99版建设工程施工合同规定的工期可以顺延的情况-法师兄

99版建设工程施工合同规定的工期可以顺延的情况

来源：互联网时间： 2023-04-21 14:31:02 134 人看过

一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

四、工程师指令错误造成工期顺延;

五、事件责任在第三人或第三方，项目经理为保证人员生命财产安全采取紧急措施的;

六、设计变更和工程量增加;

七、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

八、不可抗力;

九、延期开工请求获工程师同意或工程师未在规定时间内对延期开工的请求作答复的;

十、发包人原因造成停工的;

十一、工程师检验影响施工正常进行，且检验结果为合格的;

十二、对已隐蔽的工程重新检验，检验结果为合格的;

十三、由于设计原因或设备制造原因导致试车达不到验收要求，责任在发包人的;

十四、在施工中发现古墓、古建筑遗址及出现影响施工的地下障碍物的;

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）确定的可以顺延工期的条件
477人看过
有规定建设工程合同工期应当合法顺延吗
262人看过
建设工程可以延期合同吗？
102人看过
《施工合同》规定了工期顺延有哪几种情形?
178人看过
工程合同哪种情形工期可以顺延,如何防范工程合同的风险
320人看过
建设工程合同可以在法律上自愿顺延吗
323人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工合同相关文章

口头合同
建设工程合同延期可以用口头合同吗

一、建设工程合同延期可以用口头合同吗不能以口头的方式订立建设工程施工合同，建设工程合同除双方当事人意思表示达成一致外，还应当采用书面形式明确双方的权利义务。建设工程合同为要式合同，工程建设具有极强的专业性且内容复杂，如果不采用书面的正式形式，极易为未来预留隐患。二、建设工程合同应当采取什么形式《中华人民共和国民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。口头合同由于没有必要的凭证，一旦发生合同纠纷，往往举证困难，不易分清责任。而书面形式的合同由于对当事人之间约定的权利义务都有明确的文字记载，能够提示当事人适时地正确履行合同义务，当发生合同纠纷时，也便于分清责任，正确、及时地解决纠纷。建设工程合同一般具有合同标的额大，合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应当采用书面形式。三、建设工程合同的内容包括哪些在实践中，较大工程建设一般采用的是合同书的形式订立合同。通过合同书，当

2023-06-16

216人看过
不可抗力
工期顺延的规定

工期顺延的条件包括工程量增加、发包人变更设计、发包人未按时提供施工材料、发包人未按时支付工程进度款、承包人与发包人出现纠纷、工程质量问题以及不可抗力因素。工期顺延的条件包括以下方面的内容；1、工程量在施工过程中有所增加，承包人无法在原规定时间内完成；2、发包人在施工过程中变更设计；3、发包人未按合同要求按时提供施工必须材料；4、发包人未按合同要求支付工程进度款，承包人有权停工直至发包人履行其义务；5、承包人与发包人直接出现需要停工处理的纠纷；6、工程质量出现问题；7、出现不可抗力或其他因素，比如地震，洪水，暴雨等。工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：（一）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（二）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能

2023-06-30

252人看过
不可抗力
工程合同工期顺延情形包括哪些

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更，导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。

2023-04-16

334人看过
工程施工合同
安装工程施工合同算建设施工合同吗

安装工程施工合同不算建设施工合同。建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动，主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿井、水库、电站、通讯线路等。一、哪些工程不需要领取施工许可证下列工程不需要领取施工许可证：1.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程所谓的限额以下的小型工程指的是：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。2.作为文物保护的建筑工程《建筑法》第83条规定：“依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。“3.抢险救灾等工程《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用于本法4.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑

2023-06-20

101人看过

行政许可决定
深圳《建设工程规划许可证》延期规定

法律依据《中华人民共和国行政许可法》(2004年)440608第五十条被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请。但是，法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。行政机关应当根据被许可人的申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。《中华人民共和国城乡规划法》中华人民共和国主席令第七十四号(2008年)第四十、四十三、四十四条第四十条在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合

2023-05-28

53人看过
工程施工合同
建设工程施工合同垫资承包施工

垫资承包施工，是指在工程项目建设过程中，承包人利用自有资金为发包人垫资进行工程项目建设，直至工程施工至约定条件或全部工程施工完毕后，再由发包人按照约定支付工程价款的施工承包方式。随着国内外建筑市场竞争日趋加剧，造成建筑企业带资承包、垫资施工已成为建筑市场的普遍现象。大部分开发商为了降低项目开发的前期成本，以缓解建设资金的压力，作为发包方明确要求施工方垫资，否则建筑企业无法获得工程项目。垫资施工的建筑企业明知垫资之后会有风险，但为了不失去场，往往不得已而为之。一、建筑工程垫资形式有哪些1、全额垫资施工，主要是指在工程建设过程中发包人不向承包人支付任何工程价款，而要等待工程项目建设完毕经竣工验收合格后，方按照约定支付工程价款；2、利用工程进度款的不足额支付，造成部分垫资施工，比如在合同中约定为承包人报送的月进度报表经发包人确认后，于次月支付确认工作量的70％，这样实际上造成承包人在工程建设过程

2023-03-19

417人看过
工程施工
工程施工建设监理合同

工程建设监理合同（GF－95－0202）＿＿＿＿＿（以下简称业主）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：监理范围：二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理委托函或中标函；②工程建设监理合同标准条件；③工程建设监理合同专用条件；④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。（1）工程是指业主委托实施监理的工程。（2）业主是指承

2023-04-23

125人看过
工程施工合同
建设工程施工合同的实体表述

订立建设工程施工合同时可以写明合同双方的基本身份信息、工程项目、工程开工及竣工时间、工程要求、工程价款数额、工程造价、工款价款结算方式、质量保证期等方面。一、包工地的合同应该怎么签承包建设工地的合同应当签署承包人与发包人的名称、法人代表姓名、工商登记号等基本信息。根据《民法典》第七百九十一条第一款规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。第七百九十五条规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、工程价款结算方式工程价款的结算方式主要包括如下：1、实行分段结算。对于当年开工但当年不能竣工的项目，按

2023-04-03

448人看过

工程施工合同
(2020年) 建设工程施工合同的内容

建设工程施工合同是指发包人和承包人明确相互权利义务完成约定的建设工程的协议。施工合同的主要内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价格和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件。根据《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同是承包人支付工程建设价款的合同。建工合同包括工程勘察、设计、施工合同。广州市建设工程施工合同的范文根据和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿广州市建设工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据（二）工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（三）工成内容：＿＿＿＿＿＿层栋，建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米，其它（四）承包范围：按甲方提供的工

2023-07-07

208人看过
继续履行
建设工程合同可以参照承揽合同的规定吗

根据《中华人民共和国民法典》第八百零八条的规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。一、建筑工程合同的特点有哪些1、建设工程合同为要式合同。建设工程合同应当采用书面形式。国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。2、建设工程合同为诺成合同。3、建设工程合同为双务、有偿合同。二、建筑工程合同与承揽合同的区别1、主体不同法律对建设工程合同的发包人和承包人的主体资格均有要求。发包人一般为建设工程的建设单位，承包人为具有从事勘察、设计、施工业务资格的法人，而且要具有相应的资质。自然人即不能。成为建设工程合同的发包人，也不能成为承包人。而承揽合同则不然，承揽人既可以是具有相应的资质的法人，也可以是其他单位或者个人，定作人可以是自然人、法人和其他组织。2、合同标的的限定性不同建设工程合同的标的一般是比较大型的项目，而且在许多情况下要通过招投标的方式

2023-04-06

330人看过
工程施工合同
如何判断工程款，建设工程施工合同无效的情况下应该怎么做？

在建设工程合同无效的情况下，工程款的支付结算可以分为三种情形：第一，工程合格的，可以直接参照合同关于工程款支付的约定进行结算。第二，工程不合格，但经修复后竣工验收合格的，由承包人承担修复费用，工程款也可以参照合同的约定进行结算支付。第三，工程不合格，且经修复后竣工验收仍不合格的，发包人可以拒绝支付建设工程款纠纷如何诉讼建设工程的建设单位拖欠工程款的，施工方提起诉讼时，不能按欠款合同纠纷起诉，而是按建设工程合同纠纷起诉。施工方需要先写起诉书，准备证据，接着到建设单位所在地的人民法院提起诉讼。人民法院会根据实际情况决定，是否受理案件。受理后，人民法院会通知举证、发传票、开庭审理、判决。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的

2023-07-06

180人看过
仲裁员
施工合同管理与建设工程

建设工程合同的生效要件包括主体合法，内容合法，形式合法。具体要求为，当事人应当具有民事行为能力，合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为，合同内容必须为当事人的真实意思表示，并且不是以欺诈手段或者其他非法方式订立。建设工程施工合同无效的后果1、合同中有关解决争议方法的条款具有相对独立性，不因合同无效而失去其效力。2、法律仅规定为承包人请求的应予支持，如果发包人请求参照合同约定支付工程价款是否支持，法律并未规定。在一次实际案例中，北京仲裁委员会某仲裁员认为只有承包人请求时才予以支持。3、因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”4、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

2023-07-06

339人看过

违约金
建设施工合同无效可否主张违约金，及建设施工合同无效的情形

一、建设施工合同无效可否主张违约金建设施工合同无效不可主张违约金。根据《民法典》第一百五十五条规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。二、建设施工合同无效的情形建设施工合同无效的情形如下：1.承包人未取得施工企业资质。2.承包人超越资质等级。3.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的签订施工合同。4.建设工程必须进行招标而未招标。5.建设工程中标无效的而签订的施工合同。6.承包人转包签订的施工合同无效。7.承包人违法分包签订的合同无效。8.未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，施工

2023-05-03

266人看过
不可抗力
工程合同工期顺延的条件是什么

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更，导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。

2023-03-20

407人看过