业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于本合同项下的合格支付。3.工程概况:(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)。4.资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料,以便通过资格预审。5.有意向的合格申请人可从____________________(地址)获取进一步信息和资格预审文件,时间为__月__日至__月__日从上午__至下午__(北京时间),节假日除外。联系人:地址:邮政编码:电话:传真:6.每套资格预审文件售价人民币__元。售后不退。7.资格预审申请书应在__年__月__日__时前(
    2023-04-22
    359人看过
  • 具备什么条件建设工程可以招标
    具备以下条件建设工程可以招标:1.招标人已经依法成立;2.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准;3.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准;4.有相应资金或资金来源已经落实;5.有招标所需的设计图纸及技术资料。建设工程招标流程有哪些建设工程招标流程1、招标资格与备案招标人自行办理招标事宜,按规定向相关部门备案;委托代理招标事宜的应签订委托代理合同。2、确定招标方式按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标。3、发布招标公告或投标邀请书实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊、信息网或其它媒介,并同时在中国工程建设和建筑业住处网上发布招标公告;实行邀请招标的应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请。4、编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书采用资格预审的,编制资格预审文件,向参加投标的申请人发放资格预审文件。填写资格预审申请书。投标人按资格预审文件要求填写
    2023-07-31
    175人看过
  • 建设工程招标代理合同的格式是怎样的
    2.合同文件及解释顺序2.1合同文件及解释顺序_______________________________.3.语言文字和适用法律3.1语言文字本合同采用的文字为:_____________________.3.2本合同需要明示的法律、行政法规:__________________.二、双方一般权利和义务4.委托人的义务4.1委托招标代理工作的具体范围和内容:_______________.4.2委托人应按约定的时间和要求完成下列工作:(1)向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续、规划许可、报建证等)及资金落实情况资料的时间:_____________________;(2)向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间:_____________.(3)向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件:____________________.(4)指定的与受托
    2023-04-27
    52人看过
  • 签订建设工程招标代理合同要注意什么
    根据《招标投标法》的规定中,在签订合同之前要审查该建设工程是否是一定要招标的。一般需要招标的项目有:大型的设施或者用于公共利益的项目;国有资金投资的项目;使用了国际组织贷款、外国政府贷款或者接受援助的项目。上述的项目满足下列标准之一的,就必须招标:1、施工合同的估价在两百万元以上的;2、设备、材料等的采购价格在一百万元以上的;3、设计、勘察等的采购价格在五十万元以上的;4、上述的价格不到标准,但总项目的投资额在三千万元以上的;招标需要具备的条件:招标人依法成立;资金或者资金来源已经确定;如果是施工招标的,则需要有相关的设计文件。最后需要明确招标的代理机构,招标代理机构是指从事招标代理业务的中介组织,根据我国法律规定,代理机构可以跨省或者跨市进行代理业务。在拟定招标合同时合同内容应当包括以下内容:1、投标须知(招标范围、资金来源、质量标准、工程概况、投币期限、开标时间及地点);2、招标工程的
    2023-06-18
    74人看过
  • 建设工程招标代理合同印花税需要交吗
    建设工程招标代理合同要交印花税。印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税。因此印花税的征收范围采用列举的方式,没有列举的合同或具有合同性质的凭证,不需要贴花。建设工程项目招标代理,是指工程招标代理机构接受招标人的委托,从事工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理业务。一、印花税的相关问题(一)、印花税纳税单位的各项应税凭证在书立、领受时贴花完税。同时须自行设立印花税专用登记簿,将合同名称、签订日期、税率、对方单位名称、应税凭证所载计税金额、按日、序时逐笔记载,以便于汇总申报及税务部门监督检查。印花税纳税单位应认真填写印花税纳税申报表,在规定期限内报当地主管税务机关。(二)、对实行印花税汇总缴纳的单位、按规定报送印花税纳税申报表,对应税凭证的管理仍执行原办法,可不按日序时逐笔登记。(三)、印花税纳税申报工作均由纳
    2023-02-28
    338人看过
  • 工程建设项目招标的条件有哪些
    工程建设项目招标的条件有:招标人已经成立;初步设计及概算已经履行审批手续;招标范围、招标方式和招标组织形式已经履行核准手续;工程资金或者资金来源已经落实。一、中标无效是否影响合同效力中标无效影响合同效力。所谓中标无效是指招标人最终作出的中标决定没有法律约束力。宣布中标无效的法律后果。在招标人尚未与中标人签定书面合同的情况下,招标人发出的中标通知书失去了法律约束力,招标人没有与中标人签定合同的义务,中标人失去了与招标人签定合同的权利。当事人之间已经签定了书面合同的,所签合同无效。二、开标后多久发中标公示在一些工程项目,会以招标的形式来选择一个企业。这个中标的企业一定是很有能力的。中标以后中标的企业就需要履行协议或者合同上的义务。那各个竞标企业最关心的就是开标后多久发中标候选人公示,为此,我们需要了解下招投标程序:招标;投标;开标;评标;中标;投诉与处理。通常情况下:依法必须进行招标的项目,招
    2023-03-30
    459人看过
  • 招标合同:建筑安装工程招标书
    为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书).一,招标工程的准备条件本工程的以下招标条件已经具备:1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;6.本工程的标底已报
    2023-06-07
    233人看过
  • 建设工程分包合同关系,是否是建设工程施工合同关系
    建设工程分包合同关系,是建设工程施工合同关系。一、装修合同属不属于专属管辖属于。装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由,系与建设工程施工合同纠纷相关的案件,根据“建设工程施工合同纠纷……,按照不动产纠纷确定管辖”的规定,本案应参照不动产纠纷确定管辖,即由不动产所在地人民法院管辖。二、建设工程分包合同的无效情形违法分包的,建设工程分包合同无效,无效情形如下:1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;2、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可的,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工部分分给其他单位的;4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。三、分包合同与谁签订分包合同属于承揽合同,是指由两个以上的承包人对筹建人负责,完成基本建设工程的合同。一般承揽合同的内容应包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方
    2023-03-04
    158人看过
  • 建设工程方案设计招标备案
    一、登记内容对建设工程方案设计招投标文件进行备案审查。二、设定依据(一)《中华人民共和国招标投标法》(1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)第三条;(二)《建筑工程设计招标投标管理办法》(2000年10月18日建设部令第82号)第四条;(三)《深圳市规划局职能配置内设机构和人员编制规定》(深府办〔2004〕61号);(四)《深圳市规划局关于加强建筑工程方案设计招投标工作管理的意见》(深规〔2006〕446号)。三、登记数量及方式无数量限制,符合条件即予登记。四、登记条件(一)取得《建设用地规划许可证》;(二)提供项目招标文件;(三)政府投资的项目提供当年的计划立项批文;(四)投标单位数量、招投标程序满足《中华人民共和国招投标法》的规定;(五)投标单位的资质与项目的规模、性质相符,不存在围标嫌疑;(六)工程内容、成果满足《建设用地规划许可证》、城市设计及建筑方
    2023-06-07
    425人看过
  • 建设合同建设工程合同无效其条款是否有效
    认定建设施工合同无效后,其条款效力待定,合同无效不影响合同中独立存在的有关解决争议方面的条款的效力。即便建设工程施工合同无效,该工程经竣工验收合格的,也不影响承包人请求发包人按合同约定支付工程价款的权利。一、应该如何理解竣工日期对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定
    2023-03-09
    232人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 如何区分建设工程承揽合同和招标合同?
      甘肃在线咨询 2022-11-15
      建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。两者的区别主要体现以下五个方面: 1、合同主体要求不同。承揽合同一般在法律没有特殊要求情况下合同双方主体为一般主体,而建设工程合同主体发包人和承包人均为特殊主体。 2、合同适用对象不同。建设工程合同标的一般为不动产的建设工程,而承揽合同的标的一般为动产的定作物。
    • 工程建设招标投标合同授权书怎么写
      辽宁在线咨询 2022-03-13
      工程建设招标投标合同授权书: 授权书 本授权书申明:_______(公司注册地点)_____(公司名称)____(职务)_____(姓名)经合法授权,特代表本公司(以下称“承包人”)任命;_____(公司名称)_____(职务)___(姓名)为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关__(合同名称)的施工、建成和维修方面,以承包人的名义并代表承包人签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事
    • 工程建设招标投标合同范本是怎样的
      宁夏在线咨询 2022-07-15
      本协议书于__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 兹为以下事项达成本协议: 1.本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:
    • 招标法无效的建设工程分包合同有哪些
      河南在线咨询 2023-08-15
      建设工程分包合同无效情形有以下三种: 1、没有经过发包人同意的违法分包行为; 2、不具备相应资质违法分包; 3、将工程肢解,以劳务分包的名义将工程违法转包或分包给其他企业。
    • 建设工程停工招标合同可以解除吗
      重庆在线咨询 2023-01-08
      法律规定关于迟延履行,分为不须经催告的解除和须经过催告的解除。在不需要催告的情况下,履行期限在合同的内容上属于特别重要时,当事人可以不经过催告而解除合同。如果对合同期限没约定,你需要催告(最好有书面文件)施工方,对方在合理期限内仍无故不施工,则可解除合同。