施工工期证明怎么写-法师兄

施工工期证明怎么写

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-23 11:16:37 130 人看过

一、施工工期证明怎么写

1．需要明确证明的目的和内容，包括工程概况、施工状况、赶工情况、延期理由、延期时间以及后续措施等。

2．在撰写证明时，应注意客观、准确、清晰地描述实际情况，并尽可能提供有力的证据支持。

3．证明的格式和排版也应规范、整洁，符合相关要求。

4．需要签字盖章，确保证明的真实性和有效性。

二、施工延期的申报审批

1．在施工过程中，由于各种原因可能会导致工程延期。如果发生这种情况，承包单位需要及时向监理工程师申报，并按照规定的程序进行审批。

2．申报延期的条件包括监理工程师发出的工程变更指令、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因、异常恶劣的气候条件以及由业主造成的任何延误、干扰或障碍等。

3．在申报延期时，承包单位应提交详细的申述报告，包括延期理由及依据。监理工程师在收到报告后应及时进行调查核实，并准确地确定出工程延期时间。

4．如果延期事件具有持续性，承包单位需要提交阶段性的详情报告，并在事件结束后提交最终的详情报告。

5．监理工程师在审批工程延期时应遵循合同条件、影响工期、实际情况等原则，并根据实际情况作出合理的决定。

三、工程延期审批原则

工程延期审批是施工过程中非常重要的环节之一，它涉及到工期、质量、成本等多个方面。在进行工程延期审批时，需要遵循一些基本原则。

1．合同条件是审批工程延期的基本前提，只有符合合同条件的情况才能被考虑。

2．只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。

3．实际情况也是审批工程延期的重要考虑因素之一，承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载，并及时向监理工程师提交详细报告。

4．监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析，并做好有关记录，以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

经理
工程保修期满证明书怎写

合同编号：施工单位全称竣工验收合格日期年月日截止日期年月日保修责任内容及规定期限质量缺陷问题整改落实情况施工单位意见：该工程于年月日竣工验收合格，并已经全部移交给接收单位，根据合同及质量缺陷保修书要求（质量保修期为年），现保修期已到期，保修期内无质量缺陷问题须修复／接收单位提出的质量缺陷问题已经全部整改完成，请相关单位予以确认。项目经理：（公章）使用单位意见：项目工程师：技术负责人：（公章）监理单位意见：监理工程师：总监理工程师：（公章）建筑工务局意见：项目工程师：科室负责人：（业务章）说明：1、竣工验收合格日期以建设单位在工程竣工验收报告上盖章确认的日期为准。2、本表作为工程质量保修尾款支付的依据，如有接收管理单位提出的质量缺陷未及时保修情况，须扣除相应款项后方可支付未款。3、本表一式四联，发包人、承包人、监理单位、设计单位各执一联，每联各单位均需盖章。发包人（全称）：＿＿＿＿承包人（全

2023-06-08

306人看过
保全
村里开长期在外工证明怎么写

兹证明，本村村民某某（身份证号码某某），长期在外务工，特此证明，某某村民委员会某年月日。一、拆迁补偿方式货币补偿货币补偿是通过不同的法定依据由专业的评估机构对被拆迁房屋进行专业的估价，生成有据可循的多远组成的补偿金额。以下介绍三种法定评估依据：市场评估价是指被拆迁房屋的房地产市场价格，是由符合规定的专业估价机构，根据估价目的，遵循估价原则，按照估价程序，选用适宜的估价方法，并在综合分析影响房地产价格因素的基础上，对房地产在估价时点的客观合理价格或价值进行估算和判定的活动。商品房交易均价是指同区域同类型普通住宅商品房交易平均价格，由相关部门每季度定期汇总测定并公布。重置价是指由估价机构采用估价时点的建筑材料和建筑技术，按估价时点的价格水平，判定出重新建造与估价对象具有同等功能效用的全新状态的建筑物的正常价格。上述三种价格都是拆迁补偿的法定依据，但用途各有不同，在不同情形下分别适用。产权置换产

2023-02-20

277人看过
结婚证
不涉及施工工程量怎么可以证明已经施工

《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》规定当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人可以证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量的，可以根据当事人提供的其他证据确认实际工程量。本条规定，从实际出发，从证据的角度平衡双方的利益，有利于维护施工单位的合法权益。在实践中，根据工程惯例，除工程签证表外，确认工程量的证据一般包括：双方的信函、会议纪要、变更通知、设计变更图纸、施工日志、工程费用定额等。在履行建设工程施工合同时，要保存证明自己实际完成工程量的证据，一是要保存完整，二是要记录清楚，防止诉讼证或提交的证据被误读。道路施工工程量纠纷起诉流程（一）当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名

2023-08-07

475人看过
证人证言
工伤证明人怎样写证明书

1、本人自述事故经过。2、1-2人的旁证材料，旁证材料写好后，由申报企业注明旁证人身份并加盖公章。3、原始病历和医疗诊断证明并复印（原件核对后退回）。4、当月考勤资料（盖章）。5、职业病认定工伤须提供病者的职业病防治所（疾控中心）的职业病诊断证明书以及人事档案。一、工伤认定书需交些哪些材料工伤认定书需交的材料：一、复印件，或确立的有效证明(工资表.工作证.工卡.同事的证明等)二、受伤害职工复印件三、医疗机构出具的受伤害后首诊诊断病历或职业病诊断书(或职业病诊断鉴定书);交通事故要提交四、目击证人出具的旁证材料(证人证言，附目击证人的身份证和联系电话)。二、申请工伤认定需要哪些证据需要哪些证据申请工伤认定需要如下证据：1、搜集与用人单位存在劳动关系的证据：工资卡、工资存折、工资条或其它工资发放记录、职工花名册。用人单位向职工发放的“工作证”、“服务证”、“上岗证”、“外派证”等能够证明职务职

2023-06-25

246人看过

工程施工合同
照明亮化工程施工合同范本怎么写的？

你好，照明亮化工程施工合同范本如下：甲方：乙方：内蒙古xx有限责任公司经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。一、工程概况1、工程名称：xx大酒店LED亮化工程2、地点：3、工程内容：二、乙方所购产品要求：1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管。价格、数量、型号详见附表：2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。5、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源接口）。合同工期1、开工日期。2、合同工期总日历天数。三、工程质量与验

2023-08-09

97人看过
证人证言
工友在工地受伤,证人怎么写证明

叙述工伤发生全过程，目击证人证词需要写明：在何时、何地、看到伤者做什么事情、受到什么样的事故伤害的详细经过，并能承担目击事实责任。并注明证明人的工号、姓名、日期等。劳动部按照工伤事故报告单以及单位和职工提供的其他资料来认定工伤，只有工伤认定后,职工才能参加工伤鉴定,鉴定等级是单位给职工工伤待遇的依据。一、发生交通事故后，工伤认定将如何调查取证属于交通事故的，提交公安交警部门确定的事故责任结论证明;特殊情况需提交的其他证明材料。在受理工伤申请材料后，要对当事人递交的材料进行梳理，并列出调查的“疑点”。收集材料包括单位(个人)工伤申请报告书、受伤职工的身份证件、参保情况、医疗诊断结论、劳动关系证明及现场目击证人证言等。工伤认定中，存在的疑点主要在申报时间、伤者身份、受伤时间、伤害部位、首诊病历、目击证人及当事人的陈述等。不同类型的伤亡事故可能存在的疑点也不同。如用人单位向工伤认定部门提供自相矛

2023-06-21

462人看过
证明标准
施工合同工期违约证明标准是怎样的?

证明标准是指负担证明责任的人提供证据证明待证事实所要达到的程度。第一种证明标准即较低的证明标准对施工单位很有利。因为建设工程的施工过程相当复杂，建设工程施工中不可避免的出现这种或者那种导致工期延误的事项。第二种证明标准较为严格，对建设工程施工企业的要求比较高。目前，第二种证明标准越来越成为建设工程逾期竣工违约金纠纷的审理中的主流证明标准，这也对建设工程施工企业的应诉能力提出了较高的要求。如果建设工程施工企业对此没有较为清晰的认识，极易造成重大经济损失。综合上面所说的，装修工程合同一方不履行自己的责任，那么对于违约方必定就需要承担违约的责任，如果存在的违约的金额就需要由双方来进行协商，只要在法律所规定的范围都是可以受到保护，如果超过了所规定的范围，支付违约金的一方是可以不用理会的。一、怎么收集工程欠款的诉讼证据1、当事人诉讼主体资格的证据本类证据大致是双方的工商登记资料，如营业执照或工商查询

2023-04-10

348人看过
工程施工
施工合同必须写工程施工期限吗

必须写。法律规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。所以施工合同要写施工的期限。工程施工合同未备案要怎么备案工程施工合同未备案可以到网上申报备案，承包人登陆政府门户网站，根据网站的提示申请备案，填写好相关的资料信息，然后到合同备案管理机构办理合同备案手续即可。进行建设工程合同备案的具体步骤：法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限的，要在7日内到指定的部门备案。备案的流程包括以下几项：1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程

2023-07-31

177人看过

证人证言
怎么写公司员工证明书

一、怎么写公司员工证明书公司工资证明兹证明先生/女士(已婚未婚离婚)系我单位(正式临时兼职)在职员工，其现在我单位担任职务，职称；已在我单位工作年，我单位性质为。其月均总收入为人民币万仟佰拾元整(小写￥)。身份证号为：。对以上所提供资料的真实性我单位负法律责任。特此证明。单位地址：人事劳资部门联系人：联系电话：单位盖章：年月日我做按揭时，银行要求我提供的收入证明格式，希望能有所帮助收入证明兹有_____同志，身份证号码_________________，居住地址_________，自___年__月__日至今在我单位工作，任___职务.该同志的劳动用工形式属于____，其本人月收入为人民币(大写)_____元.特此证明上述内容真实无误，我单位对此承担相应的法律责任.(单位公章或劳资部门章)年月日备注：1、单位全称：_________2、单位地址________：邮编______3、单位人事(

2023-06-10

350人看过
医疗费
帮别人证明工伤怎么写

一、帮别人证明工伤怎么写帮别人证明工伤的书写是：先写明证人的姓名、性别、年龄、民族、户籍所在地、现住所地、工作单位、联系电话等基本信息。再讲明证言所要证明的内容即：证人和受工伤的工人之间的关系（例如同事等）、受工伤的工人何时进入用人单位工作，是否签订劳动合同，发生工伤事故的时间、地点、在场人员、原因以及所在单位事后对受工伤的工人的处理等其他信息。最后签名并注上出具证言的年月日即可。没有字数的要求，说明问题即可。二、工伤需要什么证据工伤需要的证据包括以下这些：1.工伤认定书：发生工伤事故后，如果用人单位在30天内不向人社局申请工伤认定，工伤职工应该在1年内向人社局申请工伤认定。2.劳动能力鉴定书：人社局作出工伤认定后，再向市劳动能力鉴定委员会申请劳动鉴定。3.医疗费用发票、鉴定费用发票等。工伤认定书是为了判定事故是否属于工伤的证据，劳动能力鉴定书是根据伤残等级计算赔偿金额的依据，医疗费用发票

2023-04-25

90人看过
预付款
怎么写工程预付款证明

一、工程预付款工程预付款，又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。二、怎么写工程预付款证明工程预付款证明甲方(委托方)：乙方(承接方)：工程预付款金额：xxxxx(大写)xxxxx(小写)今xxxxx年xxxxx月xxxxx日乙方收到此款，特此证明!甲方(签名)：乙方(签名)：此表一式两份，供双方保存

2023-05-30

361人看过
法律综合知识
证明认定人工伤怎么写

一、证明认定人工伤怎么写本人工伤证明书应写明工伤员工身份信息；发生工伤事故的日期、时间、地点（岗位）；见证工伤证人或其他佐证；当日救治医院及转院（指定医院）的出院小结、手术记录、检查报告等。法律依据：《工伤保险条例》第十四条，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、工伤认定要提供的材料有哪些工伤认定申请应当提交的材料有：1．受害人身份证复印件及个人申请；2．证人证言

2023-10-03

389人看过

工龄
现单位工龄怎么写证明

一、现单位工龄怎么写证明1，如果给他人写证明，基本格式是：关于XXX的工龄证明XXX于X年X月在某公司正式纳入编制员工，从事某某项工种，特此证明。证明人：xxxxx年x月x日2，如果自己给自己写证明，基本差不多，只是自己动笔别人或单位签字盖章而已，不复杂。二、如何办理工龄证明1、凡办理养老保险工龄证明须出具申办养老金手续单位的介绍信。2、按国家有关政策规定，凡失业、被单位开除、除名、自动离职期间不计为工龄。3、凡办理购房工龄证明须提供售房单位印制的表格。4、单位委托人事代理的须出具单位介绍信，个人代理须出具代理协议书。5、凡被原单位批准辞职的人员，被新单位重新录用后，可办理身份认定手续;6、接收单位应提供《流动人员接收函》一份;7、填写《辞职人员干部身份认定审批表》一式三份;8、辞职申请表原件一份;9、经审批同意后由人才交流中心出具《干部身份证明书》、《流动人员工作介绍信》，工龄证明。

2023-05-28

414人看过
职业资格
2023考研工作证明怎么写

考研工作证明范本一工作证明兹有我单位(同志)，身份证号码：______________自7月于部门，从事工作，现于申请参加全国硕士研究生入学考试。特此证明备注：此证明仅作报考职业资格证书凭据，不作其他用途。本单位对此证明真实性负责。部门联系人：联系电话：(公司)人事部(公章)年月日考研工作证明范本二兹有我单位______(同志)，身份证号码：_________________________自_____年_____月于项目部门，从事项目实施工作，现于____年___月___日申请参加20xx年全国硕士研究生入学考试。特此证明备注：此证明仅作报考职业资格证书凭据，不作其他用途。部门联系人：联系电话：公司(公章)20xx年xx月xx日

2023-05-31

180人看过