发包方原因导致工程停工的情形有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-21 18:33:44 191 人看过

1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工;

2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工;

3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工;

4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工;

5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工;

6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工;

7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工;

8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。

当上述事件发生导致工程停工后,接下来有两种可能,其一,双方协商,停工事件发生的诱因,妥善解决,工程复工;其二,工程继续停工,承包方退场,合同终止,双方就已施工部分工程进行结算。

通常而言,由于发包人未及时提供原材料、设备、场地、技术资料,或者因为发生突发事件而导致的工程临时停工,一般不至于到双方终止合同,解除承发包关系的地步。实践当中,较常见的只有工程进度款支付严重逾期、发包方提出建设工程施工合同无效,或者发包方认为施工部分工程存在严重质量缺陷,且不同意承包人自行修复的情形,才会导致双方终止合同,退出施工。已经进入实际施工以后,施工合同的解除是一件大事,从常态上看,承发包双方当事人都应当是不愿意解除合同的,不愿意解除合同就是处于经济的考虑,合同一旦签订,项目一旦进入施工阶段,双方的投入都很大,各方投入的材料通常都有专用性,一旦停工,会造成建筑材料的浪费。而发包人一旦在工程中做到一半,承包人退场之后,后继施工队伍的工程程衔很难。如果没有承包人的配合,很难做,工期、质量都会受到很大的影响。

但尽管这样,我们还是看到了工程中途停工,承包人被迫退出工程施工的例子。目前我手上,还在处理两个中途停工的工程结算诉讼案件。其中一个案件,承包人建设的工程已经结顶,但还没有进行竣工验收,发包人提出工程质量存在严重问题,停止了工程进度款的支付,同时停了工地的供水、供电,以阻止承包人继续施工并要求折除已完工部分工程。在此情况下,承包人只能停止施工,终止合同,并要求对已完工部分工程进行工程款结算

在处理类似的案件过程中,作为律师,我们深感施工过程中签证与索赔工作的重要性,只有做好基础性的工作,一旦碰到不守诚信的发包人,我们就有能力,有足够的证据去保障、维护自己的正当权益。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 22:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 造成工程停建有哪些情形
    一、造成工程停建有哪些情形在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建、或者缓建。这里的“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况:1.发包人变更工程量;2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的,等等。在发生上述原因,致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,将自有机械和人员撤出
    2023-06-18
    136人看过
  • 甲方原因停工索赔的模板有哪些?
    按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,有关规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。停工索赔期限现今社会上,大部分的发包人与承包人签订的建筑工程合同,都是参照建筑工程施工合同通用条款制定的,因此,建筑工程合同通常都会有关于停工索赔期限的详细约定。当承包人因发包人原因停工而遭受损失的,应该在合同约定的时间内提出索赔请求,否则将可能失去索赔权利。例如建筑工程合同约定,承包人在索赔事件发生后28日内未向发包人提出索赔要求的,视为放弃或失去索赔权利的,那么承包人逾期未索赔的,往往就不能再要求发包人赔偿停工损失了。需要注意的是,承包人逾期未索赔的,事后是否有权要求发包人赔偿,在法律上尚没有非常
    2023-07-05
    232人看过
  • 因用工单位原因导致派遣工被退回的主要法律情形
    1、用工单位出现《劳动合同法》第四十条第三项的情势变更情形,即劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,比如当时用工单位本来要开展的项目需要这么一批专业性的派遣人员,但是后来项目被取消了,此时派遣单位可能会被用工单位退回;2、用工单位有《劳动合同法》第四十一条的经济性裁员情形,比如发生了企业重整、生产经营发生严重困难、进行重大技术革新或者经营方式转产调整等情况,那么用工单位本身已经要减少人员数量,必然会将不需要的派遣人员退回派遣单位;3、用工单位被法院依法宣告了破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的,那么该单位也必然会将派遣工退回;4、劳务派遣协议期满终止,这属于派遣工被退回的正常情形。检察院起诉阶段退回公安的基本原因人民检察院起诉阶段退回公安的基本原因,是刑事案件需要进行补充侦查。法律明确规定人民检察院审查案件,对于需要补充
    2023-08-17
    452人看过
  • 企业非因劳动者的原因而停工停产的情形
    (一)企业决定停工停产时,首先应当向职工说明情况。企业非因劳动者原因而停工停产的,应当采取会议等方式向职工说明停工停产原因、期限、停工停产期间拟安排的工作任务情况和拟执行的工资支付标准等相关情况,听取职工意见,并依法作出解释答复。企业在可能或已经出现停工停产情形时,请及时向所在地劳动保障部门反映情况,在劳动保障部门指引下做好预案,并将职工异常情况随时报告劳动保障部门,共同确保停工停产期间的企业秩序与社会秩序的和谐安定。(二)企业在短期停工停产期间的工资支付标准。停工停产不超过一个工资支付周期(最长三十日)的,为短期停工停产。停工停产前的工资,应当依法正常结算支付。停工停产开始后一个工资支付周期内,企业应当按照正常工作时间支付停工停产职工的工资。(三)企业在长期停工停产期间的工资支付标准。停工停产超过一个工资支付周期的,为长期停工停产。企业还能安排职工从事部分生产任务但不饱和的,可以根据拟安
    2023-06-05
    349人看过
  • 哪些原因导致工地工程款一直拖欠不给
    一、哪些原因导致工地工程款一直拖欠不给1.建筑工程款拨付不到位。受国际国内经济大环境影响,许多建筑企业经营困难,资金周转不灵,导致建设单位没有足够的资金满足施工企业工程进度的需要。加上有些建筑施工企业没有雄厚的资金先行垫付,从而形成大量的工程款被拖欠,由此引发了拖欠农民工工资问题,此类案件涉及的人数众多且金额较大。2.建筑行业监管不到位。《建筑法》明确规定不允许将工程分包给没有资质的企业或个人。在现实中,由于行业监管缺失或不到位,致使许多建筑项目被层层分包、以包代管,那些既没有资质又没有资金担保能力的“包工头”,私自招揽农民工在建筑企业务工。一旦出现亏损,便把损失转嫁给农民工,有的甚至一走了之,将拖欠工资问题扔给施工企业和政府。3,建筑企业自身管理不到位。一些建筑施工企业不与农民工签订书面合同,而是要求农民工与项目部、包工头签订劳务承包协议,而包工头与农民工之间多为“口头协议”。在兑现工资
    2023-10-16
    367人看过
  • 有哪些会导致劳动者工伤的情形
    劳动者工伤的情形具体包括:从事本单位日常工作或本单位负责人临时指定工作而负伤的;因工作环境造成职业病的;工作时间和区域内遭遇意外伤害的或突发疾病造成死亡的;因履行职责遭致人身伤害的;因公外出期间由于工作原因遭受伤害的等。劳动者工伤情形有什么(一)职工在工作时间和工作场所内受到伤害,用人单位或者社会保险行政部门没有证据证明是非工作原因导致的;(二)职工参加用人单位组织或者受用人单位指派参加其他单位组织的活动受到伤害的;(三)在工作时间内,职工来往于多个与其工作职责相关的工作场所之间的合理区域因工受到伤害的;(四)其他与履行工作职责相关,在工作时间及合理区域内受到伤害的。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场
    2023-07-28
    187人看过
  • 哪些情形导致建设工程施工合同无效
    1、建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义订立的建设工程施工合同。2、建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义订立的建设工程施工合同。3、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,或者承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人订立的建设工程施工合同。4、总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件的承包单位订立的建设工程施工合同。5、分包单位将其承包的工程再分包订立的建设工程施工合同。一、项目法人责任制与建设工程监理制的关系是什么(1)项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件。(2)建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障。根据《中华人民共和国建筑法》相关规定:第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超
    2023-03-07
    453人看过
  • 工程发包形式的相关程序有哪些?
    1、对申请承包分包工程的分包方的资质等级、资源条件、施工能力及其业绩等进行资格审核。2、采用招标的方式选定分包方,要规定招标投标纪律,避免舞弊行为和不正当竞争手段的发生。3、评标和决标,应有一个相互制约而且是各专业人员组成的机构。4、选定分包方后,应签订工程分包合同。一、建设工程合同纠纷发生的原因1、承包人没有资质,导致合同无效(1)、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。在建设工程合同中,经常会出现一些非法转包,违法分包的情况,违反了法律的禁止性规定导致合同无效,以至于当事人的合法利益受到损害。或者签订合同的承包人是挂靠经营,自己根本不具备承包工程的资格。因此,在签订合同时,发包人或者业主要严格的对承包人的资格进行审查,以免发生纠纷。2、拖欠工程款工程款拖欠也是建设工
    2023-06-20
    428人看过
  • 工程项目发包方式有哪些,工程项目发包的条件有哪些
    工程项目发包方式包括平行承发包模式、工程项目总承包模式,设计或施工总分包模式,联合体承包模式等,工程项目发包的条件包括有与发包的建设项目相适应的技术等。一、工程项目发包方式有哪些工程项目发包方式:1.平行承发包模式平行承发包是指项目业主将工程项目的设计、施工和设备材料采购的任务分解后分别发包给若干个设计、施工单位和材料设备供应商,并分别和各个承包商签订合同。2.工程项目总承包模式工程项目总承包模式是指业主在项目立项后,将工程项目的设计、施工、材料和设备采购任务一次性地发包给一个工程项目承包公司,由其负责工程的设计、施工和采购的全部工作,最后向业主交出一个达到动用条件的工程项目。3.设计或施工总分包模式4.联合体承包模式联合体是指由多家工程承包公司为了承包某项工程而组成的一次性组织机构。联合体的组建一般遵循一定的原则。5.CM模式CM是一种特定承发包模式和国际公认的名称。二、工程项目发包的条
    2022-07-03
    61人看过
  • 导致员工官司败诉的三大原因有哪些
    据有关部门提供的资料显示,近几年来,劳动争议的官司有70%是企业败诉,有3%是职工败诉。那么,职工败诉的原因是什么呢?记者在采访时发现,主要有三个方面的原因:一是缺少证据又过时效,二是告错地方,三是劳动关系和劳务关系不明确。职工找到了败诉的原因之后,如果今后遇到劳动争议,自己就要对症下药,先从自己身上找原因,然后,再找企业的原因,最后,决定是否打官司,掂量一下打官司胜败率,如果败率高,最好与企业调解劳动争议。原因一:缺少证据又过时效屈女士与北京某材料厂签订了无固定期劳动合同。在2000年8月至2001年3月期间,屈女士因病未能上班,该厂没发屈女士这期间的工资,称在屈女士42岁时为她办理内退。但是,屈女士没有书面证据,该厂也不承认。2001年7月20日,该厂通知屈女士去卖报,但屈女士以自称有病没去,直至11月14日。这期间屈女士以该厂不收假条为由,没向该厂递交病休证明,但该厂也不承认,屈女士
    2023-04-28
    80人看过
  • 民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些
    一、民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些根据《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、发包人的义务都有哪些1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程
    2023-04-13
    275人看过
  • 因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗
    在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。(3)发包人修改设计。2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿
    2024-03-30
    391人看过
  • 建筑工程施工合同有哪些法定情形会导致无效
    一、建筑工程施工合同有哪些法定情形会导致无效建筑工程施工合同有以下法定情形会导致无效:1.未采取书面形式订立的建筑施工合同;2.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;3.国家重大建设工程合同,未按照规定订立相关文件的;4.其他情形。二、建筑施工合同的特征是什么1.具有严格的计划性。签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。2.承包人主体资格受到严格限制。建设工程施工合同的承包人,除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外,应当遵守企业资质等级管理的规定,不得超级承揽任务。3.签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。4.建设工程施工合同实
    2023-09-27
    179人看过
  •  因疫情导致的工资发放问题
    如果新冠肺炎患者、疑似病人或密切接触者由于被隔离治疗或隔离观察等隔离措施而无法正常工作, 企业应支付劳动者在此期间的工资报酬。隔离期结束后,对仍需停止工作进行治疗的患者,企业按照劳动者患病的医疗期有关规定支付其病假工资。如果新冠肺炎患者、疑似病人或密切接触者由于被隔离治疗或隔离观察等隔离措施而无法正常工作,企业应支付劳动者在此期间的工资报酬。隔离期结束后,对仍需停止工作进行治疗的患者,企业按照劳动者患病的医疗期有关规定支付其病假工资。 隔 离 期 工 资 发 放 政 策根据素材1中的内容,被隔离员工在隔离期间仍然可以获得正常劳动支付的工资。但是,如果员工需要停止工作治疗,则根据《传染病防治法》第四十一条的规定,所在单位不能停止支付其隔离期间的工作报酬。因此,被隔离员工的工资应该按照相关规定正常发放。不同企业和行业可能有各自的规章制度和操作流程。因此,在制定相关策略和实施计划时,应充分考虑
    2023-09-21
    97人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 的工程因发包方原因导致工程推迟两年多开工怎么办
      河南在线咨询 2022-11-02
      不知你们当时的合同上有无具体违约的规定了,如有那么按照合同约定处理,没有按照实际造成的损失要求计算的,如还有疑问和需要可致电律师进行详细咨询
    • 因甲方原因导致停工,农民工工资有没有?
      青海在线咨询 2022-09-05
      《工资支付暂行条例》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月标准,则按最低工资标准支付。第十八条各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的,由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补
    • 因发包人的原因致使工程停建的,承包人可以要求发包人赔偿哪些损
      吉林省在线咨询 2023-06-12
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 因施工方原因导致工人停工,民工该怎么算?
      黑龙江在线咨询 2022-10-30
      最好双方协商解决,或者按照约定的工资标准进行计算。
    • 因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加
      重庆在线咨询 2022-01-24
      1、因甲方原因导致工程延误,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承担违约责任,赔偿损失。合同中的免责约定显失公平,可以起诉撤销,但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示,并且约定价款不因此调整,显然这些风险都属于可预测范围,不然也不会作提示。因此,你司不能要求增加价款。