停工窝工损失如何主张？-法师兄

停工窝工损失如何主张？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-27 16:50:31 53 人看过

发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量;发包人提供的设计文件有错误或者发包人变更设计文件;发包人未按照约定时间支付工程款;在包工不包料的情况下，发包人未能按照约定时间提供建设材料、设备;发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程的验收并办理有关交工手续;发包人不能按照合同的约定提供工程所需的工作条件致使工作无法正常进行，比如供水供电、提供场地等。这些原因必须在工程处理过程中保存证据，比如应该有书面报告、或者监理意见等，以分清责任。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，则该停工窝工的损失应由发包人来承担。

在诉讼中，如果来证明谁的责任造成停工、窝工，对此发生停工窝工事由的时候承包人不能擅自停工，应该催告承包人及时消除障碍，如果不能及时消除的，则停工并发给发包人停工通知书。

停工如果是因为政府机关的指令等要求暂时停工的，比如因噪声等原因，则相应损失则无法向发包方索赔，也不能向政府索赔，应自担。

停工窝工如果是由发包人原因引起的，则承保人有两个权利：1、顺延工期、2、向发包人主张停工窝工损失。

停工窝工如果是由承包人自身原因引起的，则可能会承担如下后果。1、如果造成工期延误，则可能会被追究违约责任或者要求赔偿损失。

停工窝工的损失范围有哪些呢?停工窝工损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。

停工、窝工损失如何计算?

停工、窝工损失在司法实践中是通过评估机关的审价来得出的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

财产保全
财产保全损失如何主张

财产保全，是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后，为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失，对当事人的财产或者争议的标的物，采取限制当事人处分的强制措施。依据民事诉讼法第一百零一条规定，采取诉前财产保全应当具备下列条件：1、申请人财产保全后提起的诉讼请求具有财产给付内容。2、情况紧急，不立即采取相应的保全措施，可能使申请人的合法权益受到难以弥补的损失。3、由利害关系人提出诉前财产保全申请。4、申请人必须提供担保。一、诉前保全后多久才查封？诉前保全后48小时候查封，人民法院接受财产保全申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。诉前财产保全是指在法院受理案件之前，利害关系人因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害，而向财产所在地基层法院申请，法院采取的一种保全措施。相关规定：根据《民事诉讼法》第93条的规定，诉前财产保

2023-03-24

428人看过
工程结算
停工损失如何计入工程结算

1、因天气管控造成停工，其工期应合理顺延。建设单位要求赶工的，应计算赶工措施费，具体费用由发承包双方协商解决。2、停工损失计入暂列金额。建设单位在编制最高投标限价时，应参考往年气象资料，充分考虑项目所在地重污染天气情况，将建筑工地停工损失计入暂列金额，列入税前工程造价，并在施工合同中予以明确约定。3、停工损失：施工人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。现场看护人员工资不得低于工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。现场管理人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的两倍计取。机械人工单价以工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。脚手架、模板、钢支撑等周转材料增加费，租赁的＝材料租赁日单价×管控停工天数×1／2。临时设施增加费＝（管控停工天数／合同工期）×安全文明施工措施费（定额基价）×3／10×1／2。4、根据有关规定，不予停工的分项工程不计取本费用。一、停工损

2023-03-15

479人看过
法律综合知识
盗窃罪损失如何主张赔偿

在您遭受盗窃罪所导致的经济利益损失时，您有多种途径来维护自己的权益。首先，您应当立即向公安部门报案，向其提交相关案件信息以及相关证据与线索，以确保能够对犯罪嫌疑人追究其刑事责任。其次，在刑事诉讼程序中，您还可依法提起附带民事诉讼，请求被告方赔偿您所遭受的实际损失。具体而言，损失赔偿的范畴通常涵盖了被盗物品的直接经济损失，例如被盗物品的市场价值、由于被盗事件引发的合理费用等等。然而，在提出赔偿诉求时，您必须提供充足的证据来证实您的损失状况，例如购买被盗物品的原始发票、相关费用的收据等等。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条【附带民事诉讼的提起】被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。

2024-07-31

285人看过
银行贷款
工程款是否包括窝工损失

包括的。建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。质保金是否属于工程款质保金不属于工程款，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3％。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3％。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请

2023-08-16

124人看过

银行贷款
施工方逾期可以主张损失吗

建设工程因逾期完成施工造成损失的，建设单位可以要求施工单位承担违约责任，赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，

2023-03-03

278人看过
法律综合知识
2024企业工厂面临拆迁，停产停业损失能主张赔偿吗

企业工厂面临拆迁，停产停业损失能主张赔偿吗依据我国相关法律的规定，企业工厂进行拆迁的，企业是可以主张停产停业损失的，除了停产停业损失，还包括拆迁厂房的价值、搬迁费用等。《中华人民共和国土地管理法》第十七条作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。第二十二条因征收房屋造成搬迁的，房屋征收部门应当向被征收人支付搬迁费；选择房屋产权调换的，产权调换房屋交付前，房屋征收部门应当向被征收人支付临时安置费或者提供周转用房。第二十三条对因征收房屋造成停产停业损失的补偿，根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。具体办法由省、自治区、直辖市制定。企业拆迁中的一次性停产停业损失的计算方法一般有以下几种情况：

2023-12-20

120人看过
继续履行
窝工停工如何证明违约责任方

一、窝工停工如何证明违约责任方窝工停工怎样确定违约方，要看造成窝工停工的原因而定，如果发包人原因造成的，由发包人承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类

2023-06-17

348人看过
法律综合知识
拆迁补偿中如何主张预期损失

拆迁补偿标准如下：1、被征收房屋价值的补偿；2、房屋征收造成的搬迁和临时安置补偿；3、房屋征收造成的停产停业损失补偿；4、市、县级人民政府应当制定补和奖励办法，对被征收人给予补贴和奖励。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条的规定，作出房屋征收决定的市、县人民政府对被征收人给予的补偿。房屋征收是国家对非国有财产在进行公平补偿之后实施的一种强制性交易的行政行为。它必须基于“公共利益”的需要和给予公平补偿。国家只有在公共利益需要的特殊情况下并对土地使用权人给予相应补偿之后才可依照法定程序提前收回公民的土地使用权。征地拆迁实务中，法定的征收程序非常严格，报批前公告程序、调查程序、听证程序、报批程序、征地补偿安置方案制定及公告程序等等。一般来说，征收造成宅基地使用权的消灭有两种情形。一种是因双方达成拆迁补偿协议而完成征收，此时的农村宅基地使用权归于消灭。另一种情形是拆迁人通过申请司法强拆，走

2024-05-11

395人看过

法律综合知识
如何进行工程停工经济损失的核算

一、如何进行工程停工经济损失的核算1．停工索赔，应该参照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2．因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。3．停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。二、停工损失的定义即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解，企业停工并非都会带来损失，如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工，属于正常停工，是企业生产经营中可预见的活动，是为了以后生产经营活动的正常开展，其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关，因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工，属于

2023-09-20

226人看过
法律综合知识
如何计算工程停工造成的损失费用

一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算：1．发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的，人工窝工、机械停置费按签证计算；2．对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同，不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后，义务人虽可拒绝履行其义务，权利人请求权的行使权发生障碍，权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的，人民法院应当受理。受理后，如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止，中断，延长事由的，判决驳

2023-07-01

405人看过
法律综合知识
停工造成工程损失该如何计算赔偿

一、停工造成工程损失该如何计算赔偿工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。二、拖欠工程款停工损失谁负责拖欠工程款停工损失由建设方负责。建设工程合同约定，建设方按照工程进度支付工程价款的，建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。三、停工期工人工资怎么算停工期工资计算分为以下两方面：1．因单位原因造成停工的，一

2023-06-20

158人看过
鉴定结论
如何主张车损减值

如果受损车辆符合以下四个条件，受损车辆一方可以申请车损减值鉴定：(一)受损车辆的新旧程度。受损车辆应该是新车，而且，原则上应该从实际购买或使用到发生事故不满一年;如果超过一年的，往往不被认为是新车。(二)受损车辆的重要部位受损。如果受损车辆不是重要部位，如挡风玻璃、倒车镜、车门等可以更换的一般零部件，在更换后，对受损车辆的安全性和舒适度没有造成任何障碍的，不能主张车损减值。(三)受损车辆的重要部位严重受损。即使受损车辆的重要部位受损，但是经过修复或者更换之后，受损车辆的安全性和舒适度没有没有因此受到影响，也不影响其进入二手车市场交易的，一般不认为有车损减值。(四)车损减值鉴定应由有鉴定资质的鉴定机构作出《价格鉴定结论书》，该鉴定机构的鉴定资质被当地法院所认可。相关知识延伸阅读：车损的鉴定需要多长时间一般情况车损的鉴定评估需要一周左右时间。车损的鉴定应遵循修复为主，更换为辅的原则进行损失评估

2023-04-26

84人看过

收房
如何计算工厂拆迁、停产停业的损失

《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条规定，市、县级人民政府对被征收人的补偿包括：（三）因房屋征收造成的停产停业损失的补偿。因此，停产停业损失是指房屋因征收活动不能继续从事生产经营而造成的损失。同时，《条例》第二十三条规定，因收购房屋造成停产停业损失的赔偿，应当根据收购房屋前的受益情况、停产停业期限等因素确定。具体办法由省、自治区、直辖市制定。在实践中，生产经营损失的赔偿方法分为以下几类：

2023-05-31

252人看过
法律综合知识
项目停工工程款如何索赔，临时停工损失怎么计算

一、项目停工工程款如何索赔工程停工索赔应向工程师发出意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、临时停工损失怎么计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的（1

2024-03-21

399人看过