建造施工合同的内容
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-12 08:20:22 467 人看过

建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:

1、工程范围。

2、建设工期。

3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。

4、工程质量。

5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。

如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。

6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。

7、材料和设备的供应责任。

8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。

9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。

10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。

11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务,还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通报工程情况,在完工时,及时检查验收等。

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,施工人应承担以下责任:

1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根据不合格工程的具体情况,予以或修理或返工或改建,使之达到合同约定的质量要求。承包人修理、返工、改建所支出的费用,均由其自行承担。

2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的,虽经承包人修理、返工、改建后,达到了合同约定的质量标准,但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的,与一般的履行迟延相同,承包人应当承担迟延履行的违约责任,赔偿发包人因此而遭受的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月29日 16:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同形式相关文章
  • 根据承包内容的不同建设工程施工合同可分为
    根据承包内容的不同建设工程施工合同可分为工程勘察合同、设计合同、施工合同。建设工程合同的基本内容有:发包人与承包人条款、工程名称和范围、工程准备条款、工程组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。一、建设工程合同中一般包括哪些内容建设工程合同根据是勘察、设计合同和施工合同的不同,其内容也不同。《民法典》第七百九十四条【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建设工程施工合同应包括的内容有哪些建设工程施工合
    2023-02-17
    236人看过
  • 施工合同指的是什么,工程施工合同的主要内容
    一、施工合同指的是什么施工合同指的是发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议,该合同亦称“工程合同”或“包工合同”。签订施工合同,必须遵守国家法律,符合国家政策,并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算,承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划,当事人双方均有履行合同的能力等基本条件,以保证施工合同切实可行。二、工程施工合同的主要内容工程施工合同的主要内容包括以下几项:1.工程范围。2.建设工期。3.中间交工工程的开工和竣工时间。4.工程质量。5.工程造价。6.技术资料交付时间。7.材料和设备的供应责任。8.拨款和结算。9.竣工验收。10.质量保修范围和质量保证期。11.相互协作条款。12.违约责任。双方当事人可以写清楚具体的违约金的计算方式,或者是违约金的具体的金额的,对工程合同中的违约条款的设定,要需要根据工程的具
    2022-07-12
    461人看过
  • 厂房建设施工合同怎么写,厂房建设施工合同需要注明哪些内容
    施工合同是指由承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。那么今天来讲述什么是厂房建设施工合同怎么写?需要注明哪些内容?厂房建设施工合同怎么写?1、委托方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。2、第一条:工程概况1.工程地址:总计:施工面积_________平方米;2.施工内容:附《装潢施工内容单》和施工图。4.委托方式:5.工程开工日期:_______年_______月________日6.工程竣工日期:_______年_______月________日工程总天数:________天3、第二条:工程价款工程价款:(金额大写)_______元,附《装潢工程材料预算表》。1、材料款__________
    2023-05-04
    107人看过
  • 建筑施工索赔的主要内容
    1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地,即水通、电通、施工道路通,并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续,向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件,必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计变更。在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,这必然造成施工成本比原计划增加,工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。《工程结算办法》规定:(1)发包人不按合同约定支付工程预付款,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知,发包人收到通知后仍不付款,承包人可在发出通知
    2023-04-16
    439人看过
  • 建筑防水施工协议的内容
    建筑防水施工协议甲方:乙方:经甲乙双方协商,在甲方指定地点负责房屋屋顶防水施工,具体协议如下:一、工期:从XX,XX到XX,XX。逾期付款每天罚款¥。如因甲方原因下雨或停工,经双方确认签字后,工期顺延。二、施工方法:乙方承包人工、材料。三、结算方式:乙方进场后,甲方根据乙方的施工进度,分批垫付工程款。工程竣工后,甲方按验收合格后乙方实际施工的平方数支付全部工程款。四、质量责任:因乙方材料质量、施工质量等原因,造成屋面防水工程完工后漏水的,乙方应负责免费向甲方维修,如因漏水造成室内墙面损坏的,乙方负责免费修理和油漆。5甲方责任:非乙方施工原因的,甲方应配合乙方进行施工协调工作。6乙方责任:1。乙方施工人员必须持证上岗。2。因乙方施工不当造成返工造成的材料浪费或误工损失由乙方负责。非乙方原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方积极协商解决。3。因乙方在施工现场发生安全事故或违章作业造成的一切后果
    2023-05-08
    152人看过
  • 哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中
    一、哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中包含在建筑工程施工承包合同中的内容有:发包人和承包人的基本身份信息;工程上午范围、建设工期;工程的质量、造价;技术资料的交付时间;材料和设备的供应责任;以及拨款和结算、竣工验收、质量保修条款等。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建筑工程承包合同付款方式建筑工程承包合同的资金付款方式有两种,可以分期付款,按工程进度分期付款,即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款,即签订工程承包合同时预付一部分款项,待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用,还可以用实物、劳务代替折价工程款。三、工程施工合同通用条
    2023-08-01
    367人看过
  • 建设工程施工合同实质性内容有效变更的条件
    《招标投标法》第四十六条规定招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议,目的在于杜绝合同双方签订阴阳合同或黑白合同,体现了招标投标活动公开、公平、公正的原则,同时也保护国家利益、社会公共利益、其他未中标人的合法权益。但并不是说通过招投标方式成立的建设工程施工合同实质性内容绝对不能变更。只要符合法定事由,合同双方仍然可以依法签订补充协议,对合同约定的价款、工期或质量等实质性内容进行变更。通过招投标方式订立的工程施工合同,其实质性内容有效变更应同时具备以下条件:(一)存在变更的法定事由如果建设工程施工合同履行过程中的实际情况与招标投标所依据的客观情形相比已发生了本质变化,如物价暴涨、国家政策性调整,即建设工程施工合同存在法定变更事由,此时如果禁止当事人对合同实质性内容作出调整,不符合《招标投标法》、《民法典》的有关精神。(二)合同当事人协商一致《民法典》第五百四十三条规定:“当事人
    2023-06-15
    201人看过
  • 安徽省建筑施工合同纠纷解释的内容有哪些
    (一)、建设工程施工合同纠纷诉讼主体的确定1.因转包、分包建设工程发生纠纷,实际施工人起诉承包人索要工程款的,一般不追加发包人为案件当事人,但为查明案件事实需要,人民法院可追加发包人为第三人。因建设工程质量发生纠纷,发包人仅起诉承包人或仅起诉实际施工人的,人民法院可依当事人申请,将实际施工人或承包人追加为共同被告。2.实际施工人已被挂靠单位名义签订建设工程施工合同,实际施工人或被挂靠单位单独起诉发包人索要工程款的,发包人可申请人民法院追加被挂靠单位或实际施工人为案件当事人;发包人起诉实际施工人或被挂靠单位的,人民法院可依被挂靠单位或实际施工人的申请,追加被挂靠单位或实际施工人为案件当事人。3.未经登记成立的工程项目部不是适格的诉讼主体,应以设立该项目部的法人或法人的分支机构为当事人。(二)、建设工程施工合同效力的认定4.同时符合下列情形的,应认定为挂靠经营,所签订的建设工程施工合同无效:(
    2023-05-22
    260人看过
  • 如何审核施工合同中施工内容的竣工结算
    施工合同竣工结算审核:1。施工招标阶段清单项目工作内容审核,投标人向投标人采购招标文件、施工图、工程量清单等招标文件。其中,招标文件主要为投标人编制招标文件、编制施工合同、确定报价表提供依据。施工图纸和工程量清单是编制技术标和确定招标文件中工程量清单报价的依据。工程量清单应包括编制工程量清单、分部分项工程量清单、措施项目工程量清单和其他项目工程量清单的说明。工程量清单项目应包括项目代码、项目名称(包括项目特征和工作内容)、计量单位、数量等,其中,项目代码、项目名称和计量单位应按《建设工程工程量清单计价规范》的要求确定,并应包括:根据工程实际情况进行工程特点和工作内容描述,这对工程量清单计价非常重要。项目特征描述主要用于计价人员准确运用相应的定额分项或准确确定人工、材料、机械消耗。项目工作内容的描述主要是方便计价人员准确确定定额子项的数量。清单项目的单价因工程特点和工程内容的不同而不同。在竣
    2023-05-02
    302人看过
  • 建设工程施工合同的内容有哪些,哪些是必备条款
    1、工程范围。当事人应在合同中附上工程项目一览表及其工程量,主要包括建筑栋数、结构、层数、资金来源、投资总额以及工程的批准文号等。2、建设工期。即工程的开工和竣工日期。3、中间交工工程的开工和竣工日期。所谓中间交工工程,是指需要在全部工程完成期限之前完工的工程。对中间交工工程的开工和竣工日期,也应在合同中作出明确约定。4、工程质量。建设项目向来要求“百年大计,质量第一”,因此在施工合同中,关于工程质量的条款是非常重要的。承包人竣工交付使用的工程一般要符合下列基本要求:(1)完成工程设计和合同中规定的各项工作内容,达到国家规定的竣工条件;(2)工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求,经质量监督站核定为合格或优良;(3)工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告;(4)具有完整的工程技术档案和竣工图,并已办理完工程竣工交付使用的有关手续
    2023-03-24
    420人看过
  • 合同的保全措施内容
    合同的保全
    一、什么是合同保全合同保全是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人的债权带来危害,法律赋予债权人行使代位权或撤消权,以维护其债权的法律制度。合同保全制度的设立,对于保障合同债务的履行和债权的实现,从而保障市场秩序和交易安全,都具有重要意义。只有充分保障债权人的利益,督促债务人切实履行义务,才能促成交易的实现,实现市插的有序化发展。二、合同的保全措施内容它包括了代位权和撤销权两种。1、代位权。它是因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。代位权的要件:需债务人对第三人享有债权,倘若债务人没有对外的债权,就无所谓代位权;需债务人怠于行使其债权,债务人应当收取债务,且能够收取,而不收取;债务人怠于行使自己的债权,已害及债权人的债权;债务人已陷于迟延履行。对于代位权的行使,只要具备代位权的条件,债权人即可行使债务人的权利,以自己的名
    2023-03-03
    481人看过
  • 建筑工程合同的主要内容,建筑工程合同的担保方式?
    一、建筑工程合同的主要内容建筑工程合同的主要内容有:1.工程名称、地点、范围和内容;2.工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;3.工程质量保修期及保修条件;4.工程造价;5.工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;6.设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;7.材料的供应及材料进场期限;8.工程变更;9.违约、索赔和争议;10.当事人约定的其他事项。二、建筑工程合同的担保方式有哪些建筑工程合同的担保方式有,一般担保和连带担保。一般担保是指债务人不能履行债务时,才由担保人担责,而连带担保是指,债权人可以请求债务人履行,也可以请求担保人在其担保范围内担责。担保方式还可分为违约金、质保金等类型。《民法典》第六百八十一条保证合同是为保障债权的实现,保证人和债权人约定,当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,保证人履行债务或者承担责任的合同。三、建
    2023-06-25
    475人看过
  • 房屋建筑施工安全协议合同内容包括什么
    房屋建筑施工安全协议合同需要根据员工的施工是否遵守安全措施,以及要确定房屋的牢固,工人在作业的时候戴好安全帽。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。(一)、目标:劳动安全:1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。2、乙方按《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。消防安全:1、乙方土地无火灾事故。2、乙方工地应健全防火责任制和措施。3、乙方工地要监理动火申报制度。文明施工:1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆
    2023-04-16
    367人看过
  •  如何评估建筑工程合同的内容?
    本文主要探讨了合同中常见的三项问题:工程项目不符合政府审批文件、项目不符合国家产业政策、带资施工条款导致合同无效。此外,文章也强调了合同中主要条款的完善和审查合同中是否包含违反规定的内容。这三项问题若存在,则合同无效。1.检查合同中规定的工程项目是否符合政府审批文件,如果不符合,则该部分无效。2.核实合同中规定的项目是否符合国家产业政策,如果不符合,则该部分无效。3.审查合同中关于带资施工条款的规定,若这些条款导致合同部分无效或完全无效,则该部分无效。4.检查合同中的主要条款是否完善,如果不完善或缺少关键条款,且双方无法补正,则合同无法成立,即合同无效。5.审查合同中是否包含违反地方性、专门性规定的内容,需具体审查地方性、专门性规定的效力,主要看该规定是否与法律法规的禁止性或义务性规定相一致。若一致,则合同无效;若不一致,则不影响合同效力。如何审查建筑工程合同的合规性?建筑工程合同是建筑工
    2024-06-19
    221人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同形式是指当事人合意的表现形式,也是当事人意思表示一致的外在表现形式。 根据法律规定或当事人约定,合同可以采用多种形式,如口头形式、书面形式、推定形式等。 书面形式包括合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式,而口头形... 更多>

    #合同形式
    相关咨询
    • 建设工程施工合同中的主要内容包括什么?建设工程施工合同是指什么
      北京在线咨询 2022-03-14
      建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。
    • 建筑工地的施工简易合同样本内容有哪些
      内蒙古在线咨询 2022-06-07
      项目名称: 项目建设地点: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 合同编号:签订日期 甲方: 乙方(施工责任方): 甲方承建之__场地准备___,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下施工简易合同,共同遵守执行: 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分
    • 建议工程施工合同双方都是建造师吗
      澳门在线咨询 2023-05-28
      (一)合同条款完整性、严密性不足,存在错误或疏漏 合同条款是合同双方履行权益与义务的依据。然而在实际合同的签订过程中,由于各种原因,往往造成合同条款的完整性、严密性不足,甚至存在一些错误或疏漏,这些问题的存在,极易引起承包商与业主之间的纠纷。 (二)业主与承包商不能正视彼此的相互关系,造成对合同管理的错误认识 业主和承包商通过合同联结到一起,最终目标是把项目成功的做好。为此,双方应当在制定和履行合
    • 建造合同与施工有关合同的区别是什么?
      江西在线咨询 2022-08-01
      建造合同是指为建造一项资产或者在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的数项资产而订立的合同。 施工合同由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成,用来约定施工进程的合同。
    • 房屋修建施工承包合同怎么写, 房屋修建施工承包合同的内容包括哪些
      辽宁在线咨询 2022-03-06
      房屋修建施工承包合同发包方:(以下简称乙方)甲方为改善居住条件,拟在自家院内(宅基地)新建一栋一层住宿房,该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,以便双方共同遵守。一、工程内容:根据甲方意图,甲乙双方经充分讨论,共同研究,以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定,主要内容如下: 1、结构形式:砖木结构,层数为壹层