木材购销合同的格式及要素要求-法师兄

木材购销合同的格式及要素要求

来源：互联网时间： 2023-07-06 20:32:34 74 人看过

木材购销合同的写法如下：

1、首先需要写明供货方和需货方的基本信息；

2、然后写明产品信息、运输方式、费用及支付方式、验收标准、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等；

3、最后由双方签字盖章、注明日期。

木材购销合同通用范本

＜p＞需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）＜／p＞

＜p＞供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）＜／p＞

＜p＞甲乙双方经允许协商，在平等自愿的前提下，根据《中华人民共和国民法典》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同，供双方共同遵守执行。＜／p＞

＜p＞合同条款如下：＜／p＞

＜p＞木材购销合同合同签定地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目部＜／p＞

＜p＞二、质量，要求技术标准＜／p＞

＜p＞1、严格按照国家验收标准，（GB／T18601－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）二级木材和双方确认的样板加工生产。＜／p＞

＜p＞2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担，并承担合同结算总价三倍的违约金。＜／p＞

＜p＞3、提供样板，并按样板收货。＜／p＞

＜p＞三、交货时间、地点及运费承担和验收＜／p＞

＜p＞1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方供货到指定地点。＜／p＞

＜p＞2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场，运费及卸货由乙方承担。＜／p＞

＜p＞四、付款方式为：电汇方式付款，或者转账＜／p＞

＜p＞根据双方约定人防地下室封顶至＆pl

smn；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完成后40天内付供货总款的＿＿＿＿＿＿％，剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的＿＿＿＿＿＿％，全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的＿＿＿＿＿＿％，竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。＜／p＞

＜p＞五、违约责任＜／p＞

＜p＞1、甲方保证按本合同支付乙方货款。＜／p＞

＜p＞2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误，一切后果及损失由乙方承担。＜／p＞

＜p＞3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担，乙方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10％的违约金。（自然灾害除外）＜／p＞

＜p＞六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，交由当地人民法院裁决。＜／p＞

＜p＞七、本合同一式＿＿＿＿＿＿份，甲乙双方各执＿＿＿＿＿＿份，具同等法律效力，本合同自双方签定之日起生效。＜／p＞

＜p＞甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞开户行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞签定日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；签定日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

《中华人民共和国民法典》

第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：

（一）当事人的姓名或者名称和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

可撤销合同
撤销合同民事诉讼状的格式要求

撤销合同民事起诉状是这样写的：1、原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；2、被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；3、请求人民法院撤销其合同的诉讼请求，被告在撤销合同后，需要承担责任的，原告可以在诉讼请求中写明的，撤销合同的事实与理由；4、原告提供的证据和证据来源，证人的姓名和住所。可撤销合同怎么规定除斥期内撤销合同可撤销合同的除斥期间是一年，自知道撤销事由之日起开始计算。除斥期间又称预定期间、预备期间，是指法律规定的某种民事权利有效存续的期间。除斥期间也是某种法律事实，权利人在法律规定的期限内不行使其权利，其权利即被除斥。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条起诉状起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二

2023-07-01

469人看过
财产分割协议
木材购销合同怎么写

一、木材购销合同怎么写1、首先需要写明供货方和需货方的基本信息；2、然后写明产品信息、运输方式、费用及支付方式、验收标准、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等；3、最后由双方签字盖章、注明日期。二、简易钢材订购协议范本是怎样的简易钢材订购协议范本的写法：1、购货单位、供货单位的具体信息，如名称、单位地址、工商注册号、电话号码、法定代表人等；2、双方就订购钢材、事项所达成的，有关事宜的一致协商确定；3、订购钢材的名称、品种、规格和质量；4、订购钢材的数量、计量单位、计量方法、包装标准和包装物的供应与回收；5、订购钢材的交货期限、交货单位、交货方法、运输方式、到达地点、接收单位；6、订购钢材的价格与货款的结算；7、双方当事人权利、义务、违约责任及免责条件；8、协议的变更与解除、解决争议的办法。三、遗产财产分割协议书范本是怎样的遗产财产分割协议书的写法如下：1、首先需要写明各个继承人的

2023-04-03

405人看过
不可抗力
红木木材购销合同范本是怎样的？

红木木材采购合同甲方:(采购方)乙方:(供应方)一、标的,数量,价款及交货时间1)自年月日起开始供应，乙方交付人民币伍仟元整(5000元)给甲方作为质量保证金;2)每批数量,规格及供货时间以甲方电话通知为准.3)本合同价格系乙方供应松木至甲方工程现场并卸至指定位置之包干价,含乙方加工费,装运卸车费,政府规定的检验检疫费以及乙方所发生的其它费用;4)合同数量系暂定量,双方按实际供应数量进行结算.二、质量标准1)乙方供应的锯材质量须符合国家现行标准(GB/T144,GB4814,GB449,GB4822)及当地政府有关规定。2)乙方供应的锯材尺寸必须符合合同约定的标准,其误差范围:宽度±2mm,厚度三、交(提)货式,地点乙方负责送货至甲方工地,卸至指定的卸货地点,装运卸车费用全部由乙方承担;双方在卸货地点按实际数量计算。四、检验标准,方法,地点及期限货到工地,甲方按国家现行标准(GB449,G

2023-06-01

250人看过
不可抗力
红木木材购销合同范本是怎样的？

红木木材采购合同甲方:(采购方)乙方:(供应方)一、标的,数量,价款及交货时间1)自年月日起开始供应，乙方交付人民币伍仟元整(5000元)给甲方作为质量保证金;2)每批数量,规格及供货时间以甲方电话通知为准.3)本合同价格系乙方供应松木至甲方工程现场并卸至指定位置之包干价,含乙方加工费,装运卸车费,政府规定的检验检疫费以及乙方所发生的其它费用;4)合同数量系暂定量,双方按实际供应数量进行结算.二、质量标准1)乙方供应的锯材质量须符合国家现行标准(GB/T144,GB4814,GB449,GB4822)及当地政府有关规定。2)乙方供应的锯材尺寸必须符合合同约定的标准,其误差范围:宽度±2mm,厚度三、交(提)货式,地点乙方负责送货至甲方工地,卸至指定的卸货地点,装运卸车费用全部由乙方承担;双方在卸货地点按实际数量计算。四、检验标准,方法,地点及期限货到工地,甲方按国家现行标准(GB449,G

2023-06-01

97人看过

借贷合同
借贷合同的规范格式和要素

标准借条应包含以下内容：1、标题，借条的标题一般是由文种名构成，可以在正文上方中间，写上“借条”二字；2、正文，正文需要包括债权人姓名、借款金额、利息计算、还款时间、违约罚金、纠纷处理方式、债务人姓名、借款日期等具体内容；3、落款，落款需要写上债务人的姓名，日期等。借条的格式什么样1、主体要将债权、债务关系的主体表达清楚，即谁是债权人谁是债务人（注意“借”词的歧意）要明确；自然人为主体时，应核对其身份证上姓名，条件许可时应在欠条上抄录居民身份证号，签字，最好是按上指纹。法人单位为主体时，应盖上单位公章。2、客体数额单位要明确，数额要在数字标注后再用中文繁体字书写，分比应明确百分比、千分比、万分比。3、内容表达清楚，注意避免歧义。应将归还日期明确，如有利息约定，应写明，否则依法视为无利息，如有违约金约定，应写明。如有担保人，应注明担保方式，并写明担保人，担保人签字，按手印。4、一式两份借条最

2023-07-02

262人看过
民事诉讼当事人
合同纠纷上诉书格式及写作要求

民事上诉状是民事诉讼当事人不服人民法院一审判决或裁定，依法定程序和期限，向上级人民法院提出上诉：1、当事人的基本情况。当事人是公民的应当记载其姓名、性别、年龄、民族、职业及住所；当事人是法人或其他组织的，应当记载其名称、住所地和法定代表人的姓名和职务。2、撤销、变更原审判决或裁定的请求。如何写上诉书上诉书的内容包含：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。《民事诉讼法》第一百七十一条当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。

2023-07-06

432人看过