拖欠工程款的主要原因是什么
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:14:21 52 人看过

1。在工程项目建设中,从政府审批到建设单位承包,从勘察、设计、建设单位承包到建设单位验收,构成了一个衔接的链条,在这个链条上,任何环节的事故都可能造成工程款拖欠。政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括对建设项目各项技术经济指标的评价,还包括对项目投资能力的审计。如果对项目投资能力审计不严格,投资就不到位,造成项目资金来源拖欠。85%以上的工程款拖欠案件是由于先天性资金短缺或预算批复后追加工程投资所致。一些建设单位在资金不足、融资渠道尚未落实的情况下盲目启动。有的建设单位甚至先开工后筹资。一些建设单位在项目获批后,擅自增加预算,扩大项目规模和建设标准。一些建设单位甚至存在“欠薪还福利”的错误观念。他们不遵守诺言。他们利用勘察、设计、施工单位竞争激烈、缺钱、饥渴的心理,搞资金承包,垫付建设资金,故意拖欠工程款,甚至在结算后故意不及时偿还欠款。建设单位勘察设计施工企业竞争激烈。有的单位只要能中标,什么条件都愿意接受;有的甚至主动承包、垫付建设资金。多数单位自我保护意识淡薄,信用风险意识淡薄,不善于运用法律手段维护合同签订和执行中的合法权益,少数单位合同执行不力、工程质量不合格或工期延误,找出建设单位违约的原因。随着我国经济建设的加快,越来越多的企业和员工涌入建筑市场,加上农村建筑队伍的快速发展,原本供过于求的建筑市场竞争更加激烈,恶性竞争也频频发生。业主与施工企业失去了应有的平等地位,一些业主往往在合同中增加一些不平等的条款。建筑企业也有自身的困难。即使他们从世界各地借钱,他们也必须继续承包,因为没有项目,就没有利润,企业就无法生存。因此,施工企业为了谋求企业的生存,将冒着巨大的风险,这将为今后拖欠工程款埋下隐患。政府投资建设过于盲目和不切实际,在目前拖欠的1756亿元工程款中,拖欠工程款占36.7%。其中拖欠的重点工程之一是市政工程,约265亿元;第二是教育工程,约155亿元;第三是交通工程,约122亿元。可见,政府工程拖欠现象已经非常严重,并已成为我国工程拖欠的重要组成部分。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月05日 06:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多欠款相关文章
  • 离婚主要是什么原因
    离婚的主要原因有:因为一方或双方有婚外恋(占40%以上)、性格不合(占38%)、一方不尽家庭义务(占16%)以及为经济、亲属关系和赌博(分别占一成左右)。性生活失调、一方出国分别约为3%左右。所以说,从调查的结果来看婚外情成为离婚的主要原因。一、夫妻有一方出轨可以让他净身出户吗婚姻关系中一方有外遇出轨,属于违反《民法典》规定的夫妻忠诚义务,属过错方。我国《民法典》第一千零九十二条规定,夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。注意,仅仅只是“可以”少分或不分,就是说也可不这么分,甚至多分也不违反法律规定,由此可以看出,出轨与财产分割没有法律上的必然联系。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条夫妻一方
    2023-03-12
    224人看过
  • 主要为提存的原因是什么?
    提存的原因有:1、主体原因,出现了合法的提存人;2、情形原因,有合法的提存原因,该项为提存的核心要件;3、标的原因,提存的标的与合同标的相符且适合提存。一、提存的要件有哪些 提存的方法有哪些提存的要件有:(1)债权人无正当理由拒绝受领;(2)债权人下落不明;(3)债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人。提存的方法有什么:1.提存人应在交付提存标的物的同时,提交提存申请书。2.提存部门应当在收到申请之日起3日内作出受理或者不予受理的决定。二、提存的法定程序是怎样的提存的法定程序如下:1、债权人向清偿地提存机关提交提存申请;2、债务人提存请求经审查符合提存条件的,债务人应当向提存机关或者指定的保管人提交提存标的物,提存机关应当接受并妥善保管;3、提存机关授予债务人提存证书;4、通知债权人收到提存物。债务人提存时,应当附有提存通知书。提存后,提存通知书应送达债权人。根据《中华人民
    2023-06-23
    150人看过
  • 拖欠债款的原因分析?
    欠钱不还的案由一般属于民事经济纠纷,当事人可以向法院提起民事诉讼或者要求对方还款,而且可以要求对方支付逾期利息。逾期利息是指由逾期贷款造成的罚息利息,具体是指借款人不按照合同的约定归还借款的超期罚息。通常情况下债权人可以到法院起诉债务人,或者向有关部门申请进行仲裁。拖欠货款的起诉案由是什么?拖欠货款的起诉案由应该写的是借款合同纠纷。起诉书模板;原告:中国银行股份有限公司北京___路支行负责人:某职务:行长地址:电话:被告一:张某住址:电话:被告二:北京汽车销售有限公司法定代表人:某职务:董事长住所:电话案由:借款合同纠纷诉讼请求:请求人民法院判令1、被告一提前清偿未到期借款本金人民币153256、16元。以及以此数额为基数按照同期人民银行汽车消费贷款利率计算自起至实际清偿之日止的利息。2、被告一偿还到期未还本息合计人民币56656、07元(包含罚息复利),以及自至实际清偿日止以此数额为基数
    2023-07-03
    411人看过
  • 客户拖欠货款的原因
    律师事务所
    1、客户需要周转,不想压货所以就拖供应商的货款,解决这种最明智的做法就是定金、货种付款和交付尾款,这样比较可以保证企业的利益。2、客户的惰性,货物到手后,就不会主动想起交付货款,最好的办法就是勤催收。3、主动联系客户,了解客户拖欠货款的原因,积极解决其问题。一、拖欠货款处理1、咬定青山。提高造访频率,咬定欠款人不放。并避免欠款人用其他人做挡箭牌或踢皮球。客户也好,朋友也好,谁欠你钱,就1天1个电话,3天1次造访。2、挖地3尺。如果上面的招式没有用,可以当面建议欠款人用信誉卡、贷款或向亲友借钱的方式还钱。给他们1份义正严词的催款信(律师函也能够),并附上1份房地产典当业务的介绍。3、死缠烂打。提高造访频率,专挑有客户造访欠款人或欠款人接电话的时候催款,乃至可以带上清洁工具,义务为对方清洁办公室或店面;也能够每天去欠款人那里上班,帮他们接待客户。4、软硬兼施。可以拿出欠款额的5%~10%(不过
    2023-03-19
    439人看过
  • 拖欠工程款的现状以及产生新的拖欠的五种潜在原因
    1、国家统计局公布的近年拖欠工程款相关数据(1)2001年底全国被拖欠2787亿元,是1996年1362亿元的2倍;(2)2002年底全国被拖欠3365亿元,2003年底增长到4000亿元;(3)统计的数据是建设期未拖欠,被统计的企业约占总数54%;(4)其中拖欠农民工工资数约占拖欠工程款总数的10%。2、产生新的拖欠的五种潜在原因(1)由于工程进度款不足额支付造成的施工过程中的拖欠;(2)由于合同无预付款和风险系数造成的材料、设备涨价引起的价款;(3)由于发包方不及时办理增量变更签证引起的拖欠;(4)由于停建缓建工程即烂尾楼造成的工程款拖欠;(5)由于建设工程合同按总造价预留相当比例的保修金引起的拖欠。一、工程造价管理名词解释工程造价管理的两种含义:一是建设工程投资费用管理。二是工程价格管理。工程造价计价依据的管理和工程造价专业队伍建设的管理则是为这两种管理服务的。作为建设工程的投资费用
    2023-03-27
    163人看过
  • 哪些原因导致工地工程款一直拖欠不给
    一、哪些原因导致工地工程款一直拖欠不给1.建筑工程款拨付不到位。受国际国内经济大环境影响,许多建筑企业经营困难,资金周转不灵,导致建设单位没有足够的资金满足施工企业工程进度的需要。加上有些建筑施工企业没有雄厚的资金先行垫付,从而形成大量的工程款被拖欠,由此引发了拖欠农民工工资问题,此类案件涉及的人数众多且金额较大。2.建筑行业监管不到位。《建筑法》明确规定不允许将工程分包给没有资质的企业或个人。在现实中,由于行业监管缺失或不到位,致使许多建筑项目被层层分包、以包代管,那些既没有资质又没有资金担保能力的“包工头”,私自招揽农民工在建筑企业务工。一旦出现亏损,便把损失转嫁给农民工,有的甚至一走了之,将拖欠工资问题扔给施工企业和政府。3,建筑企业自身管理不到位。一些建筑施工企业不与农民工签订书面合同,而是要求农民工与项目部、包工头签订劳务承包协议,而包工头与农民工之间多为“口头协议”。在兑现工资
    2023-10-16
    367人看过
  • 拖欠工程款的成因有哪些
    工程原因在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。政府审批政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的中,有85%以上源于资金先天不足或概算批准后追加项目投资而形成的拖欠。建设单位有的建设单位在资金不足、融资渠道还未落实的情况下,便盲目上马。有的建设单位甚至先上马,后筹资。还有的建设单位在项目审批后,随意增加预算,扩大工程规模和建设标准。有的建设单位甚至存在“欠款出效益”的错误思想,不守信用,利用勘察、设计、施工单位同业竞争激烈、僧多粥少、饥不择食的心理,搞带资承包,垫资施工,故意拖欠工程款,甚至故意结算后不及时偿还欠款。施工单位勘
    2023-06-12
    276人看过
  • 什么是消除债务的主要原因
    消除债务的主要原因有:1、清偿,即履行,是指债务人按照法律规定或者合同约定向债权人履行义务,债务人清偿债务,债权人权利实现,债务目的实现,债务当然消除;2、抵销是指两人互相负债时,各以其债权作为债务清偿,使其债务与对方的债务在等额内相互消灭,根据产生的不同,抵销可分为法定抵销和合意抵销;3、提存,是指债务人在债务已履行期间,将不能支付的标的物交给提存机关,以消除债务的行为;4、免除是指债权人放弃债权,从而解除债务人义务的单方面行为;5、混合是指债权与债务同归于一人,消除债务关系的事实;6、债务更新,又称债务更改,是指双方通过设立新债务消除旧债务的法律行为。离婚后如何消除债务的撤销权离婚逃避债务的撤销权的行使:债权人可以提起撤销权之诉,要求撤销其转移财产的行为。法律规定,债务人以明显不合理的低价转让财产、逃避债务,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的
    2023-07-07
    302人看过
  • 什么原因公司可以拖欠工资
    除了以下两种情形之外拖欠工资的,都是属于无故拖欠工资的,是违法的:(1)用人单位遇到非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因,无法按时支付工资;(2)用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响,在征得本单位工会同意后,可暂时延期支付劳动者工资。一、工地工资拖欠多久是违法的30日。用人单位无正当理由未按约定日期支付的,即属于拖欠工资,为违法行为。工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。在每个自然月结束的30天以内,用人单位应支付劳动者工资,无故超过30天即为拖欠工资。二、公司员工每个月都会推迟一个月工资怎么办可以协商。无法协商的,建议委托律师搜集相关证据,向当地劳动监察部门投诉,也可以向当地劳动仲裁机构申请劳动仲裁,对仲裁结果不服的,及时向人民法院起诉,最大限度的维护你的合法
    2023-04-12
    90人看过
  • 员工离职的主要原因
    1、外部因素:社会价值观、经济、法律、交通以及求才市场竞争者因素。2、组织内部因素:薪资福利不佳、不满上司领导风格、缺乏升迁发展机会、工作负荷过重压力大、不受重视无法发挥才能等。3、个人因素:家庭因素、人格特质、职业属性以及个人成就动机因素。离职手续文件的签署在员工离职时,企业应要求离职员工签署离职文件,履行必要的内部手续。企业应妥善保管这些离职文件,在内容及形式上均完整准确记录下离职环节。若员工离职后针对企业某项行为提起劳动争议仲裁申诉,企业在文件材料这项应对措施上可有所准备,为劳动争议仲裁及可能发生的法院诉讼打下基础。
    2023-08-12
    314人看过
  • 商家故意延迟不退款的主要原因是什么?
    一、商家故意延迟不退款的主要原因是什么首先,卖家之所以会拖延退款,很有可能是因为没有收到买家退回的货物,因此,卖家需要在收到货物后,确认商品不影响二次销售的情况下,才会操作退款;其次,也很有可能是因为财务不在场,不过,即便卖家不操作,等到了一定的时间,平台系统也会自动默认卖家同意退款。根据网购平台的规定,目前一般都支持7天无理由退货,所以,消费者有权自收到商品之日起7天内进行退货,且无需说明退货理由,只是,对于部分商品除外,比如DIY定制的、鲜活易腐烂的,在线购买或拆封的音像制品,或已交付的报纸、期刊等商品,不适用无理由退货。二、商家拒绝退款应该怎么处理买卖双方如果针对商品出现质量问题约定无条件退货期的话,就应当按照约定履行该义务。顾客对商家的退换货行为不满意的,可以双方协商;协商不成的,可以请求消费者权益保护协会处理,也可以依法提起诉讼。相关法律依据:具体可参考消费者权益保护法:第十六条
    2024-02-02
    243人看过
  • 民间借款讨要难主要有什么原因
    一、民间借款讨要难主要有什么原因1、民间借款讨要难主要有下列原因:出借人超过了诉讼时效期间去讨债;出借人未与借款人订立书面的借款合同,没有可以证明借贷法律关系存在的相关证据;以及不了解相关法律法规。2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。二、借款协议几年有效1、视具体情况而定。如果只有借款时间,并未约定还款时间的,债权人即可以在三年诉讼时效到期之前,也可以在认为债务人经济状况恶化,无力偿还欠款时随时向人民法院提起诉讼;如果借条上明确约定还款时间时,则诉讼时效的计算自约定的还款时间起3年内。2、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权
    2023-06-16
    364人看过
  • 工资拖欠的原因:公司为何拖欠员工工资?
    公司依法应当即时足额支付工资,否则是违法的,劳动者可以此解除合同,并要求补偿。劳动者与用人单位因工资支付发生劳动争议的,当事人可依法向劳动争议仲裁机关申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。因此可以和单位人事部协商,或者向领导反应,如果不能改善,那么只有到劳动仲裁委员会申请仲裁。公司拖欠工资怎么仲裁1、去当地人力资源和社会保障局(原劳动局)内的劳动争议仲裁委,申请劳动仲裁。需提交的材料:仲裁申请书2份、申请人身份证复印件1份;相关证据复印件和证据清单2份;部分地区还需要提供用人单位的工商登记信息。2、提交材料后仲裁委给予立案。劳动仲裁委不收费。然后给双方举证期;之后开庭审理,并且对双方进行调解,调解不成仲裁委会下达裁决书;劳动仲裁内结案;对于裁决书不服,可以起诉到法院。有哪解决方法途径:在用人单位拖欠工资的情况下,劳动者要先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下法律途
    2023-07-11
    178人看过
  • 造成工程进度款欠款的原因有哪些?
    造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢,质量不符合设计要求;发包单位提供材料不合标准,延缓工程进度;发包单位资金周转困难;监理单位不及时出具监理意见等。一、什么情况下可以单位主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况:1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2、发包人未按合同约定支付工程款的;3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4、设计变更,导致工程量增加的。二、工程重大安全事故罪是指什么工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。根据相关法律规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期
    2023-06-22
    417人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开
    #欠款
    词条

    债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>

    #欠款
    相关咨询
    • 拖欠工程款的原因有哪些, 拖欠工程款的来源有哪些, 具体有什么原因
      陕西在线咨询 2022-02-15
      1.工程原因在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。(1)政府审批政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的案例中,有85%以上源于资
    • 工程款一直拖欠不给原因是什么
      山西在线咨询 2022-07-08
      1、可以通过向法院起诉要求还款,法院会依法做出判决 2、胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。 3、法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款; 4、被执行人不履行法律文书确定的义务的,人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境,在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。
    • 咋样要拖欠工资呢?原因主要是什么呢?
      北京在线咨询 2022-08-19
      各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院备案。 第五条拒不支付劳动者的劳动报酬,符合本解释第三条的规定,并具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“造成严重后果”: (一)造成劳动者或者其被赡养人、被扶养人、被抚养人的基本生活受到严重影响、重大疾病无法及时医治或者失学的; (二)
    • 发包人拖欠工程款主要是拖欠工程结算款吗
      湖北在线咨询 2022-10-15
      发包人一般拖欠的是工程的结算款。承包人可以发出催告,在合理期限内未支付价款的可以与发包人协议将该工程折价,或者请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程折价或者拍卖的价款受偿。
    • 拖欠工程款都有哪些原因造成的?
      广东在线咨询 2022-10-14
      1.政府审批 政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的中,有85%以上源于资金先天不足或概算批准后追加项目投资而形成的拖欠。 2.建设单位 有的建设单位在资金不足、融资渠道还未落实的情况下,便盲目上马。有的建设单位甚至先上马,后筹资。还有的建设单位在项目