建筑工程施工意向书范本
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-09 16:54:36 381 人看过

一、xx机械制造有限公司新建工程坐落于XX县新开镇,占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工,预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好,甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房,仓库)承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商就双方参与xx机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点:

1、甲方的权利义务

(1)、负责施工现场三通一平工作。

(2)、负责确认水准点、坐标点,以及书面形式通知乙方。

(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸),组织设计单位和乙方,管理单位进行图纸会审。

(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。

(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况,提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。

(8)、甲方负责承担全部招标代理费用。

意向人:

日期:xx年xx月xx日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 19:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 《建筑工程冬期施工规范》总则:
    (一)为了在建筑工程冬期施工中认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程。(二)本规程适用于工业与民用房屋和一般构筑物的冬期施工。(三)本规程冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5时解除冬期施工。(四)凡进行冬期施工的工程项目,应复核施工图纸;对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。(五)进行冬期施工的工程,除遵守本规程外,尚应遵守国家现行有关标准、规范的规定。土方工程注意事项有哪些?冬期施工应注意问题是什么?大面积的土石方开挖工程现场应该注意的关键点有1、开挖边界。超过了边界线的开挖估计不会计算工程量2、爆破安全管理;3、开挖边坡的排水,尤其是工作面顶端的排水设施,不做好可能到导致工作面塌方,造成安全事故4、施工机械的合理配置,不能出现窝
    2023-08-17
    467人看过
  • 建筑工程施工技术的合同范本撰写指南
    建筑工程施工承包合同的写法如下:1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息;2、然后针对承包工程概况、工程质量、工期、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定;3、最后由双签字盖章、注明日期。建筑工程施工监理的作用(1)建设工程各责任主体,是工程质量的制造者。五方直接责任主体的质量行为,是工程质量过程控制的关键因素,与工程质量的最终结果密切相关。建设、勘探、设计、施工、监理单位在工程实施台过程中的各环节,通过自我约束和相互制约,都能完全执行行政法规和技术标准,这就形成了保证工程质量的基础。施工图审查和工程质量检测机构,既是对五方直接责任主体质量行为和实物质量的监督评判者,又是工程质量的制造者。监督不严,就会失去保证质量的基础,评判不准或自身违反规范标准,将会制造质量问题。因此,在工程质量得以保证的程度上,建设工程五方直接责任主体和两方间接责任主体均起到关键性
    2023-07-22
    86人看过
  • 建筑公司资质施工工程范围
    (一)一级企业:可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。(二)二级企业:可承担单位工程造价1200万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。(三)三级企业:可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。公路工程施工总承包资质承包工程范围一级资质:可承担各级公路及其桥梁,长度3000米以下的隧道工程的施工。二级资质:可承担一级以下公路,单座桥长1000米以下、单跨跨度150米以下的桥梁,长度1000米以下的隧道工程的施工。三级资质:可承担二级以下公路,单座桥长500米以下、单跨跨度50米以下的桥梁工程的施工。
    2023-08-16
    455人看过
  • 施工单位建筑工程外架合同:范本及解读
    建筑工程外架合同的主要内容有:甲方(发包人),乙方(承包人),承包内容,承包单价和工期,付款方式,质量和其他要求,乙方必须保质,保量组织施工,双方的权利义务,违约责任。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。建筑工程施工阴阳合同的处理建筑工程施工的阳合同因为是行为人虚假的意思表示,该合同无效,阴合同按照法律规定认定其效力。法律规定,行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。
    2023-07-15
    112人看过
  • 建筑施工合同通用范本最新
    建筑施工合同通用范本最新文本应当包含建筑施工技术与质量的一般要求、违约责任、争议解决方式等内容。建设工程施工合同纠纷,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条确定按照不动产纠纷进行管辖。一、建筑施工合同通用范本最新建筑施工合同通用范本最新示范文本:首先,建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款;其次应当包括违约责任和争议解决方式;最后应当由当事人签名确认。二、建设工程施工合同纠纷管辖建设工程施工合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条之规定民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。
    2022-08-26
    65人看过
  • 建筑工程索赔意向书包含哪些内容?
    在日常生活中,我们经常听到经济补偿或赔偿等词汇吧,但很少听到索赔这一术语。不过这对于学习法律或者经济的朋友来说这应该并不陌生。在施工过程中发生合同规定之外的事项后,无论无论是承包方还是发包方都是可以按照规定进行索赔的。那么建筑工程索赔意向书怎么写?建筑工程索赔意向书的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。1、总论部分一般包括以下内容:(1)序言。(2)索赔事项概述。(3)具体索赔要求。(4)索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支;承包商的具体索赔要求。在总论部分之末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明各人的职称、职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。2、根据部分本部分主要
    2023-06-26
    146人看过
  • 建筑工程款申请书范文
    一、建筑工程款申请书范文建筑工程款支付申请书致:浙江**工程项目管理有限公司**市人民医院我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖,迟迟未能进行竣工验收,也无法进行该工程的审计工作,使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资,桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款,造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收,建筑主体也已经结顶,坡道桩部分至今未开挖,未能进行竣工验收而造成工程无法结算,且时间未能确定,根据**市人民政府专题会议纪要<<关于市医疗卫生中心项目建设有关问题的专题会议既要>>精神,我公司申请贵公司考虑实际情况,支付合同价款至85%,对坡道桩部分追加的工程量,也先支付增加额的70%完工进度款,以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。特此申请,请贵方同意并复函我方要求。此
    2023-04-12
    251人看过
  • 建筑施工安全责任承诺书范本是什么样?
    安全责任承诺书范本如下:甲方:乙方:为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“安全第一,质量第二,进度第三”的施工原则,确保襄渝二线施工生产的安全,搞好安全防护措施,把安全生产落实到实处,做到讲效益必须讲安全,抓施工必须抓安全,出现安全事故负担相应的经济损失和刑事责任,双方特签订本工程项目施工安全生产责任状。1、乙方的工作职责和范围乙方履行工作职责,负责工程项目的施工组织与管理。2、乙方的安全生产责任(1)、认真执行上级有关安全生产的规定,对所管辖班组(特别是外部劳务队伍)的安全负直接领导责任。(2)、认真监督执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组(包括外部劳务施工队伍)进行书面安全技术交底,履行签字手续,并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查,随时纠正违章作业。(3)、负责组织落实所管辖施工队伍的三级安全教育、常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点等进行的各种形
    2023-04-16
    179人看过
  • 建筑施工规范验收
    第1.0.1条:本规范适用于工业与民用建筑装饰工程的施工及验收。注:有防放射性、防腐蚀、防火等要求的装饰工程,应按设计要求或有关规定执行。第1.0.2条:装饰工程所用的材料,应按设计要求选用,并应符合现行材料标准的规定。对材料质量发生怀疑时,应抽样检查,合格后方可使用。第1.0.3条:装饰工程所用的砂浆、石灰膏、玻璃、涂料等,宜集中加工和配制。第1.0.4条:装饰材料和饰件以及有饰面的构件,在运输、保管和施工过程中,必须采取措施防止损坏和变质。第1.0.5条:抹灰、涂料和刷浆工程的等级及适用范围,应符合设计要求。第1.0.6条:装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后,方可施工。第1.0.7条:高级装饰工程施工前,应预先做样板(样品或标准间),并经有关单位认可后,方可进行。其他等级的装饰工程是否需做样板,应由设计确定。第1.0.8条:室外抹灰和饰面工程的施工,一般应自上而下进行。高层建筑采取
    2023-06-10
    110人看过
  • 建筑安装工程招标合同范本(投标书)
    __________(建设单位或招标办公室):在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察,设计,施工图纸,以及参观了建筑安装工地以后,经我们认真研究核算,愿意承担上述全部工程的施工任务.我们的投标书(标函)内容如下:我们的企业概况如下:我们特此同意,在本投标书发出后的______天之内,我们都将受本投标书的约束,我们愿在这一期间(即从一九____年____月____日起至一九____年____月____日止)的任何时候接受贵单位的中标通知.一但我们的投标被接纳,我们将与贵单位共同协商,按招标书所列条款的内容正式签署__________________建筑安装工程施工合同,并切实按照合同的要求进行施工,保证按质,按量,按时完工.我们承诺,本投标书(标函)一经寄出,不得以任何理由更改,中标后不得拒绝签订施工合同和施工;一但本投标书中标,在签订正式合同之前,本投标书连同贵单位的中标
    2023-04-22
    494人看过
  • 建筑工程施工协议合同书模板
    一、建筑工程施工协议合同书模板2008年3月份,某市开发区管委会招商引资,由某公司为其建设厂房由某某机械公司使用,然后由某市开发区管委会支付某公司建设成本及投资回报。鉴于土地不能办理出让手续,没有准建手续,因此如果联合建房风险很大。我方结合实际情况和法律规定,确定了垫资建房收取回报的方案。以下是合同具体内容:合同书甲方:某市开发区管委会法人:,职务:。乙方:某公司法人:,职务:。为了加快某市经济发展,甲方建设厂房一栋。因资金短缺,特吸引乙方进行投资建设,并定期支付乙方投资回报和实际建设成本。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。二、该土地位于,四至为:东至,南至,西至,北至,使用年限为
    2021-10-21
    197人看过
  • 工程索赔意向书范本是什么样的
    工程索赔意向书致:*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程,在2014年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。停工期间发生的费用及损失如下:1::施工人员的误工费;2:项目部管理人员的管理费;3:机械设备的闲置费;4:材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
    2023-05-04
    174人看过
  • 建筑工程施工合同示范文本签订的法律问题
    (一)法律定性:建筑工程施工合同示范文本是原国家建设部、国家工商总局制定。包含协议书、通用条款、专用条款、承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、建设工程质量保修书等内容,在施工实践中具有广泛的应用价值。二)施工合同签订时须注意“八大”重要条款:1、工程承包范围。工程范围是指承包人承包的工作范围和内容。是决定工程总价和单价计算依据。如经过招投标的,应根据招投标文件填定,其他可根据图纸填写。2、工期。工期分开工日期与竣工日期。施工方应依约按工期施工,严防工期延误。工期问题是发包方拒付或延付工程款常用的手段之一,施工方一旦工期延误,易被发包方索赔从而导致工程价款减少。开工日期应约定如下:x年x月x日开工,同时以甲方具备开工条件的最后一项,并发出开工指令为准。竣工日期约定如下:x年x月x日竣工,如因发包人原因或不可抗力,工期顺延。3、工程质量条款。施工人施工义务是按照工程设计图纸和施
    2023-06-10
    54人看过
  • 土建工程决算书范本
    一、土建工程决算书范本工程结算书应由施工单位编制。编制的格式,工程结算书、竣工图、施工现场签证单、设计变更单、以及国家相应的工程结算文件。工程结算书内容:第一部分:结算书的封面页,记明发包单位名称、工程项目、建筑面积、结算造价、编制单位等。第二部分:建筑安装工程结算表,包括单位工程项目、建筑面积、预算直接费、本年工程结算造价、上年工程结算造价、总造价等。第三部分:按各单位工程的分部分项工程编制的结算书。二、工程结算和工程决算有什么不同1、范围不同工程结算确定的是工程建设阶段的工程价款,包括建筑工程费、安装工程费等;竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费以及监理费、设计费、建设单位管理费等费用。2、主体不同工程结算是在建设单位和施工单位之间进行,有两个平等的主体;工程决算是由建设单位对工程项目发生的费用进行归集、分配、汇总编
    2023-04-12
    264人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 建筑工程施工许可属于建筑施工许可范围吗
      台湾在线咨询 2021-11-16
      建筑物应当办理施工许可证。从事中华人民共和国境内各类房屋建筑及其附属设施的建设、装修及配套线路、管道、设备的安装,以及城市市政基础设施工程的建设,申请施工许可证。投资30万元以下或建筑面积300平方米以下的建设项目,不得申请施工许可证。如果建筑工程投资在30万元以下或建筑面积在300平方米以下,可以不申请施工许可证,但仍需注意省人民政府住房和城乡建设主管部门是否调整限额。
    • 建筑工程施工合同书范本中需要重点规定哪些?
      贵州在线咨询 2023-04-04
      明确双方的权利和义务是建筑工程施工合同书范本中需要重点规定的。 1、甲方权利主要有: (1)对工程进度质量进行检查。 (2)等工程竣工后对工程进行验收。 (3)因乙方原因使得工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。 2、甲方义务主要有: (1)协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。 (2)支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。
    • 建筑施工合作协议范本中的范本什么意思
      北京在线咨询 2022-10-18
      由于一些大的建筑工程对施工质量要求比较高,一家单位很难独自完成,这时,其可以同其它单位合作,共同开展工程施工。既然是合作,就应该签署一份协议书,以防今后工程建设过程中出现纠纷和不必要的麻烦。那么工程施工合作协议范本是什么样的下面大家通过这篇范文具体了解下吧。 工程施工合作协议甲方:身份证号码:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及
    • 土木建筑工程履约保证书范本
      湖南在线咨询 2022-10-21
      正文:保证书签署日期(必须相同于或晚于合同签订日期)────────────────────────────────────当事人(法定名称和营业地址)组织类型(择一划“×”记号)承包人个人合伙联合企业公司──────────────────公司成立的所在国家────────────────────────────────────担保人(名称和营业地址)保证罚金──────────────────
    • 建筑施工合同刑事上诉状书的范本
      湖北在线咨询 2022-06-22
      上诉状 上诉人: 被上诉人:(刑事上诉状无被上诉人) 上诉人因一案,不服人民法院年月日()字第号,现提出上诉。 上诉请求: 上诉理由: 此致 人民法院 附:本上诉状副本份 上诉人: 年月日 [填写说明] 1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌,接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求,是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。 2、上诉理由。主要是针对原审裁判