建筑合同没有签订工期怎么办-法师兄

建筑合同没有签订工期怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-11 18:29:51 209 人看过

一、建筑合同没有签订工期怎么办

在建筑合同没有明确规定工期的情况下，处理这一问题的首要原则是依据双方当事人的协商结果。

1．如果双方能够通过友好协商达成一致，可以明确工期，并签署补充协议。

2．若协商无果，则可以考虑依据《民法典》中关于合同履行的相关规定，即当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

这意味着，在双方没有明确约定工期的情况下，双方应当根据实际情况，结合工程的特点和需要，合理确定工期，并据此履行各自的合同义务。

二、建设工程不签合同怎么办

在建设工程领域，如果双方没有签订书面合同，这确实会给双方的权利和义务带来一定的不确定性。然而，这并不意味着双方的权利无法得到保障。

1．双方可以尝试通过协商来达成口头协议，并尽量将口头协议的内容落实到书面上，以便在后续履行过程中有据可查。

2．如果双方无法达成口头协议，但一方已经实际履行了合同义务，如完成了部分工程或提供了相应的劳务等，那么可以依据《民法典》中关于合同成立的规定：

（1）当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式，以及当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立的规定。

（2）认定双方存在事实上的合同关系，并据此要求对方承担相应的合同义务。

三、建设工程合同签订的方式

建设工程合同的签订方式主要有两种：

1．协商方式，即由双方当事人通过协商达成一致，签订书面合同；

2．招标投标方式，即通过公开招标的形式，由具备相应资质和条件的承包商参与竞争，最终由建设单位选择中标单位并与其签订书面合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

劳动争议调解
建筑工地没有写合同。欠薪怎么办

根据中国相关法律规定，如果施工现场的雇主未签订劳动合同，拖欠农民工工资，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条本法适用于下列在中华人民共和国境内发生的用人单位与劳动者之间的劳动争议：中国：（1）因确认劳动关系引起的纠纷（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同引起的纠纷（3）因退市、解雇、解雇、解雇、解雇等原因引起的纠纷，辞职和辞职（4）因工作时间、休息和休假、社会保险、福利、培训和劳动保护引起的争议（V）因劳动报酬、工伤医疗费用引起的争议，（六）法律、法规规定的其他劳动争议第九条用人单位违反国家规定，拖欠或者不足额支付劳动报酬，或者拖欠工伤医疗费、经济补偿金、赔偿金的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，劳动行政部门应当依法处理劳动者欠薪维权的注意事项1。确认与单位的劳动关系事实，如工作过程中的工资单、考勤记录和文件记录2。确认劳动关系后，对于单位拖欠工资的违法行为，与老板协商，要求单位

2023-05-07

186人看过
不可抗力
签订工程建筑合同的关键点

1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格(1)对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。(2)《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;承包人非法转包建设工程的;承包人违法分包建设工程的。因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳

2023-06-08

446人看过
中标
建筑工程合同在中标后签订吗合同怎么写

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同应该按照下列方式写：一、首先写明双方当事人的基本信息以及合同的名称。二、然后内容里写明下列内容：1．项目名称、地点、范围和内容。2．施工期，包括整个项目的开闭期和中间交付项目的开闭期。3．工程质量保证期及条件。4．工程造价。5．项目的验收和工程款的支付、结算和支付。6．设计文件和概算、提供技术资料的日期和方式。7．提供材料和材料进入期限。8．工程变更。9．违约、索赔和争议。10．当事各方商定的其他事项。三、最后双方签字盖章。建筑工程合同签订时要注意什么建筑工程合同签订时要注意以下内容：1．设计费的确定：应最大限度地遵循合同自由的原则。实践中的工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是任意性规范。2．定金条款：如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20％，超过20

2023-07-21

68人看过
承诺
建筑工程协议怎么签订

发包人（全称）：_______承包人（全称）：_______依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：________________________工程地点：________________________工程内容：________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________________________资金来源：________________________二、工程承包范围承包范围：________________________三、合同工期开工日期：________________________竣工日期：________________________合同工期总日历天数_____天。四、质量标准

2023-06-05

389人看过

劳动争议调解
合肥市建筑业劳动合同怎么签订？

一、合肥市建筑业劳动合同怎么签订?建筑业劳动合同范本甲方：地址：电话：邮编：法定代表人或委托代表人：职务：乙方：性别：出生年月：居民身份证号码：根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方经平等自愿、协商一致，签订本合同。一、合同期限第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限：(一)固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止，期限为__天。(二)无固定期限：自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止，期限为__天。(三)以完成一定的工作(任务)为期限：自____年__月__日起至____________工作(任务)完成时即行终止。二、工作内容和工作地点第二条甲方招用乙方在_________________(项目名称)

2023-05-22

280人看过
强制执行
建筑物拆迁合同应该怎么签订？

一、建筑物拆迁合同应该怎么签订?编号:法专字()第号甲方(聘用方)：乙方(受聘方)：甲方是一家在中华人民共和国依中国法律批准，并经工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司。()是一家依中国法律设立的合伙制律师事务所。甲方为使自己的企业行为合乎中国法律的规定，使自身的合法权益获得中国法律的保护，自愿聘请()的律师为其提供专项法律服务。经协商双方达成合同如下：1、服务期限根据甲方的要求乙方指派本所律师为甲方提供专项法律服务。期限自本合同签订后乙方为甲方提供该专项法律服务之日起，至该项目经乙方论证可行并提供相应的法律文件，或不可行并出具相关法律文书时止，但服务期限最长不超过()个月。2、委托事由甲方因征地拆迁一事而需要乙方律师提供专项法律服务。3、工作内容就征地拆迁的法律问题提供咨询意见。应甲方要求起草与征地拆迁有关的各类法律文书，征地拆迁是否可行出具法律意见书。应甲方要求审查与征地拆迁有关的各

2023-05-22

86人看过
法律综合知识
建筑工程没签合同保修吗

一、建筑工程没签合同保修吗依照我国相关法律法规，合同的签订形式多种多样，既有正式的书面协议、契约以及详尽的合同书，也包括双方当事人之间可能存在的往来信函及各种形式的履约证据，例如电报、电传、传真、电子数据交换以及快速便捷的电子邮件等等。除此之外，口头约定亦可构成有效的合同关系。若工程队伍已开始进行现场施工，从法律角度来看，这无疑意味着双方已经达成了合同关系。根据中华人民共和国国务院颁布的《城市道路管理条例》第十四条之规定，城市道路实行工程质量保修制度。具体来说，城市道路的保修期限为一年，自交付使用之日起算。在此期间，若出现任何工程质量问题，均应由相关责任单位承担维修或保修义务。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款

2024-07-05

76人看过
书面合同
签订建筑施工合同必须备案吗

建筑施工合同必须备案。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限的，要在7日内到指定的部门备案。备案的流程包括以下几项：1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报，根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息，打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料，符合要求的，加盖合同备案专用章。一、建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定诉讼管辖是指各级法院之间以及不同地区的同级法院之间，受理第一审民商事案件、知识产权案件及其他

2023-02-23

206人看过

合同形式
签订建筑工程合同可以转让吗

一、基本概述1、建筑工程施工合同的定义建筑工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。2、建筑工程施工合同的作用建筑工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。二、基本内容目前我国的《建筑工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。建筑工程施工合同的主要内容包括以下几项：1、工

2023-03-19

248人看过
分公司
建筑施工合同可以分公司签订

施工合同是可以委托分公司签订的。公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。分公司，在业务、资金、人事等方面受总公司的管辖，在法律上不具有法人资格，从根本属性上来讲，其属于总公司的一个分支机构。分公司虽然没有独立的财产和法人资格，但只要分公司经过工商部门的登记后，领取了营业执照，分公司可以作为《民事诉讼法》上的其他组织成为民事诉讼当事人。总公司非依法设立分公司，或者虽依法设立，但没有领取营业执照，还是应当以设立该分公司的总公司为民事诉讼当事人。我们认为，分公司能否对外直接以当事人的身份参加到民事诉讼活动中，实质要以其是否领取了营业执照为要件，因为一旦分公司经过工商部门登记领取了营业执照，其对外便公示了分公司作为一个组织机构可以对外进行经营活动，因此其当然

2023-02-20

369人看过
工程承包
没有建筑资质的土建工程承包合同怎么办？

无建筑施工资质的公司签订的建筑承包合同是无效的。根据法律规定，无建筑施工资质的公司是不能承接相关工程建筑的，因此所签订的建筑承包合同也因违反国家强制性规定而无效。一、建筑工程公司的分公司可以参加招投标吗我们都知道，没有建筑施工资质的分公司显然不能参与项目招标并与承包商签订项目合同，否则被视为违法；此外，总公司中标后与业主签订总承包合同后，总公司和分公司签订转包合同的行为也是一项非法分包行为，因为该分公司没有建筑资质。总公司中标的所有建设项目均移交给子公司进行施工建设。实质上，总公司分包给分公司的施工建设，导致违法分包。根据我国法律的规定，承包商的违法分包或违法转包建设工程无效，人民法院可以依照规定，收取当事人取得的非法所得。总之，分公司不具有独立法人资格，分公司的最终法律责任由总公司承担，因此无法申请资质，总公司可以授权分公司代表总公司为承包商提供施工服务，以履行与总承包商签订的专业分包合

2023-03-30

210人看过
要约
建筑工程合同签订阶段有什么法律风险

建设工程涉及到的合同包括勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、材料设备合同等，最容易出法律风险的合同是施工合同，因为施工合同涉及标的额大、工期长、造价也高，需要引起当事人格外注意。1、合同主体资格的风险大型建筑企业大多数都在外地开办有分公司，但是其中有很多分公司名义上是某企业的分公司，实际上是包工头在独立运作，包括投标、施工等。按照一般的"行规"，包工头中标之后，应该是以建筑企业本身的名义来签订合同的。但是，有部分包工头为免交一定数量的管理费，中标之后不通知建筑企业，而是私刻建筑企业的公章来与业主签订合同。一旦出了问题，包工头就跑了，而合同又不是建筑企业自己签的，业主的利益很难保障。2、合同双方权利义务约定不全面的风险目前工程合同中普遍存在的一个现象就是合同双方的基本权利义务约定不全面，主要是义务方面存在漏项。比如对于业主来说，招标时候的本意是打算将施工过程中的一些附随工程也交给施工单位

2023-04-27

101人看过

债权人
建筑合同签订日期是否可在开工日期之后

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期开工；施工未按竣工日期完工的，应当在期满前向发证机关申请延期竣工，每次延期不超过3个月，原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的，施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时，应提交以下资料：（一）变更书面申请，并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。（二）实行工程合同担保的项目，须提供续保保函。（三）《建筑工程施工许可证》（正本、副本）。一、建筑工程施工合同竣工日期变更的条件在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：（一）工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。（二）发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期

2023-03-25

357人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同签订的原则是什么

1、当事人法律地位平等原则；2、合同自愿原则；3、公平原则；4、诚实信用原则；5、遵守法律和维护道德原则；6、合同对当事人具有法律约束力的原则。一、建设工程施工合同是否需要备案？建设工程合同必须备案。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。由此可知建设工程合同的备案是有期限的，要在7日内到指定的部门备案。备案的流程包括以下几项：1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报，根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息，打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的

2023-02-28

177人看过