如何写劳务工程款纠纷代理词？-法师兄

如何写劳务工程款纠纷代理词？

来源：互联网时间： 2023-06-04 00:30:21 331 人看过

审判长、审判员：

贵院受理***公司诉***公司、**建设工程施工合同纠纷一案，我作为原告代理人，提出如下代理意见：

一、本案基本事实：原告***与被告***公司之间于2006年9月19日签订了《建设工程施工合同》(后查明是被告***借用被告***公司的名称和资质与原告签订的合同)，合同约定由被告***公司承包原告位于***的新厂区厂房基础和办公楼建筑施工，工程承包内容为土建、水、电、一般装饰等合同所含全部内容。合同工期为2006年9月19日至2007年6月30日;质量标准为合格;合同总价款为165万元(合同单价办公楼每平米500元、厂房基础为每平米50元)。同时原告与***公司签订了新厂区的《建设工程委托监理合同》，合同期限同上述建设工程合同期限。事实上在合同履行过程中被告并没有按照约定进行施工，并采取无端停工、“磨洋工”、唆使农民工闹事等总总手段拖延工期，以达到其变更合同价款的目的，为使新厂能如期完成、减少经济损失，无奈原告同意被告***工程有限公司于2007年7月31日提出的工程款结算方案。主要内容为：办公楼按690元每平方米的单价进行计算工程价款。原告同意了该方案，并实际履行了该方案，依据该结算方案支付工程价款。被告的目的达到后仍不罢休，在原告将近全额支付工程款的情况下仍不正常施工，依旧采取拖沓的态度企图让原告再增加工程价款。在合同约定工期满后，原告见被告仍无诚意继续进行合作，迫于无奈另行聘请了其他建筑公司继续建设新厂，由此原告遭受巨大经济损失。

二、根据上述事实原告提出如下诉讼请求：

(一)请求法院依法认定原告***公司与被告***公司之间于2006年9月19日签订的建设工程施工合同无效。理由如下：被告***在原审法院庭审过程中自认与***公司之间是挂靠关系，同时原告查明在上述合同实际履行过程中被告***公司“指派”的“项目经理”及“现场工程师”、“助理工程师”等相关施工人员都不是其公司员工。被告***借用被告***公司的名称和资质签订的合同因违反法律强制规定而无效，同时二被告之间应对给原告造成的经济损失承担连带责任。

(二)请求法院判决被告依法返还被告多支付的工程款211648.35元，并承担因被告的违约行为致使原告遭受的直接必要的经济损失，共计226000元。合计：437648.35元。理由如下：原被告之间约定的总工程价款为2220000(690元/㎡×3000㎡+50元/㎡×3000㎡)原告实际支付被告工程款2134168.35元，但是被告并未将该工程建完，根据***工程造价咨询有限公司作出的鉴定报告结论可以得出被告未完成工程量与总工程量的比例是13.4%(仅同意该鉴定报告得出的工程量之鉴定，不同意对工程造价进行的鉴定，因为原被告之家签订的是固定价款合同。)，所以根据双方对建设工程单价的约定可以得出被告未完成工程价款为297480元(2220000元×13.4%)。综上，被告应返还原告多支付工程款211648.35元。另外因被告的违约行为致使原告发生的12万元的继建损失;因被告的违约行为致使原告不能如期向新厂区搬迁而多支付厂房租金100000元;因原告的违约行为致使工期不能如期完成而多支付的监理费用6000元。

(三)请求法院判决被告依法承担向原告出具正规工程款发票的义务或者承担因不能开具正规发票而给原告造成的相应经济损失。

(四)请求法院酌情判决被告承担因工程完工后，不能进行正常验收有国家质检部门收取的必要费用。

(五)本案完全是有被告的违约行为造成，请求法院依法判决由被告承担本案的诉讼费用、鉴定费用。

综上所述，代理人认为，为了维护当事人的合法权益，请合议庭依法公正判决。

杨XX律师

20XX年XX月XX日

从上面这篇范文，我们不难看出，在劳务工程款纠纷代理词

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多代理相关文章

代理
如何写保险合同纠纷的代理词

一是根据案件具体情况，把握争议点，明确提出代理人意见，多角度、多侧面论证。应当从事实、证据、法理、逻辑等方面进行分析。其次，本文以事实和法律为依据，对支持其债权的实质性委托进行了准确、详细、深入的分析。第三，代理词要随着诉讼进程不断修改、丰富和完善，注意及时吸收新情况，弥补代理词的漏洞。第四，代词的语言要生动、简洁、清晰、逻辑；客观、全面，突出重点；通俗易懂，用词得体，有回旋余地。代词的形式不是固定的，而是一般的冠词结构。一般代词由下列部分组成。标题应反映案件性质和案件所代表的当事人的地位，如民事原告的代理人，使听众一开始就了解代理人的性质。因为代理人是一个发言人，主要是向合议庭陈述，所以习惯的发言开头是：首席大法官、法官：2。前言，即开场白，应尽量简洁，重点放在代理人意见部分。前言包括：1。说明代理人出庭的合法性，总结接受委托、转让的方面，担任本案当事人的代理人。说明代理人接受委托后所做

2023-05-31

278人看过
代理
如何写保险合同纠纷的代理词

一是根据案件具体情况，把握争议点，明确提出代理人意见，多角度、多侧面论证。应当从事实、证据、法理、逻辑等方面进行分析。其次，本文以事实和法律为依据，对支持其债权的实质性委托进行了准确、详细、深入的分析。第三，代理词要随着诉讼进程不断修改、丰富和完善，注意及时吸收新情况，弥补代理词的漏洞。第四，代词的语言要生动、简洁、清晰、逻辑；客观、全面，突出重点；通俗易懂，用词得体，有回旋余地。代词的形式不是固定的，而是一般的冠词结构。一般代词由下列部分组成。标题应反映案件性质和案件所代表的当事人的地位，如民事原告的代理人，使听众一开始就了解代理人的性质。因为代理人是一个发言人，主要是向合议庭陈述，所以习惯的发言开头是：首席大法官、法官：2。前言，即开场白，应尽量简洁，重点放在代理人意见部分。前言包括：1。说明代理人出庭的合法性，总结接受委托、转让的方面，担任本案当事人的代理人。说明代理人接受委托后所做

2023-05-02

86人看过
代理
建筑工程合同纠纷代理词怎么写

一、建筑工程纠纷代理词怎么写审判长、审判员：贵院受XXX公司诉XXX公司、XX建设工程施工合同纠纷一案，我作为原告代理人，提出如下代理意见：1、本案基本事实：原告XXX与被告XXX公司之间于2006年9月19日签订了《建设工程施工合同》(后查明是被告XXX借用被告XXX公司的名称和资质与原告签订的合同)，合同约定由被告XXX公司承包原告位于XXX的新厂区厂房基础和办公楼建筑施工，工程承包内容为土建、水、电、一般装饰等合同所含全部内容。合同工期为2006年9月19日至2007年6月30日；质量标准为合格；合同总价款为165万元(合同单价办公楼每平米500元、厂房基础为每平米50元)。同时原告与XXX公司签订了新厂区的《建设工程委托监理合同》，合同期限同上述建设工程合同期限。事实上在合同履行过程中被告并没有按照约定进行施工，并采取无端停工、磨洋工、唆使农民工闹事等总总手段拖延工期，以达到其变更

2023-04-23

327人看过
代理
债权转让合同纠纷如何写代理词

一、债权转让合同纠纷如何写代理词代理词是律师等诉讼代理人在法律规定或者当事人授予的权限范围内，在法庭辩论环节为维护当事人的利益，就案件的事实和法律适用等问题发表意见，以此为基础所形成的诉讼文书。当律师代理债权转让合同纠纷案件时，需要再法庭辩论前写好代理词。（一）代理词需根据案件具体情况，提出代理意见，并围绕这一观点展开论证。并从事实、证据、法理、逻辑等多方面进行分析。（二）立足于事实和法律，针对实质性委托，进行准确、详尽而深入的剖析，支持其诉讼请求。（三）代理词可以随着诉讼进程不断修改、充实和完善，注意及时吸收新出现的情况，弥补庭审过程中的漏洞。（四）代理词的语言应当生动、简练、论点明确，逻辑性强；客观、全面，重点突出；通俗易懂，用词恰当，又留有余地。二、债权转让合同纠纷可以进行反诉吗债权转让合同纠纷可以进行反诉。根据《民事诉讼法》第一百四十条规定，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提

2023-05-03

208人看过

代理
婚约财产纠纷的代理词该如何写

婚约财产纠纷代理词审判员：作为原告的诉讼代理人，围绕审判员归纳的本案争议焦点，发表如下代理意见：一、原告给付了被告方彩礼36000元的事实应予认定关于原告是否给付了36000元彩礼给被告方，双方当事人均提供了三份证人证言。那么，人民法院就应对双方当事人各自提供的证人证言的合法性及真实性予以审查，并作出正确采信。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十四条“审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果”之规定，审判人员首先应根据法律规定(成文法的直接规定)，对证据的合法性及真实性进行判断;其次，在成文法没有明文规定的情况下，应运用逻辑推理和日常经验，对证据有无证明力和证明力大小进行判断。而综观本案，原告提供的潘xx等三位证人的证言程序合法、客观真实，应

2023-05-22

227人看过
代理
欠款纠纷原告代理词怎么写

欠款纠纷原告代理词尊敬的审判长、审判员：辽宁XX律师事务所接受xxxxxx有限公司的委托，指派我作为其与xxxxx书刊印务有限公司(曾用名：xxxxx书刊厂)因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前，我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述，认真查阅了案卷材料；今天又参加了法庭调查，通过这一系列的诉讼活动，我对本案情况有了比较全面的了解，针对本案的基本情况，提出如下代理意见，供合议庭参考，希望合议庭采纳：一、原、被告之间是纸张买卖合同关系，有纸张供货交易记录，系长期合作关系。被告原企业名称是：铁岭XXX刊厂，是福利XX印刷厂，归属铁岭民政局，原企业由厂长xxxx承包经营；后企业改制，xxx买下该厂并更换其女儿xxx为法定代表人，由xxx负责日常经营管理，现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。在被告更名前，原告一直为其提供纸张供货服务，开始时，双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务(证据1

2023-04-21

471人看过