建筑工程停工损失谁来承担
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-14 09:51:38 245 人看过

一、建筑工程停工损失谁来承担

建筑工程停工损失由谁承担需根据实际情况确定。

1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。

对于停工损失认定和责任承担问题,法院或仲裁机构首先查明停工原因,确定承担主体,其次根据当事人举证情况,确定损失范围与数额,数额无法确定的,可以根据承包人申请,启动造价鉴定。建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。对当事人而言,承包人向发包人索赔停工损失,应当举证证明由于发包人原因导致工程停工,工程停工期间实际支付了建筑工人工资、机械设备租赁费等款项,工程停工与经济损失之间具有直接因果关系。

二、建设工程遇到中途停工怎么办?

1、协商解决:业主和承包商可以协商解决停工损失问题,双方可以重新约定工程进度和质量标准,调整工程款支付方式等。

2、仲裁解决:如果协商无法解决停工损失问题,双方可以通过仲裁机构来解决。

3、诉讼解决:如果仲裁机构无法解决停工损失问题,可以向法院提起诉讼,让法院判定责任方并给出赔偿方案。

三、建设工程施工中的停工损失有哪些

第一,如果是发包人的原因造成停工,那么发包人就要赔偿承包人因此而受到的停工损失,主要包括:对已完工程进行保护的费用、运至现场的材料和设备的保管费用、施工机具租赁费用、现场工人和管理人员工资、承包人为复工所需的准备费用等,如果停工时间较长,可能还包括已运至现场材料的损耗费用(如因停工超过质保期的材料、在现场堆放过久合理损耗的材料等)。

第二,如果是承包人原因造成停工,那么承包人就要赔偿发包人由此造成的损失,主要包括:工期延误的损失、对已完工程进行保护的费用、运至现场的材料和设备的保管费用(仅限材料和设备为甲供的情况)、施工机具租赁费用(仅限施工机具甲供的情况)、现场管理人员工资等,如果停工时间较长,并且有甲供材的情况下,可能还包括已运至现场材料的损耗费用(如因停工超过质保期的材料、在现场堆放过久合理损耗的材料等)。

实践中,因为一些不可控的因素,可能会导致在建工程被迫停工。然而,一旦停工随着而来的就是一系列损失。对于损失的认定和承担,首先要明确停工原因,确定损失的承担主体,然后再确定该主体应承担的停工损失有哪些。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月09日 14:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 业主损失谁来承担?强拆违建谁负责?
    一般行政机关强制拆除违法建筑需要遵循调查取证、立案告知、审核决定以及强制执行的规定流程。如果行政部门根据以上流程依法强拆,那么对违建建筑的依法拆除行为是不需要赔偿的,但建筑拆除后仍有利用价值的建筑材料等相关物品,属于被拆迁人私人合法财产,应当妥善保留,无权擅自处置如有损毁照价赔偿。业主财物被盗物业纠纷的举证责任由谁承担业主财物被盗物业纠纷的举证责任由业主、物业公司共同承担。“谁主张谁举证”,这是一般原则。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四条中列举了八项举证责任倒置情形,而对因物业服务合同发生的纠纷,并没有规定。但事实上,由业主承担物业公司在履约过程中有过错或不全面履行合同义务的举证责任是很难的。成文法国家,法律规范总是慢于现实生活的变化,也因立法技术方面的问题,缺陷在所难免。“徒法不能自行”。当法律规范不详尽,不能实现个别正义时,就需要法官在审判实践中根据诉讼基本原则灵活对待。
    2023-07-18
    230人看过
  • 建筑物摔断者造成受损谁来承担责任
    建筑物掉落致人损害,承担责任如下:1、建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。2、所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。建筑物倒塌致人伤害的应由谁承担责任建筑物倒塌致人伤害的由该建筑物的施工单位与建设单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由其他责任人承担侵权责任。构成建筑物、构筑物或者其他设施倒塌损害责任,须具备以下要件具体是:1、造成损害的物件须为建筑物、构筑物或者其他设施。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌损害责任不是侵权人直接实施的行为所致损害,而是由物件所致损害。其造成损害的物为建筑物、构筑物或者其他设施。2、建筑物、构筑物或者其他设施须为建设单位或
    2023-08-14
    426人看过
  • 建设工程停工期间损失的责任如何分担
    一、建设工程停工期间损失的责任如何分担建筑工程停工期间损失由谁承担需根据实际情况确定。1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。3.因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。二、建设工程质量不合格纠纷的诉讼时效建设工程质量不合格纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《民法典》第一百八十八条向人民
    2023-11-08
    325人看过
  • 误工费损失费由谁承担
    法律综合知识
    一、误工费损失费由谁承担误工费损失费由全责方承担。误工费是指治疗休养期间实际减少的收入。如果没有减少收入的,不应当赔偿误工费。误工费的赔偿分为有固定收入和无固定收入两种情况当事人有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于交通事故发生地平均生活费3倍以上的,按照3倍计算,无固定收入的,按照交通事故发生地国营同行业的平均收入计算。二、起诉误工费需要什么证明起诉误工费需要的证明如下:1.提供证明收入状况的证据:(1)收入证明。有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(2)收入状况证明。没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供相关政府部门出具的证明文件。2.提供证明误工时间的证据:(1)病历或者出院小结。正常情况
    2023-05-26
    149人看过
  • 建筑工程安全事故谁来负责
    建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。1、建筑施工企业违反建筑法规定,对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的,责令改正,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任;2、建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,依法追究刑事责任。《建筑法》第72条建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    2024-04-19
    445人看过
  • 网上支付损失谁来承担
    按照《电子签名法》第十四条规定:可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力。银行在发卡时,应根据银行卡种类、交易类型、支付金额等因素,采用具有安全性的持卡人身份认证方式。因身份认证方式不具有安全性而导致银行卡被盗刷的,发卡银行应承担赔偿损失的法律责任。发卡行与第三方支付机构均未履行告知义务的,在持卡人设定银行卡交易密码的情况下。因为通过第三方支付机构进行网上支付无需验证银行交易密码而导致银行卡被盗刷的,银行与第三方支付机构均应承担相应的责任。当然,持卡人未尽妥善保管网络支付身份认证信息义务、具有过错的,持卡人也应承担相应的责任。国家队VS草根:网上支付蛋糕如何分第三方支付市场蛋糕价值几何?根据艾瑞咨询的统计,2008年国内网上支付交易额为2743亿元人民币,同比上涨了181%,今年势头似乎更猛,我国网上支付交易额在今年一季度已突破千亿,全年有望突破4000亿。如此味美的蛋糕自然会成为
    2023-07-22
    316人看过
  • 工伤中的精神损失费用应由谁来承担
    工伤保险赔偿是用人单位为其职工建立工伤保险关系,一旦发生工伤事故则由保险机构对受害人予以赔偿,用人单位不再承担工伤事故的民事赔偿责任。如果单位没有给职工缴纳工伤保险,单位也应当依照《工伤保险条例》的规定对职工进行赔偿。精神损失费用在交强险范围内吗精神损失费赔偿在交强险范围内。《机动车交通事故责任强制保险条例》第三条规定,本条例所称机动车交通事故责任强制保险,是指由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失,在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,因生命、身体、健康遭受侵害,赔偿权利人起诉请求赔偿义务人赔偿物质损害和精神损害的,人民法院应予受理。《工伤保险条例》第二十九条劳动能力鉴定委员会依照本条例第二十六条和第二十八条的规定进行再次鉴定和复查鉴定的期限,依照本条例第二十
    2023-07-07
    257人看过
  • 股价下跌损失谁来承担
    股价下跌损失谁来承担?投资者自己。股权投资损失必须符合的条件根据《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕57号)的规定,企业的股权投资符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的股权投资,可以作为股权投资损失在计算应纳税所得额时扣除:(一)被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照的;(二)被投资方财务状况严重恶化,累计发生巨额亏损,已连续停止经营3年以上,且无重新恢复经营改组计划的;(三)对被投资方不具有控制权,投资期限届满或者投资期限已超过10年,且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的;(四)被投资方财务状况严重恶化,累计发生巨额亏损,已完成清算或清算期超过3年以上的;(五)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。股票如何发行1、包销发行是由代理股票发行的证券商一次性将上市公司所新发行的全部或部分股票承购下来
    2023-06-12
    315人看过
  • 义务帮工却受伤,损失谁来担
    义务帮工受伤责任由被帮工人来承担。这是典型的义务帮工而导致的人身损害的赔偿纠纷。义务帮工关系指的是一种独立的法律关系,依据法律的相关规定,帮工人因为帮工的活动而受到人身损害的,由被帮工人承担起赔偿的责任。被帮工人已经明确拒绝的,不用承担赔偿责任,但是可以在受益的范围之内进行适当的补偿。律师补充:义务帮工与雇佣关系的区别:第一,在我国雇佣关系的成立,必须支付劳动报酬为要件,劳动者提供劳务的目的也是为了追求劳务报酬,要求劳务对价。而义务帮工关系的首要特征就是无偿。第二,雇员和雇主之间有很强的服从和被服从的关系。就义务帮工而言,帮工人和被帮工人二者之间并无支配管理关系。第三,用人者对劳动者管理和选任时注意义务不同。【法律法规】《人身损害赔偿司法解释全文》第十三条为他人无偿提供劳务的帮工人,在从事帮工活动中致人损害的,被帮工人应当承担赔偿责任。被帮工人明确拒绝帮工的,不承担赔偿责任。帮工人存在故意
    2023-05-06
    164人看过
  •  无人问津工路修,损失谁来担?
    这段内容讲述了路政的职责和作用,其中包括维护公路设施和保护公路路权,以及执行相关法律法规。同时,如果发现公路损坏或财物损失,可以通过拨打交通运输服务监督电话热线进行投诉。总之,路政是维护公路交通的重要力量,需要大家共同维护。路政是负责维护公路设施和保护公路路权的执法队伍,其职责包括执行《中华人民共和国公路法》及《公路安全保护条例》。工路无人看,损坏财物,证明公路不处于良好的技术状态,可以通过拨打交通运输服务监督电话热线进行投诉。 投 诉 电 话 : 交 通 运 输 服 务 监 督根据我国《交通运输服务监督法》的规定,对于交通运输服务提供者,如违反法律、法规、规章的规定,损害国家利益或者社会公共利益,侵害消费者合法权益的,由有关人民政府交通运输主管部门责令改正,给予警告,并可以处五万元以下的罚款;情节严重的,可以责令停业整顿或者吊销其运输业务经营许可证。对于直接负责的主管人员和其他直接责任
    2023-09-05
    363人看过
  • 建筑工程停工次承包人怎么索赔
    一、建筑工程停工次承包人怎么索赔1.当建筑工程因发包人的原因而停工时,次承包人有权依据合同规定进行索赔。2.索赔的依据包括合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后的实际工程进度记录。3.当发包人的行为给次承包人造成较大损害时,次承包人可以在合同约定的范围内适当上浮违约金,但最高上浮额度不得超过实际损失的30%。二、处理拖欠工程款1.当发包人拖欠工程款时,施工单位应与发包人进行协商,以达成解决拖欠工程款纠纷的一致意见。2.如果协商不成,施工单位应尽快向法院起诉要求还款。胜诉后,如果发包人在履行期内未履行法院判决,施工单位可以申请法院强制执行。3.在此过程中,施工单位应充分了解《民法典》第一百八十八条关于诉讼时效的规定,确保在诉讼时效期间内提起诉讼。三、工伤工人赔偿流程1.当工程施工工人受伤时,应按照以下步骤进行处理:(1)及时为受伤工人提供医疗救治;
    2024-07-12
    204人看过
  • 工厂被水淹,损失谁能承担?
    工厂被水淹了损失谁承担需要按实际情况判断,具体如下:1、若管子破裂不是因为员工的使用不当所导致的,那应当由员工负责;2、工厂遭遇自然灾害,属于不可抗力,政府是不会赔偿的。政府赔偿是因为政府在履行职责的过程中有过错,且造成损害,符合条件才会承担赔偿责任。你的情况是不会赔偿的。被工厂开除了工资怎么算一、按已经正常出勤天数相应的工资计算并支付。二、需依据具体情形确定被开除是否合法以及用人单位是否需要支付经济补偿金/赔偿金。若劳动者存在法定过错,即《劳动合同法》第三十九条之情形,用人单位可单方解除劳动合同,且不需要支付经济补偿金。若存在法定情形,即《劳动合同法》第四十条之情形或第四十一条之情形且不存在第四十二条之情形,用人单位可单方解除劳动合同,但需支付经济补偿金。其中依据第四十条解除的,用人单位需提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资。若用人单位解除劳动合同不符合上述情形
    2023-07-11
    254人看过
  • 工程停建如何承担责任
    发包人因自身原因致使工程停建、缓建的;发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。造成工程停建有哪些情形在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。这里的“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况:1.发包人变更工程量;2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4.发包人未能及时进
    2023-06-15
    159人看过
  • 建筑工程劳务纠纷找谁来处理
    1、包工头及发包方。如果项目部没有严格审查或疏忽审查或明知劳务分包企业无相应的资质或超过其相应资质应当承担的劳务作业的工程量而签订劳务作业合同,都将被判定为无效的劳务分包合同。2、用人单位。如果分包企业未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的,双方签订的合同为无效合同。建筑工程劳务纠纷的关系有哪些?1、劳务分包的概念在法律层面,劳务分包一词最先由建设部87号令提出,2001年颁布的建设部87号令印发了《建筑业企业资质管理规定》及相关文件,设置了施工总承包、专业分包、劳务分包企业三个层次,从行业法规角度提出建筑劳务分包的概念。为劳务分包的合法性提供了法律依据,确认了劳务分包的法律地位,2004年10月25日《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称最高院《工程案件司法解释》)第七条明确规定:具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当
    2023-07-23
    229人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 谁来承担施工工程造成的损失责任啊?
      贵州在线咨询 2022-06-25
      1、如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 2、法律依据《民法典》 第八百零一条:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,
    • 建筑物造成损失由谁承担责任
      江苏在线咨询 2022-11-07
      建筑物致害所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。
    • 建筑工地交通事故, 建筑物责任由谁来承担
      重庆在线咨询 2022-04-21
      建筑过程中出现事故责任由生产安全事故责任人员承担。 《安全生产法》第十三条规定:“国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。” (一)生产安全事故的分类。按照引发事故的直接原因进行分类,生产安全事故分为自然灾害事故和人为责任事故两大类。自然灾害事故是由于人类在生产经营过程中对自然灾害不能预见、不能抗御和不能克服而发生的事故。人为责任事故是
    • 建筑工程挂靠经营所造成的损失由谁承担责任?如何承担施工连带责任
      西藏在线咨询 2022-01-23
      《中华人民共和国建筑法》第66条规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第5条规定,施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企
    • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担
      上海在线咨询 2022-01-25
      不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停