家装公司延期并不符合标准该如何处理-法师兄

家装公司延期并不符合标准该如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 00:44:40 361 人看过

针对装修公司延误工程施工所导致违约的情况，解决策略有以下几点建议：

（1）首先，若装修公司出现工程延长的情形，业主与装修公司双方应携起手来进行深入交流，共同探讨如何找到可行且合适的方式加以解决此问题；

（2）若是经过多次努力仍然无法达成共识的话，我们需要查看当初订立的合同是否已明确规定类似事件的责任归属，若确是如此，便根据当时商定的违约条款向对方提出赔偿诉求；

（3）如若有一方通过明确表达或以自身实际行动表现出无法履行合同规定义务的倾向，另一方可在合同期限满之前向其正式提出承担违约责任的要求。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

公司合并
如何处理两家公司合并的土地使用权

1、根据《公司法》的规定，土地使用权属于企业财产。两家公司合并后，土地使用权由被合并企业继承。《中华人民共和国公司法》【公司合并程序】第一百七十三条公司合并，由合并各方签订合并协议，编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第一百七十四条公司合并时，合并各方的债权、债务由合并后存续的公司或者新设的公司继承。二是土地使用权出让流程（一）出具挂牌公告：出让人应当在挂牌日前至少20日出具挂牌公告，公告土地的基本情况、挂牌时间和地点。（二）出售上市文件：在上市公告规定的时间内出售上市文件，并组织现场踏勘。（三）受理竞买申请：在挂牌公告规定的时间内，竞买人持竞买申请书、营业执照复印件、房地产开发资质证书复印件（另有规定的除外）、法定代

2023-05-02

459人看过
不可抗力
延误工期装修公司怎么处理

一、延误工期装修公司怎么处理延误工期装修公司公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。二、建设工期是从哪个时点开始算建设工期从开工日期开始算，具体规定如下；1.从开工到竣工按全部日历天数计算，不扣除停工日数，称为“日历工期”;例子：计划工期300个日历，意思是合同的起始日至结束日期，包括周末、大小月历天数的和。2.从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数，称为“实际工期”.一般承包合同规定采用日历工期，以便于检查合同执行情况；实际工期由于排除了客观因素的影响，便于分析工期定额执行的情况。三、建设工期延期多久可以解除合同建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定，比如当事人给出的合理期限为一个月

2023-04-25

233人看过
法律综合知识
公司安排工作与合同不符如何处理

公司安排工作与合同不符的，劳动者可以要求按照劳动合同的约定履行工作义务；如果单位不同意的，则劳动者可以申请劳动仲裁维权。不过如果是因为劳动者不能胜任工作单位进行调岗；或者单位的调岗行为确属生产经营工作需要，不具有侮辱性和惩罚性；劳动条件不降低的，则实际工作与劳动合同不符的是合法的，劳动者应当服从单位安排。《劳动争议调解仲裁法》第五条发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

2024-05-01

322人看过
产品
产品标识不符合强制性标准要求该如何处罚

某县质监局执法人员在某农药有限责任公司(以下简称农药公司)检查时，发现农药公司生产的某种农药的外包装标识存在三个问题：产品名称未标注中文名称(用英文标示)、未标注有效成分及含量、未标注生产企业地址。经查，该农药公司共生产该款农药500包，尚未出厂售出，货值金额10000元。根据以上违法事实，县质监局经审理后认为，本案农药包装物的标识标注，不符合《农药包装通则》国家强制性标准的规定，因此，农药公司生产该批农药的行为，违反了《标准化法实施条例》第二十三条从事科研、生产、经营的单位和个人，必须严格执行强制性标准。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口的规定，决定依据《标准化法实施条例》第三十三条第一款生产不符合强制性标准的产品的，应当责令其停止生产，并没收产品，监督销毁或作必要技术处理;处以该批产品处货值金额20%至50%的罚款;对有关责任者处以5000以下罚款的规定，作如下行政处罚：责令

2023-06-06

75人看过

仲裁机构
装修公司工期延误如何赔偿

业主与装修公司构成承揽合同的法律关系。装修公司拖延工期的行为属于一个违约行为，业主可以要求其承担违约的责任。业主可以结合自身实际情况进行维权，可以先与装修公司进行协商，如果双方协商不成，有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁，如果没有则可以通过民事法律途径解决。如何和装修公司打官司1、诉讼所需材料起诉书（一式两份）、合同文本的复印件和对方收款凭据复印件（发票、收据均可），然后根据案情的不同，还要根据法庭的要求进行举证。起诉书里应写明你和被告的基本资料，起诉的原因，事实经过，以及证据目录2、裁判标准需第三方协助鉴定由于国家在家庭装修方面没有制订相应的标准，所以消费者一旦将装饰公司告上法庭，法院就需要请第三方来进行评估、鉴定。法院一般都会找有资质的单位或部门来承担这项工作。法院所请的第三方，往往要经原告、被告两方面认可。同时这些家庭装饰技术服务机构没有和消费者或装饰公司发生雇佣关系。3、技术服务不能

2023-07-07

185人看过
违约金
延误家装公司工期违约金的赔偿标准是什么？

若装修工程延迟那么需要支付的违约金一般要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作，如果一方当事人违约，另一方当事人可以要求其承担违约责任，双方可以进行协商，若双方协商不成，这可以用起诉解决双方当事人在签订合同时，都要对合同的相关条款加以了解，了解违约以后，对违约金的赔偿标准，如果有其中一方违约的，另一方应当支付其违约金。若装修工程的进度没有按照预期的进行，那么需要支付的违约金，支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作，如果一方当事人违约，另一方当事人可以要求其承担违约责任，双方可以进行协商，若双方协商不成，这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时，都要对合同的相关条款加以了解，了解违约以后，对违约金的赔偿标准，如果有其中一方

2023-06-16

77人看过
法庭笔录
如何处罚销售不符合国家质量标准的口罩？

行为人售卖不符合国家质量标准的口罩，足以严重危害人体健康的，构成销售不符合标准的医用器材罪，可对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法庭笔录的质量标准依据《民事诉讼法》第133条“书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。……由当事人和其他诉讼参与人签名或盖章”规定，法庭笔录应全面、具体、准确反映整个法庭审理活动。总的要求是法庭笔录记载应具原汁原味即法官及其他各诉讼参与人发言、发问、回答均为原话，不能篡改、歪曲、遗漏、差错，亦不能擅自省略。《中华人民共和国刑法》第一百四十五条生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以严重危害人

2023-08-11

210人看过
违约金
房屋设备、装修不符合合同约定，如何处理？

已经签订房屋买卖合同了，并且交付房款或者定金，等到房屋买卖合同约定购房者收房那天，发现自己购买的房屋设备、装修不符合合同约定，那么购房者应该怎么做？下面一起来看看。房屋设备、装修不符合合同约定如果卖房人交付的房屋的设备、装修不符合合同约定的，可按照以下办法处理：1、购房者可拒绝收房如果卖房人交付的房屋的设备、装修不符合合同约定的，购房者可拒绝接收房屋。2、购房者可要求卖房人限期更正如购房者已接收商品房，发现卖房人交付的房屋的设备、装修不符合合同约定，购房者可要求出卖人限期更正。因更正造成房屋不能正常使用的，可要求出卖人承担赔偿责任。（赔偿金可按此期间有关部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定）3、卖房人拒绝更正的，需承担相应的赔偿责任卖房人拒绝更正或在合理期限内未更正的，购房者可要求出卖人承担相应赔偿责任。赔偿责任以实际损失为限，实际损失包括设备、装修的差价款、

2023-06-22

309人看过

法律综合知识
房产公司合并资产如何处理

一、房产公司合并资产如何处理房产公司合并资产应当办理变更登记。公司合并分为吸收合并和新设合并。分立是以一个公司分立成多个公司。合并后财产后合并后的公司承继。分立是由分立后的公司承担连带责任。《公司法》第一百七十二条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。第一百七十三条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。二、自建房办房产证如何处理自建房办房产证需要提交下列材料：（一）登记申请书。（二）申请人的身份证明。（三）宅基地使用权证明或者集体所有建设用地使用权证明。（四）申请登记房屋符合

2024-01-20

475人看过
公司合并
如何处理被合并公司的商誉

1、企业合并产生的商誉如何处理相关规定如下：（一）企业合并具有同一控制方时合并商誉的确认，以及购买方支付的购买价款或拟购买的净资产，账面价值用于交易，因此不会产生商誉。被合并企业完全独立时，企业支付的资本和购买的净资产均以公允价值计量。并购商誉的计量方法并购商誉有两种计量方法，一种是直接计量法，也可以称为超额收益计量法。主要分为：（1）超额收益资本化法（2）超额收益折现法（3）超额收益倍数法（2）间接计量法。即割差法。在切割法下，商誉的价值可以通过比较企业支付的成本与企业购买资产的市场价格来计算。如果前者大于后者，则商誉的价值越大；相反，它是企业的一项额外收入（3）并购商誉的减值测试一般情况下，并购商誉会为企业创造额外的利润，但根据会计谨慎性原则，企业应及时对并购商誉进行测试，为了不因高估并购商誉的潜在价值而给企业带来风险，在处理未来并购商誉时，应定期预测并购商誉是否发生减值。我们可以将并

2023-05-07

145人看过
法律综合知识
医美事故如何处理才符合标准

一、医美事故如何处理才符合标准1．双方自愿协商：医患双方选择协商解决医疗纠纷的，应当在专门场所协商，不得影响正常医疗秩序。医患双方人数较多的，应当推举代表进行协商，每方代表人数不超过5人。2．申请人民调解：申请医疗纠纷人民调解的，由医患双方共同向医疗纠纷人民调解委员会提出申请；一方申请调解的，医疗纠纷人民调解委员会在征得另一方同意后进行调解。3．申请行政调解：发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，应当提出书面申请。4．向人民法院提起诉讼：发生医疗纠纷后，当事人若对医疗机构的诊疗行为有异议，可以直接向人民法院起诉，要求医疗机构承担相应的赔偿责任。二、美容医疗事故伤残鉴定标准的具体内容是什么美容医疗事故鉴定标准是：1．一级医疗事故：造成患者死亡或者重度残疾的；2．二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；3．三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功

2023-12-31

402人看过
不可抗力
工期延误该如何处理？

1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延，承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工

2023-04-16

270人看过

保险公司
保险公司理赔标准不达标，如何处理？

可以通过诉讼的方式解决。保险公司理赔的一般正常流程为：1．报案（在寿险中大多数情况报案不是必须的）2．保险公司核实、查看（财险和寿险的具体方法会有一定区别）3．递交理赔资料4．保险公司核赔审核并按照保险责任计算赔付金额（大额理赔与可疑理赔需要再次查验）5．下发理赔通知书（或赔付或拒赔）6．结案。交通事故保险公司理赔标准是什么？不够怎么办（一）交通事故受害人遭受人身损害的保险赔偿项目：受害人遭受人身损害的赔偿项目包括：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费。（二）交通事故受害人因伤致残的保险赔偿项目：受害人因伤致残的赔偿项目除上述第（一）项外，还增加：残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费。（三）交通事故受害人死亡的保险赔偿项目：受害人死亡的赔偿项目，除第一项费用外，还增加：赔偿丧葬费、被扶

2023-07-16

157人看过
公司合并
公司合并如何进行，公司合并后需要处理哪些事务？

公司合并指两家以上的公司不经过清算程序，直接合并成为一家公司的法律行为。企业的合并对于各主体而言都是重大决策，对于此类事项，必须形成有效的决议，否则，合并程序是否合法有待质疑。公司的合并是需要股东会进行批准的，按照中国的《公司法》的相关规定，公司合并需要全体股东/出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过才能生效，但是在一些特殊情况下这样的规定可能会显得比较僵硬。公司合并是公司之间的契约行为。公司合并的主体是公司而非股东，合并决定由合并各方股东会分别作出。公司合并是合并各方实施的共同行为。公司合并公司的股东资格并不消失。律师补充：合并各方签署的合并协议。依法刊登公告的报纸报样。合并公告应当包括：合并各方的名称，合并形式，合并前后各公司的注册资本；合并各方公司关于通过合并协议的决议或决定；合并各方的营业执照复印件；债务清偿或者债务担保情况的说明；法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，提

2023-05-07

319人看过