一份正式的工程合同包括哪些内容,工期顺延如何认定
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-31 04:55:13 278 人看过

一、一份正式的工程合同包括哪些内容

一份正式的工程合同包括哪些内容,要依据合同类型而定,例如施工合同就要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量等内容。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十四条【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

二、工期顺延如何认定

在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。

这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:

(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;

(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,如有证据证明向发包人出函,要求确认工期延顺的;

(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,不同合同内容是不一样的,例如施工合同要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等内容。

《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同  第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。\n  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月18日 16:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 一份正式的涉外劳动合同内容有哪些
    1、劳务人员基本情况:性别、出生年月、籍贯、住址、联系电话;2、雇主的义务和责任诸如为劳务人员办理有关签证、居留许可等手续,负责劳务人员的管理、提供住宿、膳食的手续等等。有义务保障劳工的安全。鉴于以往的经验,须特别注明不能歧视、侮辱、体罚劳工、克扣工资等内容。3、劳务人员的义务和责任诸如遵守所在国家法律法规和企业规章制度、遵守社会公德、不消极怠工、不得私自另行兼职和求职等;4、劳务人员从事的工种和工作时间从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,,工作时间包括聘用期限,应注明从何时起至何时止。每周工作多少天,每天工作多少小时。一般每周至少有一天的休息日。按国际惯例,在节假日,劳务人员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、圣诞节等。5、工资待遇、津贴、补助工资标准一般应与所在国等岗位上工作的当地工人持平,通常以时间为基数,按时、按日或按月计算。亦有以工作量为基数,按件计酬。如果是在工作时间
    2023-04-27
    57人看过
  • 工程勘察、设计合同一般包括的内容有哪些
    提交勘察或者设计基础资料是发包人的义务,勘察或者设计的基础资料是指勘察人、设计人进行勘察、设计工作所依据的基础文件和情况。勘察的基础资料包括可行性报告,工程需要勘察的地点。内容,勘察技术要求及附图等。设计的基础资料包括工程的选址报告等勘察资料以及原料(或者经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件,需要经过科研取得的技术资料。为了保证勘察设计工作的顺利进行,当事人应当在合同中明确提交与勘察设计有关的基础资料的期限。提交勘察设计文件是勘察人、设计人的基本义务。勘察文件一般包括对工程选址的测量数据、地质数据和水文数据等。勘察文件往往是进行工程设计的一个基础资料,勘察文件的交付能够影响设计工作的进度,因此,当事人应当在勘察合同中明确勘察文件的交付期限。设计文件的期限是指设计人完成设计工作,交付设计文件的期限。设计文件主要包括建设设计图纸及说明,材料设备清单和工程的概预算等。设计文件
    2023-06-15
    489人看过
  • 签订正式的购房合同应当包括哪些内容
    正式的购房合同应当明确以下主要内容:(一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期;(六)装饰、设备标准承诺等。一、购房合同包括哪些内容?购房合同包括以下这些内容:(一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期;(六)装饰、设备标准承诺;(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;(八)公共配套建筑的产权归属;(九)面积差异的处理方式;(十)办理产权登记有关事宜;(十一)解决争议的方法;(十二)违约责任;(十三)双方约定的其他事项。二、购房合同的约定有哪些订立购房合同应当写明:买卖双方和商品房的基本信息;商品房价款及
    2023-02-07
    107人看过
  • 社区矫正包括哪些工作内容
    社区矫正的适用对象为:被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利在社会服刑的五种罪犯。工作内容:对矫正对象提供特别帮助和服务,包括帮助他们寻找工作或办理最低生活保障,帮助他们在获得工作后努力保持,帮助他们妥善解决个人与家庭、邻里的关系,帮助他们树立生活信心,正确认识社会正确面对自己,正确认识社会现实与主观能力之间的矛盾,等等。社区矫正的监护人是哪些人?社区矫正监护人一般由县级司法行政机关社区矫正机构来担任。社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正人员矫正期满的,司法所应当组织解除社区矫正宣告。《刑法》第七十六条规定,对宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内,依法实行社区矫正。如果没有本法第七十七条规定的情形,缓刑考验期满,原判的刑罚就不再执行,并公开予以宣告。
    2023-07-25
    143人看过
  • 工期顺延应该如何认定
    法律综合知识
    在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知
    2024-01-12
    333人看过
  • 混凝土单项工程施工合同包括哪些内容
    发包人(以下简称甲方):本公司项目经理部承包人(以下简称乙方):甲方于年月日承包的深圳市住房局一田村±0.000以下单体混凝土工程承包团队1999年7月10日由甲方项目经理部承包人(以下简称乙方)对外承包:1999年7月10日,由甲方承包的深圳市住房局一田村±0.000混凝土单项工程承包队由甲方承包给乙方。为明确双方的工程内容和责任,根据工程情况,本着相互协助、分工负责的原则,下列条款均同意遵守并执行:P.I.项目内容:>P>按益田村2号地块施工图全套施工图中的基础工程施工图和设计变更单以下0项混凝土工程。工程范围包括:小面积现浇混凝土构件、阳台栏杆、构造柱、圈梁等小构件。2)工作内容包括:连接混凝土管、湿润模板、修补模板接缝、在操作面上铺设模板、下料、平整混凝土表面、振捣和清理地面混凝土等(不包括混凝土凿毛和墙体混凝土养护,柱和板接缝)。工程完工后,应清理现场,即布置卸货港和清理道路。二
    2023-05-07
    486人看过
  • 工程发包的方式包括什么有哪些具体内容
    工程实施发包的方式有:招标发包和直接发包。招标发包是由建设单位设定标的并编制招标文件,吸引承包人参与竞争,择优选择,并签订中标合同的发包方式。而直接发包是由发包人直接选定特定的承包人,与其直接协商谈判,达成一致协议后签订建筑工程承包合同的发包方式。一、建设工程的发包应遵守哪些规定所谓发包,是指发包人将工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包人完成或者将工程勘察、设计、发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。施工的一项或几项交给一个承包人完成的行为。我国法律严禁肢解发包。所谓肢解发包,是指发包人将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位的行为。二、施工合同的标的是什么施工合同的标的是建设工程。法律规定,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
    2023-06-26
    113人看过
  • 防水人工工程承包内容包括哪些
    防水人工工程承包内容包括什么防水施工承包合同范文发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方乙方协商一致,就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:工程概况1、工程名称工程地点:2、工程内容:基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程3、承包方式:包工包料4、质量标准:合格工程工期1、合同生效后,按照甲方要求时间完成。2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前,应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期,工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工,工期顺延。3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承担相应经济损失。工程造价及材料要求注:数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。
    2023-06-15
    495人看过
  • 工伤认定需要哪些原件工伤认定书包括哪些内容
    一、工伤认定需要哪些原件劳动局工伤认定部门的具体要求须提供以下材料:1、受害人身份证复印件及个人申请(写明事故经过和所受伤害情况,包括时间、地点、现场证人及用人单位对伤害事故是如何处理的,是否报送安全生产监督管理部门及事故结案情况)。2、二人以上证人证言、身份证明及身份证复印件(事发第一现场证人的所见所闻);3、受伤害人与用人单位存在劳动关系的证明材料(劳动合同、工作证、押金条等)受伤害职工与用人单位之间因劳动关系发生争议的,当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,由劳动争议仲裁委员会依法确定劳动关系,依法定程序处理劳动争议的时间不计算在工伤认定的时限内。4、用人单位的营业执照复印件或者工商行政管理部门出具的查询证明;5、个人申请应提供用人单位情况:(1)用人单位全程,详细地址,邮政编码,联系方式;(2)工商注册机关名称;(3)法人代表姓名,联系方式。五、受伤害人的初诊病历、住院病历、诊断证
    2023-03-19
    377人看过
  • 工程竣工报表包括的内容有哪些
    (1)到工程接收证书中指明的竣工日止,根据合同完成全部工作的最终价值;(2)承包商认为应该支付给他的其他款项,如要求的索赔款、应退还的部分保留金等;(3)承包商认为根据合同应支付给他的估算总额。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。第五十五条建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑
    2023-06-15
    488人看过
  • 工程专业分包包括哪些内容
    一、工程专业分包包括哪些内容工程专业分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。具体来说,可以专业分包的内容包括:1.行业垄断的项目,如消防、煤气、自来水加压、配电室高压侧;2.特殊专业项目,如手术室、金库、特殊设备等;3.以及专业性较强的项目,如网架、钢结构、幕墙、降水、护壁、打桩、弱电监控、电梯等。这些分包项目需确保分包单位具备相应的专业资质,以保证工程质量和安全。二、工程不可分包的情况在建筑工程中,存在不可分包的情况。1.建筑工程主体结构的施工不可以分包,必须由总承包单位自行完成。这是因为主体结构是建筑的基础和关键部分,其施工质量和安全直接关系到整个建筑的安全性和稳定性。2.承包单位不可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。这种行为会破坏建筑市场的秩序,损害建设单位的利益。依据《建筑法》第二十九条的规定,禁止总承
    2024-08-03
    152人看过
  • 施工合同的组成内容包括哪些内容是什么?
    1、合同条款,一般包含两部分:第一部分——通用合同条款和第二部分——专用合同条款。2、技术条款。3、图纸,主要包括:(1)列入合同招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸,包括配套说明和有关资料;(2)列入合同的投标图纸和承包人提交并经监理人批准的所有图纸,包括配套说明和有关资料;(3)在上述规定的图纸中由发包人提供和承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸,包括配套说明和有关资料。4、已标价的工程量清单。5、投标报价书。6、中标通知书。7、合同协议书。8、其他。一、发包人代表的行为导致了索赔有哪些发包人代表的行为引起的索赔主要包括:1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商,对施工造成影响。2、发包人代表发出的指令、通知有误。3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其他义务;此种情况实践中经常发生,特别是边施工边设计工程,常常处在等
    2023-03-24
    219人看过
  • 夫妻共同财产如何认定包括哪些内容
    在夫妻婚姻关系持续存在的过程中所获得的下列资产,应由双方公平分享归属权:首先是工资以及奖金;其次是生产和经营活动所带来的回报;再次则是知识产权所产生的所有收益;另外还包括从继承或赠与中所取得的经济遗产,当然前提是只有在遗书或赠与合同中明确规定属于其中某一方的财产才能排除在外;最后,关于其他应共同拥有的资产。《民法典》第一千零六十二条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有:(一)工资、奖金、劳务报酬;(二)生产、经营、投资的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;(五)其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同财产,有平等的处理权。
    2024-08-06
    78人看过
  • 工程分包合同责任的划分原则包括哪些内容
    划分工程分包合同责任的基本原则有:1、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位;2、承包人按照合同各自承担相应的责任;3、承包人经发包人同意,将自己承包的部分工作交由第三人完成,承包人与第三人承担连带责任。建筑工程分包合同建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位,该承包人不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中,作为发包一方的建筑施工企业是分发包人,作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同,建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。专业工程分包,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。《中华人民共和国民法
    2023-07-26
    97人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程合同里有哪些工程合同内容包括哪些?
      新疆在线咨询 2022-08-15
      建设工程合同是是承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同,属于承包合同的一种。那么,建设工程合同有哪些呢?建设工程合同无效是怎样认定的呢?工程合同有哪些工程合同的类型有哪些内容? 基本分类 以工作性质为标准 1、建设工程勘察、设计合同。勘察合同,指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。勘察工作是一项专业性很强的工作,所以一般应当由专门的地质工程单位完成。勘察合同就是
    • 工程合同延期证明包括什么内容?
      天津在线咨询 2022-08-07
      由于某某原因出现,工程合同延期证明,经双方协商一致将原合同约定的施工期限延长至----------,双方互不追究责任
    • 延期工程合同的如何认定
      澳门在线咨询 2022-12-18
      建筑工程是有规定的工期的,在相应的工期里面必须要按时的完工,要是不按时完工的话而预计会有延期的情况,就需要打一个工程延期的申请,避免赔偿延期钱。补充协议只要说明延期后工期,延期责任如何承担,就可以。最好有建设单位和监理单位签字盖章。
    • 包括包括工程承包合同的内容
      重庆在线咨询 2023-06-27
      承包合同内容具体如下: 一、发包方和承包方的名称; 二、发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。这是承包合同必须的条款,如果无法明确当事人就无法确定权利的享有者和义务的承担者,发生纠纷时也难以解决; 三、承包项目的内容以及发包方的具体要求。这也是承包合同必须具备的,如果没有此项承包合同无法成立; 四、承包期限和起止日期。承包期限直接关系到双方权利与义务的履行时间,涉及当事人的利益; 五、发包
    • 工期顺延如何认定
      黑龙江在线咨询 2022-05-29
      发包人主张承包人工期违约,承包人往往抗辩具有工期顺延的情形,对于符合何种条件才能顺延工期,应当根据合同的约定。合同没有规定或规定不明时,一般对于不可归责于承包人的事由、因气候因素并经建设主管部门认可的、固定假期等造成的延误可以不计入工期事项。