呈贡工程造价纠纷鉴定可以申请吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-29 16:11:22 479 人看过

一、呈贡工程造价纠纷鉴定可以申请吗?

呈贡工程造价纠纷鉴定是可以提出申请的;

当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。

鉴定过程中,一方当事人无正当理由在规定期限内拒绝提交鉴定材料或拒不配合,导致鉴定无法进行,经法院释明不利后果后其仍拒绝提交或拒不配合的,应承担举证不能的不利后果。

《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条

当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的,由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的,由人民法院指定。

二、申请设立司法鉴定机构必须具备哪些条件?

1、申请设立司法鉴定机构的法人或者其他组织的法定代表人和鉴定机构负责人未受过刑事处罚或者开除公职处分。

2、司法鉴定机构的负责人应当由执业司法鉴定人担任。

3、有规范的鉴定机构名称,司法鉴定业务范围在五项以下(含五项)的,称“司法鉴定所”。六项以上的,称为“司法鉴定中心”。

4、有司法鉴定机构(具独立法人资格的提交)章程。

5、有明确的司法鉴定业务范围。

6、有50万至100万元以上的人民币资金数额的证明。

7、有在业务范围内进行司法鉴定所必需的仪器。

8、有100平方米以上适合开展司法鉴定活动的执业场所。

9、有在业务范围内进行司法鉴定所必需的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室(未通过国家认证认可的应提交认证认可计划)。

10、每项司法鉴定业务有3名以上专职司法鉴定人,鉴定机构有6名以上取得司法鉴定人执业证的人员(设立具有独立法人资格的司法鉴定机构应有3名以上本省户籍鉴定人),其中具有中、高级专业技术职务的不少于3人。

《中华人民共和国民事诉讼法》(2021修正):第一编 总则 第六章 证据 第七十六条 经人民法院通知,证人应当出庭作证。有下列情形之一的,经人民法院许可,可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证:\n(一)因健康原因不能出庭的;\n(二)因路途遥远,交通不便不能出庭的;\n(三)因自然灾害等不可抗力不能出庭的;\n(四)其他有正当理由不能出庭的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月01日 08:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 工程造价纠纷案例
    法律综合知识
    一、案例在工程建设过程中,由业主、监理、审计等部门共同招标询价,对该门窗工程进行共同招标询价,由施工单位签订分包合同,分包合同中单价为总费用单价,含所有费用。在工程结算中,业主认为应扣除原合同总价中铝合金门窗暂定综合单价以及相应的措施费和规费,再以分包合同中的价格计取税后独立费。施工企业认为应以分包合同的价格做材料价差处理,并计取相应的措施费和规费以及总承包服务费,因此形成造价纠纷。本工程造价纠纷的分歧在于没有厘清铝合金分包工程的性质。业主的问题在于,在招投标时如确定要将铝合金门窗自行分包,此费用应放在其他项目中的专业工程暂估价中,并在工程结算时做价差处理即可;此外业主原意为铝合金门窗单独分包,但却由总承包单位直接与分包公司签订专业分包合同,因此彻底改变了铝合金门窗工程的费用性质。施工企业的问题在于,在合同价款中已经计取了暂定的分部分项综合单价,并以此为基础计取了相应的措施费和税金等,而在
    2024-01-13
    96人看过
  • 司法鉴定申请书(工程造价)怎么写
    工程造价司法鉴定申请书申请人:XX建筑工程公司,公司地址:XX路。法定代表人:。被申请人:XX房地产开发有限公司。住所地XX号,法定代表人,董事长。请求事项:对以下争议事项进行司法鉴定:1、增加、变更工程量的价款。2、已报预算未审定的工程款。3、工程招标清单范围内的工程量材料价格调增价款。4、被告原因延误工期造成的人工机械台班费等各项损失。事实与理由:申请人与被申请人之建设工程合同纠纷案(20XX民初字第X号)已由贵院立案审理,由于:1、双方对结算方式作出了完全不同的约定;2、施工中增加、变更的工程量较多;3、非因施工方的原因造成工期顺延、顺长、多次停工;4、施工期间材料价格的超出商业风险的巨幅上涨。5、索赔数额和最终结算无法达成一致。6、有关规定:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条的规定“当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但
    2023-06-04
    455人看过
  • 工程造价知识:工程造价司法鉴定
    工程造价司法鉴定是指依法取得有关工程造价司法鉴定资格的鉴定单位和鉴定人受司法机关委托,依据国家的法律、法规以及中央和省、自治区及直辖市等地方政府颁布的工程造价定额标准及相关文件,确定某一争议工程的最终造价并提供鉴定结论的活动。从工程造价司法鉴定的定义里面可以看出:1)司法鉴定项目的委托方一般是司法机关,鉴定人根据委托方的要求,根据相应的委托范围和委托内容出具的报告为司法鉴定报告。尽管在2007年10月1日起生效的《司法鉴定程序通则》中没有规定司法鉴定的委托人是司法机关还是当事人还是普通公民,理论上来说委托人可以是任何人。但是个人认为工程造价司法鉴定区别于例如亲子鉴定、基因鉴定等司法鉴定。因为对于亲子鉴定、基因鉴定这种类型的司法鉴定,只要是同一检材、鉴定人具备同样的条件、操作过程规范合理,那么鉴定结论一定是一致的。因此在检材真实的前提下,委托人是谁对于鉴定结果影响极小甚至没有影响。而工程造价
    2023-06-06
    108人看过
  • 半截工程引发造价纠纷纠纷
    1997年1月,某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了一份《建筑工程承包协议书》。协议约定:甲方将花园综合楼工程交乙方承建,合同暂定工程造价400万元。浇二层板时,甲方拨付形象进度款,额度为形象进度工程量的70%;浇六层楼板时,拨付形象进度量的70%;竣工前甲方拨足工程总造价的70%;其余工程款在竣工验收后一个月内全部付清。乙方于1997年5月进场施工,并于同年7月24日前完成了二至六层楼工程,甲方未拨足形象进度款。10月23日前,乙方完成至七层楼工程,甲方暂结工程进度款4,644,000元,尚余2,244,000元。乙方以开发公司未拨足进度款为由多次向开发公司发出停工报告。98年2月,双方形成《会议纪要》,因甲方原因工程不再施工。同年6月,双方向市质监提出中间验收申请。质监站认定:该半截工程,基础、主体结构和已装饰部分的质量为合格。9月9日,开发公司向乙方发出催缴工程结算书和退场函
    2023-06-08
    139人看过
  • 昆明呈贡区亲子鉴定用多钱(附2024价目表)
    昆明呈贡区的亲子鉴定,是一门融合生物学、遗传学等多学科精髓的鉴定技术,它依据遗传物质在亲子间传递的科学规律,精准判断父母与子女间是否存在直接的血缘联系。此技术不仅限于个人对亲生关系的探索,更广泛应用于昆明呈贡区的各类社会场景,包括但不限于户籍办理、迁移落户、医学出生证明的确认、教育入学审核、法律诉讼支持、出国留学材料准备及公证服务等,凡是需要明确亲子关系的场合,亲子鉴定均发挥着不可替代的作用。昆明亲子鉴定咨询中心昆明协志生物机构地址:昆明市西山区永昌街道万達广场2幢22层2209室亲子鉴定咨询中心业务范围:DNA鉴定服务咨询,包括:个人(隐私)亲子鉴定、司法亲子鉴定咨询预约、胎儿产前亲子鉴定、亲缘关系鉴定、上户口等DNA鉴定咨询。亲子鉴定咨询中心服务范围:包括且不仅限于:五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区、晋宁区、安宁市、富民县、宜良县、嵩明县、曲境市、玉溪市、保山市、昭通市、
    2024-07-06
    229人看过
  • 可以不做工程造价鉴定的情形
    分段结算即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度,划分不同阶段进行结算。具体如下:①合同约定为固定结算价根据《施工合同司法解释》第二十二条,当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。由于合同已经约定按固定价结算工程款,则对于合同范围内的全部工程造价,可以直接根据合同确定,无需启动造价鉴定。但这种固定价款结算应有适用的前提,即如果实际工作内容与合同约定的范围一致,或虽超出合同工作范围但也在合同约定的风险范围以内,则工程造价应直接按合同约定包死,不应进行调整和鉴定。但如果实际工作内容与合同约定范围不一致,或者超出了合同约定的风险范围(如发生按合同约定应调整价款的设计变更等情形),则可以就该部分启动造价鉴定。②对无争议的事实根据《施工合同司法解释》第二十三条,当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确
    2023-05-01
    289人看过
  • 工程造价鉴定的申请及认定是怎样的
    向法院提交申请鉴定的申请书然后让由专业鉴定机构出具鉴定书即可。一、当事人申请对工程造价进行鉴定的,如何处理当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。鉴定过程中,一方当事人无正当理由在规定期限内拒绝提交鉴定材料或拒不配合,导致鉴定无法进行,经法院释明不利后果后其仍拒绝提交或拒不配合的,应承担举证不能的不利后果。二、当事人在诉前共同委托鉴定的效力如何认定当事人诉前已经共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程作出了相应的鉴定结论,诉讼中一方当事人要求重新鉴定的,一般不予准许。三、工程造价鉴定中法院依职权判定的事项包括哪些当事人对施工合同效力、结算依据、签证文件的真实
    2023-06-15
    449人看过
  • 工程造价鉴定单位资质认定申请指南
    工程造价鉴定的申请是当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定。认定是当事人诉前已经共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程作出了相应的鉴定结论,诉讼中一方当事人要求重新鉴定的,一般不予准许。建筑工程造价鉴定建筑工程造价是指由建筑工程的双方当事人依法约定的建筑工程所需要费用的总价款。工程价格由成本(直接成本、间接成本)、利润(酬金)和税金构成。工程价格包括:合同价款、追加合同价款和其他款项。合同价款系指按合同条款约定的完成全部工程内容的价款。追加合同价款系指在施工过程因设计变更、索赔等而增加的合同价款以及按合同条款的约定的计算方法计算的材料价差。负责工程计价、审价的工程造价咨询机构和职业专业人员必须持有工程造价咨询单位资质证书和造价工程师注册证书或预算人员从业资格证书。根据《关于
    2023-07-20
    447人看过
  • 工程造价纠纷可以通过哪些方式解决
    (一)协商按照法律和商业惯例,一旦出现商业纠纷,双方应首先在自愿、平等的基础上进行友好协商,寻求解决的可能性。(二)调解经过协商不能达成协议时,双方可申请业务主管部门(如工程造价管理协会等)出面进行调解。业务主管部门是依法负有对日常商业活动的指导、管理、监督之责,他们比较熟悉本行业的业务,比较全面的掌握情况,由其出面调解,既容易做纠纷双方的思想工作,又能正确运用法规,提出合理和中肯的解决方案。此外,主管部门还可以运用法律和制度允许的方式,给纠纷双方以必要的帮助、照顾和支持。如果协商一致,纠纷双方也可以共同委托所信赖的第三者(个人或团体)出面调解。由第三者进行调解,有较高的灵活性、中立性、专业性和权威性,比较超脱和公正,不致因某种利害关系而偏袒一方或损害另一方的利益,调解专家充分听取双方的意见,耐心细致说服双方,以自己专业和人格上的感召力促使双方互相让步而达成和解。(三)仲裁如果纠纷双方不愿
    2023-06-08
    374人看过
  • 如何鉴定工程造价
    如何鉴定工程造价?建设工程施工合同需要工程造价司法鉴定以保证合同价款的合法性和合理性,专业人士整理了三个工程造价鉴定时候出现频率最高的问题,在本文简单介绍,希望对您有所帮助。一、当事人申请对工程造价进行鉴定的,如何处理?当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定事项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。鉴定过程中,一方当事人无正当理由在规定期限内拒绝提交鉴定材料或拒不配合,导致鉴定无法进行,经法院释明不利后果后其仍拒绝提交或拒不配合的,应承担举证不能的不利后果。二、当事人在诉前共同委托鉴定的效力如何认定?当事人诉前已经共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程作出了相应的鉴定结论,诉讼中一方当事人要求
    2023-06-08
    116人看过
  • 造价纠纷源于半截工程
    1997年1月,某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了一份《建筑工程承包协议书》。协议约定:甲方将花园综合楼工程交乙方承建,合同暂定工程造价400万元。浇二层板时,甲方拨付形象进度款,额度为形象进度工程量的70%;浇六层楼板时,拨付形象进度量的70%;竣工前甲方拨足工程总造价的70%;其余工程款在竣工验收后一个月内全部付清。乙方于1997年5月进场施工,并于同年7月24日前完成了二至六层楼工程,甲方未拨足形象进度款。10月23日前,乙方完成至七层楼工程,甲方暂结工程进度款4,644,000元,尚余2,244,000元。乙方以开发公司未拨足进度款为由多次向开发公司发出停工报告。98年2月,双方形成《会议纪要》,因甲方原因工程不再施工。同年6月,双方向市质监提出中间验收申请。质监站认定:该半截工程,基础、主体结构和已装饰部分的质量为合格。9月9日,开发公司向乙方发出催缴工程结算书和退场函
    2023-07-02
    421人看过
  • 如何解决工程造价纠纷
    法律综合知识
    解决工程造价纠纷的方法有:法律规定,施工单位与开发商或发包人因工程造价起纠纷的,受害人可根据《民事诉讼法》的规定,向有管辖权的人民法院提起民事诉讼,提起诉讼时,应当提交起诉状和相关的证据材料。如何解决工程造价纠纷的法律依据《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。
    2022-07-13
    148人看过
  • 医疗损害纠纷案件可以申请司法鉴定程序吗
    可以。(一)司法鉴定的原则1、合法、独立、公开;2、客观、科学、准确;3、文明、公正、高效。(二)司法鉴定的提起1、法院依职权主动提起;2、当事人向法院书面申请,是否准许由法院决定。(三)司法鉴定的时效1、司法鉴定应当在诉讼后提出;2、司法鉴定必须在法院规定的举证期限内提出,一般的举证期限为法院首次开庭前,视具体的案件稍有差异。(四)司法鉴定费的缴付1、申请人提起司法鉴定的,费用由申请人缴付;2、法院依职权委托司法鉴定的,由法院确定费用缴付人。(五)医疗纠纷司法鉴定程序1、审查鉴定委托书、送检资料材料等;2、举行听证会;3、鉴定人进行鉴定,必要时组织专家讨论;4、出具鉴定文书。(六)当事人可以参与的鉴定程序及权利1、当事人可以向司法鉴定机构提交与鉴定有关的材料;2、当事人可以委托律师参加鉴定;3、当事人及其代理律师可以参加听证会;4、当事人及其代理律师在听证会上可以发表本方观点及理由;5、
    2023-04-11
    475人看过
  • 被告能申请司法造价鉴定吗
    可以的。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条规定:“当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许:(一)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;(二)鉴定程序严重违法的;(三)鉴定结论明显依据不足的;(四)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。”第二十八条规定:“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论,另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的,人民法院应予准许。依照《人民法院司法鉴定工作暂行规定》第二条“本规定所称司法鉴定,是指在诉讼过程中,为查明案件事实,人民法院依据职权,或者应当事人及其他诉讼参与人的申请,指派或委托具有专门知识人,对专门性问题进行检验、鉴别和评定的活动。”的规定,当事人申请的司法鉴定必须具备三个要件,即在诉讼中申请;由法官依职权或当事人申请而启动;鉴定对象必须是诉讼中涉及到的
    2023-06-14
    468人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工伤鉴定在呈贡XX
      山东在线咨询 2022-08-13
      下面具体介绍一下 根据《工伤保险条例》第二十三条、人社部、卫计委《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》第五条规定,工伤职工劳动能力初次鉴定由设区的市级劳动能力鉴定委员会负责。呈贡区工伤职工劳动能力鉴定,应当向昆明市劳动能力鉴定委员会申请。
    • 建筑工程造价纠纷官司怎么打赢(工程造价纠纷鉴定)
      四川在线咨询 2023-08-31
      在工程建设中,因建筑工程承包双方对建筑工程承包责任及法律观念不强等造成工程款拖欠、施工质量差等问题所引起的纠纷时有发生。 当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。
    • 没有施工验收可以申请造价鉴定吗?
      海南在线咨询 2022-09-14
      工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。 1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况; 5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况; 6.检查环保、水保
    • 有权造价造价证明还可以申请结算鉴定吗
      澳门在线咨询 2021-11-18
      《人民法院司法鉴定暂行规定》明确规定,司法鉴定是指在诉讼过程中,为了查明案件事实,人民法院根据职权或者当事人及其他诉讼参与人的申请,指派或者委托具有专门知识的人对专门问题进行检查、鉴定和评估的活动。司法鉴定的目的是查明案件事实。如果案件事实清楚,就不应该进行司法鉴定。换句话说,如果双方对工程造价达成一致,司法鉴定程序不应启动。同时,如果当事人已经就结算达成一致,即使客观事实存在差异,也属于当事人对
    • 工程结算后可以怎样申请造价鉴定和赔偿
      北京在线咨询 2022-12-31
      《人民法院司法鉴定工作暂行规定》明确规定司法鉴定,是指在诉讼过程中,为查明案件事实,人民法院依据职权,或者应当事人及其他诉讼参与人的申请,指派或委托具有专门知识人,对专门性问题进行检验、鉴别和评定的活动。司法鉴定的目的就是为了查明案件事实,如果案件事实清楚就不应当进行司法鉴定。换言之,如果双方对工程造价已经达成一致意见,就不应当启动司法鉴定程序。同时,如果当事人已经对结算达成一致意见,即使对客观的