工程索赔期限的有效期是多少天-法师兄

工程索赔期限的有效期是多少天

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-30 20:40:44 285 人看过

1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；然后，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

3、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意。

所以，从以上索赔流程可以看出，提出索赔的期限是在索赔事件发生后28天之内。

保险理赔必须在索赔期限内提出吗

保险理赔必须在索赔期限内提出。超过期限的，被保险人或者受益人不向保险人索赔，不提供必要的文件，不领取保险金的，视为放弃权利。险种不同，时效也不同。同时，索赔时效应从被保险人或受益人知道保险事故发生之日起计算。保险事故发生后，被保险人、被保险人或受益人应立即向保险公司报案，然后提出具体的保险索赔。补充商业保险的索赔时效一般为两年，主要是指被保险人知道或者自保险事故发生之日起两年内未提出索赔的，视为主动放弃索赔权。其中，理赔规定必须在三十天内核实，审批后必须在十天内支付。

《中华人民共和国建筑法》第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保险金相关文章

诉讼时效
工程索赔过了期限还能索赔吗

人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。工程索赔超过期限如何追溯由于法院不能主动适用诉讼时效，所以即使工程索赔超过期限也是可以进行起诉的，但对方可以提出不履行义务的抗辩。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。《中华人民共和国民法典》第一百九十三条人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的

2023-07-23

470人看过
法律综合知识
限期拆除期限是多少天

城乡规划主管部门责令限期拆除的期限是由城乡规划主管部门依据实际情况确定的。城乡规划主管部门责令限期拆除而不能拆除的，可以没收违法所得或者进行罚款。《民法典》第一百一十七条为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。

2024-04-20

450人看过
工程监理
工程合同保修期限内最长的保修期限是多少天？

根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定,建设工程的最低保修期限为: (一)基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程,是设计文件规定的工程的合理使用年限; (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏5年; (三)供热供冷系统2个供热期和供冷期; (四)电气管道、给排水管道、设备安装装修工程为2年。其它项目的保修期由发包人和承包人约定。建设项目的保修期自竣工验收之日起计算。双方可以协商确定工程合同的保修期限。在建设工程合同中，保修期通常引用《建设工程质量管理条例》的规定。《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程，是设计文件规定的工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏5年；（三）供热供冷系统2个供热期和供冷期；（四）电气管道、给排水管道、设

2023-11-30

274人看过
业主
停工索赔有期限吗

什么是工程停工，施工停工是露天作业，风险很大。因此，停产的情况是不可预测的和多样化的。如天气原因，如地震、洪水等；也有甲方原因，如资金不足，或甲方手续不合法；也有施工方自身原因，如安全事故、质量问题等，以上简单列举的施工方原因，如果严加防范，是可以避免的避免。复工是指具备一切条件，具备正常施工条件。比如，人员、技术、资金、手续齐全，就可以自然复工。如果由于发包人的原因，如拖欠工程进度款、未按时提供原材料等，使建设工程停工，势必给承包人造成损失。在这种情况下，业主应赔偿承包商的损失。但在社会生活中，由于激烈的市场竞争等因素，很多承包商不索赔或不及时索赔的情况非常普遍，以至于最终承包商要索赔时，已经超过了索赔的期限，以后无法索赔。因此，承包人在建设工程中因发包人原因停工的，应当及时提出索赔。当今社会，发包人与承包人签订的施工合同大多是参照施工合同通用条款签订的。因此，施工合同通常对索赔期限有详

2023-05-07

67人看过

医疗机构
2019工伤赔偿的期限在多少天啊

一般来说，大约是15天到60天。当然，不排除有时工伤案件复杂，需要调查取证，可能会延长时间。根据《工伤保险条例》，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属及其所在单位。社会保险行政部门应当在15日内决定受理事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请。工伤认定决定应当以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的，在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论的情况下，暂停工伤认定决定的期限。浙江省2019工伤赔偿标准浙江省工伤赔偿标准2020最新工伤赔偿标准基本沿用《工伤保险条例》的规定，如医疗费按工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准支付；康复治疗费须到签订服务协议的医疗机构治疗，按工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准支付；生活护理费分为评残前和评残后，评残前（住院）经医院开具证明由用

2023-08-05

159人看过
结婚证
限购证明有效期为多少天

一、限购证明有效期为多少天1、限购证的有效期，各地有不同的规定，需要到当地房地产管理中心查询。购房证逾期未交的，应当交回原购房证，申请补办。购房证遗失的，应该去申请补办。2、法律依据：《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十一条以出让或者划拨方式取得土地使用权，应当向县级以上地方人民政府土地管理部门申请登记，经县级以上地方人民政府土地管理部门核实，由同级人民政府颁发土地使用权证书。在依法取得的房地产开发用地上建成房屋的，应当凭土地使用权证书向县级以上地方人民政府房产管理部门申请登记，由县级以上地方人民政府房产管理部门核实并颁发房屋所有权证书。房地产转让或者变更时，应当向县级以上地方人民政府房产管理部门申请房产变更登记，并凭变更后的房屋所有权证书向同级人民政府土地管理部门申请土地使用权变更登记，经同级人民政府土地管理部门核实，由同级人民政府更换或者更改土地使用权证书。法律另有规定的，依照有关

2023-08-08

181人看过
法律综合知识
工程索赔有时效限制吗

一、工程索赔有时效限制吗工程索赔有时效限制的，时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、工程款没有合同怎么起诉工程款没有合同起诉应当先提交起诉书，并根据对方当事人的编号提交相应的份数。根据谁主张谁举证的原则，原告向法院提起诉讼，应当提交有关材料。当事人向法院提交书面证据时，应当填写证据清单一式两份，详细说明所提交证据的名称和页数。立案法院应当自收到受理通知书之日起七日内预缴案件受理费和其他诉讼费用，未提前提交的，法院将自动撤诉。三、工程价款的结算方式有哪些工程价款的结算方式有如下：1．按月结算方式：实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的办法。2．竣工后一次结算方式建设项目或单项工程全部建筑安装工程的建设期

2022-12-28

310人看过
法律综合知识
工伤索赔申请期限是多久内

一、工伤索赔申请期限是多久内工伤赔偿的申请期限一般是30日以内，特殊情况需要延长的，可以延长；用人单位不能及时支付工伤待遇引起劳动争议的，申请仲裁的期限期间为一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。二、工伤赔偿应涵盖哪些项目和标准1．住院伙食补助费：按照因公出差伙食补助标准的70％发放。经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销；2．停薪留职期间的工资：按原工资待遇发放，一般不得超过12个月。本条例所称本人工资，是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300％的，按照统筹地区职工平均工资的300％计算；本人工资低于统筹地区职工平均工资60％的，按照统筹地区职工平均工资的60％计算；3．医疗费：据实报销；4．生活护理费：按照生活完全不能自

2023-10-28

487人看过

试用期
没有期限的合同试用期是多少天

根据《劳动合同法》第十九条规定，可以不约定试用期，也可以约定试用期，但试用期最长不得超过6个月。劳动合同期限在6个月以下的，试用期不得超过15日；劳动合同期限在6个月以上1年以下的，试用期不得超过30日；劳动合同期限在1年以上2年以下的，试用期不得超过60日。试用期包括在劳动合同期限中。非全日制劳动合同，不得约定试用期。订立劳动合同时，用人单位不得向劳动者收取定金、保证金或扣留居民身份证。根据《劳动合同法》第九条规定，禁止用人单位招用人员时向求职者收取招聘费用、向被录用人员收取保证金或抵押金、扣押被录用人员的身份证等证件。用人单位违反规定的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以1000元以下罚款；对当事人造成损害的，应承担赔偿责任。一、由于劳动合同无效对劳动者造成损害，用人单位如何赔偿由于用人单位的原因订立的无效合同，对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。具体包括：（1）造成劳动者工资收入

2023-02-19

257人看过
法律综合知识
施工工期索赔的时限，施工工期索赔的计算方法是什么

施工工期索赔的时限一般是28天，对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔，施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36．2条规定：＂索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法：1．按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2．按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3．没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4．停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天

2022-06-26

114人看过
法律综合知识
投标有效期是多少天，怎么计算投标期限

一、投标有效期是多少天1、根据七部委27号令《工程建设项目货物招标投标办法》和七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，签订合同后五个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。依法必须进行施工（货物）招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。由此可见，在投标有效期内，要完成开标、评标、定标、发出中标通知书、备案、签订合同协议书、退还投标保证金等工作。2、由于在提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定中标人，三十个工作日不同于三十天，每周有五个工作日，三十个工作日相当于六周，即42天。在

2024-03-27

255人看过
法律综合知识
工程款欠据有效期限是多久

一、工程款欠据有效期限是多久拖欠工程款欠据无有效期限制，欠款纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、工程款追讨所需证据有哪些追讨工程款需要准备以下证据：1．施工单位资质证书；2．工程招投标文件；3．工程报建、规划、国土、施工许可文件；4．建筑安装工程承包合同书及其补充协议；5．施工图纸；6．不可抗力证明文件及损失证明；7．工程进度情况、工程施工日志；8．工程量增减的签证；9．设计变更的文件；10

2023-05-30

425人看过

法律综合知识
交房延期十天索赔多少钱

针对逾期交付房屋的赔偿规定如下，其违约金设置标准为：在任何一个延期交付日期内，需向购房者支付买卖总价的千分之五作为罚金。若双方当事人对于已约定的违约金金额存在异议并以此为理由寻求减少违约金的，那么违约金超过整体经济损失的百分之三十时应属适当降低的范畴；反之，如果指出约定的违约金过低以至于无法弥补损失的一方提出增加违约金的要求，则应根据实际造成的经济损失来确定新的违约金额度。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。

2024-05-10

452人看过
违约金
未约定工期索赔期限

关于这个问题，《建设工程施工合同2013年示范文本》第19．3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23．1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的，其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。（一）承包人工期索赔的目的承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。（二）发包人解决工期延长的解决办法1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延；2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认

2023-02-23

333人看过