施工工期延误违约金上限-法师兄

施工工期延误违约金上限

来源：法律编辑整理时间： 2021-12-20 17:58:42 153 人看过

一、施工工期延误违约金上限

具体没有一个固定数字，需要根据合同约定确定，一般按合同总金额的0．1％～0．5％合适一些吧，上限一般不超过20％～30％。

根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

二、建筑工程违约金的上限是多少

（一）国家没有硬性规定违约金的最高限额。

（二）工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0．5％支付违约金。

（三）如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金，因为承包人的原因造成逾期竣工，那么可以按照以下方法来解决：

1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。

2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。

三、申报工程延期的条件有什么

由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。

（一）监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；

（二）合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；

（三）异常恶劣的气候条件；

（四）由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；

（五）除承包单位自身以外的其他任何原因。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
违约金
最高可达多少的工期延误违约金？

工期延误违约金上限是实际损失的30％。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用赔偿条款的规定。工期延期是工程延误或进度延误，是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工期延误的规定是什么工程工期延误，即因工程施工中任何一项或多项工作的实际完成日期较合同约定完成日期要迟，而造成了整个合同工期的延长。工期延误的危害是双方的。对业主造成的危害：因工程延误，业主无法及时交付使用、投入生产，则将无法按照计划实现投资效果，从而失去了盈利的机会，市场利润的损失不可小觑。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

2023-07-08

284人看过
继续履行
工期延误赔偿标准上限

一般是20%。如果没有约定最高违约金，通常以20%左右为标准，但是没有绝对限制，如果造成损失远远超过20%的损失的话，仍然可以继续主张。根据相关法律的规定，工期延误赔偿没有绝对的上限，通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的，违约金要求过高的，也可以进行谈判来向法院申请适当调节。一、员工违反竞业限制协议什么时候生效员工违反竞业限制协议的，公司可以采取以下方式处理：1、按照协议约定，要求员工支付相应的违约金。根据《劳动合同法》第二十三条规定，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。也就是说，当双方在竞业限制协议中约定违约金的，公司就可以按照约定，要求员工支付违约金。2、依法要求员工赔偿公司实际损失。根据《劳动合同法》第九十条规定，劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔

2023-03-23

92人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过

违约金
工期延误违约金如何避免产生纠纷

(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价；(2)如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算；(3)如果因发包人的原因，造成在工程的关键线路上工期延误，承包人应及时收集并保管证据，包括使用照片、摄像等手段固定证据。一、发包人的义务有哪些（一）不得违法发包的义务发包人可以与一个总承包人订立总承包合同，也可以分别与几个承包人订立承包合同，但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。（二）接受建设工程并且按照约定支付工程价款建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（三）增付费用的义务如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按

2023-06-28

273人看过
工程造价
施工工期延误怎么处理？

最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费。若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费。索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期；4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。一、施工合同的主要条款有哪些？施工合同的主

2023-06-25

125人看过
免责条款
工期延误的违约责任有哪些

避免工期拖延的违约责任的方式如下：第一、约定好开竣工日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工，就会带来一些问题，也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款，而要求你在什么时候工程要竣工，当然被动。因此，最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工，如果对方延期付款，除承担相关违约责任外，工期顺延。第二、约定好工期拖延的免责条款。考虑到实践中工期拖延往往成为发包方克扣工程款及要求承包方支付违约金的重要理由，应当在签订施工合同时明确凡非因承包人因素造成的工期拖延(包括人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等)均应顺延工期，同时发包方还应给予一定的费用补偿。一、土建合同注意事项包括哪些土建合同注意事项主要包括以下方面：1、审查发包人和承包人的履行情况，例如发包人的主体资格，资金问题。承包人的资质、施工能力、社会声誉和财务状况；2、注意履约管理的工期，比如开

2023-03-10

297人看过
违约金
工期延误责任书违约金的标准是什么?

如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的，则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金;约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。一、违约金过高怎么办？违约金过高可以请求法院调整。违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金；约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者

2023-06-22

441人看过

违约金
工程逾期竣工违约金的上限，工程逾期竣工违约金过高如何处理

一、工程逾期竣工违约金的上限工程逾期竣工违约金的上限并没有法律的明确规定，实践中工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。另外参照《民法典》对定金的约定限制可以得知，一般违约金的额数额不得实际损失的百分之三十。二、工程逾期竣工违约金过高如何处理工程逾期竣工违约金过高的处理方式主要是请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。对于逾期竣工造成实际损失可计量的项目，其逾期竣工违约金调整的基本原则为调至实际损失的130%以内，而具体调整幅度应根据项目的具体情况确定。对于逾期竣工造成实际损失不可计量的项目，其逾

2023-06-26

72人看过
违约金
合同工程延误违约金金额是多少钱

合同工程延误违约金金额是多少钱在法律上并没有明确规定，要由双方协商认定。根据《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、《民法典》对于违约责任的规定第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方

2023-02-09

61人看过
仲裁机构
延迟施工的违约赔款

1、工程延误的违约金在合同总金额的0．1％到0．5％，不会超过30％。2、不过要看具体的情况，违约的情况不同，违约金的金额也就不同。3、一般建筑工程的合同延期，那么，违约金最高也就是在合同总价5％左右。建设工程延期和工程延误的区别？工程延期：承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误：损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承

2023-07-12

50人看过
违约金
误期违约金赔偿限额

工期延误违约金上限是实际损失的30%。有约定损害赔偿的,依照约定;合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。一、合同的违约责任怎么写合同违约责任条款可以直接将以下内容写进合同：1、违约责任条款约定；2、损害赔偿的范围；3、违约金；4、违约责任承担方式，即当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、合同违约责任的承担方式是什么合同违约责任的承担方式如下：1、继续履行。继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务；2、补救措施。补救措施是债务人履行合同义务不符合约定，债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时，可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施；3、损害赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义

2023-02-19

220人看过

业主
施工延误工期多久可以索赔

重新施工延误工期可以要求索赔。工期索赔的计算方法1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。一、工程索赔报告的内容有哪些工程索赔报告的内容包括：1、总论部分。是索赔报告的开始部分；2、合同引证以及索赔额计算部分；3、期延长论证；4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔过程中需要注意：1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分

2023-03-26

419人看过
不可抗力
商品房施工因疫情延期复工，施工方属于违约吗

商品房施工因疫情延期复工，施工方不属于违约，施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。一、建设工程发包方式有哪些？常见的工程发包方式有以下三种：1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位，或发包给由多个施工单位组成的施工联合体，作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。总承包单位在承包工程后，主要依靠自己的施工力量完成施工任务。其可以视工程的需要，并经过发包人同意后，再委托其他施工单位作为分包单位配合施工。2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位，或多个施工单位组成的施工联合体；或施工合作体，作为施工总承包管理单位，在该施工总承包管理单位的管理下，发包人另向其他施工单位发包。一般情况下，施

2023-02-20

167人看过