进度款合同里怎么写
来源:互联网 时间: 2023-06-20 11:25:28 399 人看过

工程进度款支付。工程进度款应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计处依据计算、支付工程款。甲方如不按合同约定支付工程款,则按合同条款的约定承担相应的责任。

一、建筑工程合同如何修改

建设工程合同的变更,包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更,即合同当事人在合意的基础上,以协议的方式对合同的内容进行变更。

在合同变更中主要涉及发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系问题。在建设工程合同履行过程中,发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象,而且一般条件下也会得到承包方的同意。

二、什么是建设工程施工合同

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月01日 11:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同内容相关文章
  • 家里装修合同怎么写?
    家庭装修合同注意事项的内容有:1、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。2、付款方式的确定,一般的装修合同,约定首付10%,每段工序完成验收后付单项工程款的70%,在整体工程竣工后付到总工程款的80%,验收合格后结清或协商根据约定保留部分质保金。3、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌、规格及型号。4、监理和质检到场时间和次数。一、签订装修合同要搞清楚什么关键词签订装修合同要搞清楚的关键词:明晰发包方、承包方、施工代表、施工人员的权利义务;明晰是否注明所使用装饰材料的具体品牌及型号规格;明确约定装修完成后是否保修、包修有无;明确约定装修的具体要求和完工日期、监理和质检到场时间和次数。二、合同签订的注意事项1、装修合同之承包方资格审查作为发包方,为预防欺诈,应了解承包方主要的情况:确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰
    2023-03-12
    449人看过
  • 70年产权需要写进合同里吗
    70年产权写在购房合同里。所谓七十年产权就是土地使用年限。土地使用年限是指对合法取得的土地所享有的使用年限。住宅的土地使用年限为70年,自取得该地的土地使用权之时算起。一、房屋产权年限如何算房屋产权年限自开发商取得该地块的土地使用证之日起算,届满继续缴纳土地出让金即可重新取得土地使用权。住宅用地全国统一执行的土地使用年限为70年;工业用地、公益事业性、其他用地全国统一执行的土地使用年限为50年;娱乐用地全国统一执行的土地使用年限为40年。二、土地使用权的期限是多久?土地使用年限是从开发商取得该地块的土地使用证之日开始计算,即国家首次出让该地块的时间。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定,土地使用权出让最高年限按下列用途确定:1、住宅用地(也就是人们常说的商品房用地):全国统一执行的土地使用年限为70年;2、工业用地(也就是人们常说的工厂、工业区):全国统一执行的土
    2023-06-27
    67人看过
  • 试用期是否写进劳动合同里
    1、用人单位与劳动者约定试用期的,试用期限应当写入劳动合同里。2、试用期并非劳动合同必备条款,用人单位可以与劳动者约定试用期,也可以不约定。3、试用期期限约定不得违反《劳动合同法》第十九条规定。一、劳动合同签一年和签三年的区别有什么劳动合同签一年与签三年的区别主要在于试用期。根据《劳动合同法》第十九条,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。二、试用期期三个月合法吗根据现行的法律和政策规定,订立劳动合同时,约定试用期要执行以下六点规定:1、劳动合同中的
    2023-03-28
    401人看过
  • 合同进度款违约金上限
    合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。一、哪些情况下工程延误工期不算违约?因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需
    2023-02-24
    299人看过
  • 在合同里怎么写合同履行期限
    关于,合同履行期限怎么写法律没有明确的规定。合同履行期限是指债务人履行合同义务和债权人接受履行行为的时间。作为合同的主要条款,合同的履行期限一般应当在合同中予以约定,当事人应当在该履行期限内履行债务。如果当事人不在该履行期限内履行,则可能构成迟延履行而应当承担违约责任。合同履行的期限,以日、旬、月、季、半年度、年度或跨年度计算。在买卖合同中的履行期限,实际上就是出卖人交付标的物、买受方支付货款的时间。《民法典》第五百一十一条【合同约定不明确时的履行】当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应
    2023-02-09
    63人看过
  • 购房合同里的贷款金额写错怎么办?
    “及时联系银行更改贷款金额,避免后续不必要的麻烦。如有特殊情况,也建议联系贷款经办行核实。当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。”一、合同生效时间是怎么规定的呢合同生效时间的规定如下:1、依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。2、依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。3、依照法律、行政法规的规定,合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的,适用相关规定。二、合同纠纷立案标准都有哪些合同纠纷立案标准如下:1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4
    2023-04-10
    472人看过
  • 厂里的劳动合同怎么写
    一、厂里的劳动合同怎么写厂里的劳动合同要写明下列内容:1.用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;2.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;3.劳动合同期限;4.工作内容和工作地点;5.工作时间和休息休假;6.劳动报酬;7.社会保险;8.劳动保护、劳动条件和职业危害防护;9.法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。二、劳动合同能不能不签劳动合同不能不签,不签订劳动合同对劳动者不利,将不利于维护劳动者的合法权益。另外,《劳动合同法》第八十二条规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。三、劳动合同可以约定试用期吗劳动合同可以约定试用期,试用期的约定要遵循如下规则:1.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。2.劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试
    2023-04-25
    423人看过
  • 违约金怎么写在合同里
    违约要详细的写在合同。在合同中,双方会约定违约责任,那么,支付违约金属于承担违约责任的一种。在合同中,应明确约定在违约情况下应该支付的违约金的金额,关于违约金的相关条款应属于合同中违约责任的一部分。一、软件开发合同的违约责任如何规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”,因此,合同中违约条款的约定甚为重要。我国最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知中对于软件开发合同违约责任具有相关的规定,在履行技术合同中,为提供技术成果或者咨询服务而交付的技术载体和内容等与约定不一致的,应当及时更正、补充。不按时更正、补充的和因更正、补充有关技术载体和内容等给对方造成损失或者增加额外负担的,应当承担相应的违约责任。对于软件开发合同违约条款的其他规定,如果一方所作技术改进,使合同的履
    2023-03-13
    287人看过
  • 补充条款写在合同哪里
    合同的补充条款可以写在合同文本上,也可以在文本以外另附补充协议或者附件,有约定的按约定。一、签订合同需注意的合同主体问题1、主体有没有签订合同的权利(1)在签订合同时需注意合同相对方是否有权签订合同,如果相对方没有权利签订此合同,那么合同可能是无效的或者是效力待定,最终使自己的权利受损。(2)在和自然人订立合同时,首先要注意对方是否具有完全行为能力,如果是委托人代为签订合同,需查看确认委托是否真实有效。其次要查看订立合同相对人是否有处置合同标的的权利,需要查验对方身份证明以及合同标的物的权属证明。(3)在和法人或者其他组织订立合同时,要查验实际签订人的身份证明,以及是否有法人或者其他组织的书面授权,如合同标的物涉及需要国家特别许可的,还需查验对方是否具有特别许可。2、主体有没有履行合同的能力合同主体具有履行合同的能力是保证合同目的能够实现的基础,特别是在订立重要合同时应该查询对方的能力。二
    2023-02-25
    157人看过
  • 档案里怎么补进劳动合同
    档案里缺几年劳动合同需要重新补签劳动合同书,档案里缺少与原单位的劳动合同,需要到原单位补办劳动合同,或者出具相关证明材料。用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查,所以可以去原单位进行补。一、离职后劳动合同丢了原单位不给补办已经离职的劳动合同丢了还是可以补办的,具体方式是:按照劳动合同法规定,用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查,如果在两年之内的期限内有正当的里有需要用到离职的合同协议的,劳动者需要和原用人单位沟通协商之后使用或者补办。不补办的可以申请劳动仲裁起诉。二、解除劳动合同是不是就是离职证明不是。根据相关法律规定用人单位在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。用
    2023-03-07
    271人看过
  • 房屋租赁合同税怎么往合同里写
    合同约定方式1:双方约定租赁含税单价(月租或年租),税率等。承租方只需将租赁费用按约定方式支付给出租方即可,税费等相关费用由出租方承担并自行办理。合同约定方式2:双方约定不含税单价,并计算税费。约定承租方按约定方式向出租方支付费用,税费由承租方自行缴纳(缴纳税费所需提供资料由出租方配合提供)。合同约定方式3:如果房屋只是个人对个人,承租方不需要提供发票的,双方可以约定租金即可,按期支付租金即可,可以不用交税的
    2023-05-09
    358人看过
  • 提成没写进合同怎么要
    如果双方没有签订书面劳动合同来约定提成的,职工有义务来证明提成约定的存在、提成的比例是多少及职工相应的业绩。具体证据的可以是公司的文件、与公司负责人的谈话录音、工友的证明等。一、有责底薪没业绩一分钱是否也没有责任底薪也就意味着:如果达到公司提出的所谓业绩标准,才能拿到底薪和这部分业绩的提成,如果达不到;那么就要扣除或者不给底薪,只给这部分业绩的提成,但是如果劳动者提供了全职劳动,最终到手的工资不能低于国家最低工资标准。国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区直辖市人民政府规定,报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。二、没有签订劳动合同可以请求仲裁吗可以。用人单位未与劳动者签订劳动合同,认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证:(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(二)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能
    2023-03-23
    313人看过
  • 工程进度款怎么支付,工程进度款支付给谁
    为了保证工程施工的正常进行,发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定,“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定:“在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算,主要涉及两个方面,一是工程量的核实确认,二是
    2023-06-15
    313人看过
  • 十天结算怎么写在合同里
    按协商的内容写就可以了,当然规范还是要的,要合乎法律规定。一、承诺书法律效力承诺书也是合同的一种,其法律效力体现对双方当事人的约束,但是有效的承诺书必须同时满足以下三个条件:一是当事人真实意愿的反映。不能被强迫或威胁或利诱、欺骗等;二是没有违反相关法律规定,不违反法律或者社会公共利益、公序良俗;承诺书的内容必须合乎法律的规定;三是没有侵犯他人利益。二、人民法院案件送达地址确认书填写当事人送达地址确认书是法院诉讼程序的要求,法院会向受送达人提供送达地址确认书的表格,按照内容填写就可以了。并应注意以下几个方面:1、填写的地址应该是能确保能收到法院信件的地址,因为如果提供的地址错误,法院按此地址邮寄的信件被退回的,将被视为已经送达,对当事人产生不利的影响。2、如果以后地址发生变更的,应该及时到法院更正送达地址。三、离婚协议上孩子抚养权怎么办离婚协议上面是必须要有关于孩子抚养权的处理的约定的。离婚
    2023-06-28
    168人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 律师,工程进度合同款怎样写
      山西在线咨询 2023-06-28
      工程进度款是根据工程的合同预算成本,按照进度的实际完成情况所计算出来的工程款,扣掉一定比例的风险金,和结算款不同的是没有计算变更部分造价
    • 解除合同的施工进度结算怎么写?
      浙江在线咨询 2023-07-07
      建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,按如下处理: (一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持; (二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
    • 现代工程进度款金额怎么写
      陕西在线咨询 2021-11-20
      工程进度款是指在施工过程中月或其他标准完成的工程数量计算的费用总和。工程进度款的支付方式按合同中的支付方式执行,主要包括按月支付、按工程阶段支付、一次性支付等。按月结算和支付是按月支付进度款,竣工后清算的方法。合同期限在两年以上的工程,年末进行工程盘点,进行年度结算。分段结算和支付是指当年开工、当年不能完成的工程,根据工程形象进度,分不同阶段支付工程进度款。合同中明确了具体的划分。以月度支付为例,
    • 合同里面付款方式怎么写?
      上海在线咨询 2022-11-13
      合同中付款方式是以哪一种形式付款需要写清楚。是现金,或是银行转账,或是支票,或是承兑汇票等。一般公司都是选择行转账,安全可靠。最不愿意选的是承兑汇票,手续复杂而且到款时间周期长。付款分为几个阶段也要写清楚。一般的销售合同,需付订金或预付款30%-50%,验收后再付余下的部分。如果是销售的机器设备等使用持续周期长的物品,则需要扣除掉5%-10%的保证金。约定一年后,再付扣除的那部分钱。有的公司付款方
    • 合同的付款方式,能否写成按照业主拨款进度进行比例付款
      山东在线咨询 2022-10-25
      可以和对方约定,如果双方都同意的话可以。