在实践中,如果租赁的施工设备出问题了,那么建筑工程租赁设备索赔如何进行?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。
一、租赁设备出问题由谁承担责任?
租赁设备因施工过程中出现问题导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
2、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
6、延误的工期相应顺延。
在工程中,设备不管是租的还是施工方的,都不能索赔!这跟甲方没关系,所以租借的机器设备损失也是承包人自己承担的。
二、出租方如何索赔
承租人应按照约定的方法使用租赁物;无约定的或约定不明确的,可以由当事人事后达成补充协议来确定;如不能达成协议的,按合同的有关条款或交易习惯确定;仍不能确定的,应根据租赁物的性质所确定的方法使用。
承租人按照约定的方法或者租赁物的性质使用致使租赁物受到损耗的,因属于正常损耗,不承担损害赔偿责任。承租人不按照约定的方法或者租赁物的性质使用致使租赁物受到损耗的,实为承租人违约,出租人可以解除合同并要求赔偿损失。
三、建筑工程租赁设备索赔如何进行
索赔顺序
1、提出索赔要求当出现索赔事项时,出租方以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向承包方正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,承包方有权拒绝出租方的索赔要求。
2、报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内,向承包方提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限承包方有权拒绝出租方的索赔要求。
3、出租方答复承包方在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
4、出租方逾期答复后果:出租方在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
5、续索赔当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向出租方发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向出租方送交索赔的有关资料和最终索赔报告,出租方应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复,视为该项索赔成立。
6、仲裁与诉讼在认真分析研究并与承包人的讨论后,出租方应向承包人和业主提出自己的《索赔处理决定》。出租方的《索赔处理决定》不是终局性的,对承包人都不具有强制性约束力,如果出租方坚持对索赔的答复,承包人或发包人不能接受,即进入仲裁或诉讼程序。
-
建筑工程合同索赔如何进行
104人看过
-
建筑工程合同索赔如何进行?
127人看过
-
建筑工程合同索赔如何进行?
326人看过
-
建设工程合同索赔如何进行
394人看过
-
建设工程索赔的程序如何进行
351人看过
-
建筑设备租赁包括工程机械租赁吗
192人看过
业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>
-
建设工程设备租赁纠纷如何办理河北在线咨询 2023-04-07一、建设工程设备的租赁企业具备的条件 (一)拥有可供租赁的自有建筑施工机械; (二)具有满足租赁及其租后服务要求的建筑施工机械维修保养基地和维修检测设备; (三)具有满足租赁及其租后服务要求的专业技术维修服务人员; (四)取得工商行政管理部门核发的营业执照; (五)其他应当满足开展建筑施工机械租赁活动的条件。 二、产生纠纷如何管理办法 建筑施工机械租赁企业应当为承租方提供技术性能良好、安全装置 齐
-
建筑设备租赁合同该如何办理?青海在线咨询 2022-07-13对于建筑设备租赁合同纠纷,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
-
建筑工程要如何进行设计审批湖南在线咨询 2022-04-10建设单位或个人在办理建设工程规划许可证前,应委托具有相应资质的设计单位编制建设工程设计方案,报城乡规划主管部门审定。大型公共建筑设计方案编制前,可以由城乡规划主管部门会同建设单位征集建筑设计方案。涉及建筑节能的,建筑单体设计方案审批前,城乡规划主管部门应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见。城乡规划主管部门依据规划条件和城乡规划管理有关规定对建设工程设计方案进行审查
-
建设工程设备租赁同纠纷律师如何收费河北在线咨询 2022-12-05(一)不涉及财产关系的:2000元-30000元/件。 上下浮动幅度:20% 但收费额不足2000元的按2000元收取。 (二)涉及财产关系的,按争议标的额的以下费率实行分段累计收费: 标的额费率 10万元以下的部分(含10万元)6% 10-50万元的部分(含50万元)5% 50-100万元的部分(含100万元)4% 100-500万元的部分(含500万元)3% 500-1000万元的部分(含10
-
建筑机械设备租赁合同广西在线咨询 2022-03-17合同要点:1、明确该设备的产权归属,属于双方共同所有。2、双方可以按照出资额比例分享收益,但是任何一方不得擅自处置。3、既然是对方全权负责,就应该约定清楚你要拥有的检查、监督的权利。比如:租赁合同需要你确认之后才能签署,等等。其他内容。 总之,重点是:产权归属、收益分配、你的监督核查权利、对方的违约责任,如果设备造价很高,并且,对方愿意,可以要求对方提供一定的担保。