受疫情影响合同无法履行怎么办?
来源:互联网 时间: 2023-06-21 19:22:30 379 人看过

受疫情影响合同无法履行可以变更或者解除合同。因疫情发生以及防控疫情应急措施等原因导致合同不能履行,或按合同履行对一方当事人权益有重大影响的,可以根据约定变更或者解除合同,没有约定的鼓励和支持双方当事人协商解决,经济损失按公平原则合理分担。

一、疫情对工程建设的影响包括什么

疫情对建筑工程造成的影响主要体现在工期、造价上。建筑工程因为受到疫情影响或疫情防控工作需要,不能按时履行合同的,允许合理延长合同工期,具体延长期限由双方协商后重新确定。将防疫期间,施工单位在对应承建项目所产生的防疫成本列为工程造价予以全额追加。建筑企业复工复产和建筑工地开复工,必须备齐必要的防疫物资。

二、如何处理好疫情期间工作的延误情况

1、工期延误,因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的,施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。

因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请,取得建设/监理单位签证。

2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失,如停工期间工资、后期赶工费用等,合同有约定的从其约定,没有约定的,由建设单位和施工企业协商合理分担。

3、慎重提出解除合同要求。

三、中国银行房贷逾期规定

2020年2月1日,中国人民银行、银保监会等五部委齐发声,鼓励下调贷款利率,要求对因(新型冠状病毒感染的肺炎)感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群,金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜,灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排,合理延后还款期限。医、患、工作人员不计为违约。湖北地区个人贷款客户还款宽限期延长为11天,宽限期内不计收罚息,不纳入违约客户名单。对于湖北地区受疫情影响暂时失去收入来源的人群,可根据实际情况给予3-6个月延迟还本安排,宽限期内只还息不还本,并可申请延长贷款期限;对参加疫情防控的医护人员、政府工作人员及因疫情被隔离人员,在疫情期间信用卡无法及时还款发生逾期的,不视为违约,不纳入违约客户名单,相关利息及滞纳金可予以减免,并可申请征信修复。不过以上均需由当地银行网点确认具体条件。比如公司受疫情影响裁员,需要出证明,因疫情生产影响裁员,与银行网点联系审核,贷款最多延长3-6个月,而后一次性还完延期贷款。或者95566电话报备,逾期后与银行网点联系,由银行网点核实具体情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月28日 00:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多房贷相关文章
  • 合同履行后仍未履行,权益是否受影响?
    法律效应还是有的,如果双方都没有履行好自己相应的责任,双方可以协商来废除这个合同。要看具体合同条款判断,如果合同中未约定生效时间,一般签订之日起生效。如果合同中一方有先履行的义务,后履行的一方有先履行抗辩权,先履行的一方若无法证明其不履行有免责事由,会构成违约。如果合同中有约定合同的终止时间,一旦合同到达终止时间,可以自然终止,但一般不影响违约责任的追究。如果是同时履行,双方都没有履行,可能导致双方违约,按照违约条款确认各自的违约责任。签订赠与合同后可以不履行吗1、签订赠与合同后,如果只是一般赠与合同,赠与人可以随意撤销赠与,即不再履行给付义务,不承担法律责任。反之,如果是具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同,比如向学校捐款,或者经过公证的赠与合同,要积极履行给付义务;2、在赠与人不履行时,即为违约行为,要承担违约责任。并且,受赠人可以主张赠与人给付财产,赠与人拖延或是明确表示
    2023-07-09
    120人看过
  • 受疫情影响合同允许解除吗
    如果受疫情影响合同完全无法履行,并且也不能约定延期履行的,可以解除合同;如果合同只是部分无法履行或者可以约定延期履行的,则除非当事人协商一致决定解除合同,否则不能解除合同。一、房屋买卖合同是否可以解除?经当事人协商一致,可以解除房屋买卖合同。双方也可以约定一方解除合同的条件,解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。合同中没有约定合同的解除条件,那么按照法律规定有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的。(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务。比如卖方不想卖房,并明确告知买方房子不卖了,则买方就可以提出解除合同。(三)当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行。比如卖方不办理过户手续,超过半年或者一年仍未办理过户手续,导致买方不能取得房屋所有权证书的。(四)当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不
    2023-06-26
    353人看过
  • 受不可抗力因素影响不能履行合同的怎么办
    当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。一、疫情的性质是不是不可抗力疫情的性质是不可抗力。不可抗力是指合同订立时不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。包括台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害;政府行为,如征用、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱等。根据《中华人民共和国民法典》规定,因不可抗力不能履行合同的,除法律另有规定外,部分或全部免除不可抗力的影响。当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。二、终止合同能不能追究违约责任能追究违约责任。合同违约责任具体如下:1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应
    2023-06-25
    190人看过
  • 无权处分不影响合同的履行
    在无权处分的情况下,处分人虽然没有处分权,并不影响买卖合同的效力,但是影响物权行为的效力。根据法律规定当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的,人民法院不予支持。出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移,买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。无权处分行为的效力对象指向的是“无权处分合同”,而非“无权处分行为”。无权处分行为的效力在物权行为模式下与非物权行为模式下所指向的对象是不同的。在物权行为模式下,法律行为被区分为负担行为和处分行为。非直接处分标的物,唯就该标的物作成负有让与义务的法律行为,称之为负担行为。直接让与标的物(物或权利)之法律行为,称之为处分行为。在物权行为模式下,负担行为的效力不受处分权的影响,处分行为是相对于负担行为而独立化、无因化。在权利人未追认的情形,仅“处分行为”无效,而“处分合
    2023-07-03
    78人看过
  • 对行政复议申请人因受疫情影响怎么办
    如果受到疫情影响首先要看自己是否方便网上申请,现在很多业务都能网上办理,当然行政复议也不例外,不过也要根据具体的地区来看。如果不能网上申请,那么也可以等到疫情结束后再有效期内申请,都是可以的。因为《行政复议法》第九条第二款关于“因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。疫情防控期间,根据《中华人民共和国突发事件应对法》第十三条之规定,部分案件将依法办理中止或延期手续,办案人员会提前与当事各方进行联系。一、行政复议申请人应当具备哪些条件依照行政复议法的规定,申请人应当具备以下几个条件:1、认为具体行政行为侵犯了自己的合法权益,当然这里只是申请人自己“认为”就可以,事实上这种“认为”可能有对有错,但不影响其申请行政复议的权利。2、依法向复议机关提出复议申请。3、通常情况下提出复议申请的公民应当是受到行政行为侵犯的公民本人,但有两种情况,受到行政行为侵犯的公
    2023-06-23
    165人看过
  • 受疫情影响,企业纳税工作怎么办?
    1、可以申请延长申报纳税期限2、通过网络途径进行税务申报。《国务税务总局关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》(税总函〔2020〕19号):“二、根据疫情防控需要延长申报纳税期限。对按月申报的纳税人、扣缴义务人,在全国范围内将2020年2月份的法定申报纳税期限延长至2月24日;湖北等疫情严重的地区可以视情况再适当延长”一、税务财务报表报送时间国地税财务报表每月都需要按时申报的。国税的财务报表一般是由资产负责表、利润表、增值税纳税申报表等报表组成,在每月15日之前申报;地税的财务报表一般是由资产负责表、利润表、印花税、水利建设基金、教育费附加及个人所得税申报表等;一般在每月15号之前申报季报表一般是企业所得税季度预申报报表,在该的次月(即第一季度的在4月份的15号前)。各税种的申报期限1、缴纳增值税、消费税的纳税人,以一个月为一期纳税的,于期满后十五日内申报,以
    2023-06-28
    198人看过
  • 因疫情无法履行合同,不承担责任
    因新冠病毒无法履行合同可免除合同责任。《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。接种完新冠病毒疫苗要在户口所在地接种吗?接种新冠疫苗的时候,可以在户口所在地接种,也可以在工作所在地接种,一般建议是在自己长期居住的地方接种,这样会更方便一些。各地将根据需要及时公布接种点和时间,并可关注当地卫生行政部门或疾病预防控制机构发布的信息。根据接种需要,将考虑设立临时接种点,上门服务。严格规范接种条件。所有疫苗接种点都将提供疫苗接种证明。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定
    2023-07-02
    251人看过
  • 新冠疫情对合同履行的影响及责任免除探讨
    因新冠疫无法履行合同可部分免除责任。《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。因新冠疫情影响企业不能按期交货怎么办可提交相关证据以不可抗力为由请求延期交货或解除合同。法律依据:(1)《民法典》第五百九十条规定:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。(2)《民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。
    2023-07-02
    160人看过
  • 疫情影响无法回原籍怎么离婚
    离婚有两种方式,协议离婚和诉讼离婚。协议离婚是指双方到民政局办理离婚登记,诉讼离婚是指双方到法院,由法院出具离婚的调解书/判决书。这两种离婚方式原则上都要求当事人双方到现场。但诉讼离婚中当事人确因特殊情况无法出庭的,向人民法院提交书面意见的,可以由诉讼代理人代为办理。
    2023-03-22
    53人看过
  • 受疫情影响导致买卖合同迟延履行企业如何承担违约责任
    在本次疫情事件构成不可抗力的情形下,当事人能否在个案中减轻或者免除自身的法律责任,需要考虑如下因素:一、当事人在订立合同当时不可预见本次疫情事件。在疫情形势明朗、防控措施实施后订立的合同,一般认为当事人已有相当预期,在无其他因素情形下仍应承担相应责任。二、迟延履行或者履行不能系受政府防控措施直接导致或者疫情影响企业自身经营不能等客观因素。三、鉴于政府启动重大突发公共卫生事件响应至措施解除为社会公知性事实,不可抗力的影响期间可以此为基础,企业亦可自行举证证明其因突发疫情与政府防控措施影响导致企业自身经营不能及恢复经营的期间。
    2023-06-14
    171人看过
  • 疫情导致无法履行合同是因不可抗力导致的无法履行吗
    疫情导致无法履行合同是因不可抗力导致的无法履行。不可抗力主要是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。一、不可抗力的法律后果是什么常见的法律后果为诉讼时效中止。不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。在刑事诉讼中因“不可抗力”造成客观上的损害结果的,不认为是犯罪;《民事诉讼法》规定,因不可抗力而不能履行民事义务的,当事人不承担民事责任。因不可抗力不能行使请求权的,诉讼时效中止。二、不可抗力的法律规定是什么?因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方.以减轻可能给对方造成的损失,并应当
    2023-06-20
    180人看过
  • 疫情无法履行合同可不可以免除合同责任
    疫情无法履行合同可以免除合同责任。根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。一、如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由,但当事人主张免责,应当注意以下方面:1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行,其他部分仍应履行;如果只是影响按期履行,当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任,只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任,而仍应承担违约责任。4、法
    2023-03-10
    148人看过
  • 不履行影响合同成立吗
    没有履行的合同成立。合同是否履行不影响其成立。法律规定,承诺生效时合同成立,而承诺生效的时间以承诺到达要约人的时间为准,也就是说承诺何时到达于要约人,则承诺便在何时生效,合同也就在何时成立。所以合同什么时候与承诺到达时间有关,与当事人是否履行合同无关。一、要约和承诺有什么区别1、概念不同要约是希望和他人订立合同的意思表示;承诺是要约人同意要约的意思表示2、意思表示要件不同a.要约内容具体明确;承诺内容应当与要约内容一致:b.承诺对要约内容作出非实质性变更的,承诺有效;要约人及时表示反对或要约表明承诺不得对要约内容作出任何变更的除外。3、生效不同要约采到达主义:要约到达受要约人时生效。承诺应当以通知方式作出,承诺通知到达要约人时生效;根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺除外。承诺不需要通知的,根据交易习惯或要约要求作出承诺的行为时生效。4、撤回、撤销不同要约可以撤回和撤销:承诺可以撤回
    2023-06-27
    287人看过
  • 疫情无法还款影响征信吗
    因疫情影响未能及时还款的,不会影响征信记录。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员,因疫情影响未能及时还款的,经接入机构认定,相关逾期贷款可以不作逾期记录报送,已经报送的予以调整。为此,对受疫情影响暂时失去收入来源且符合上述条件的个人和企业,可及时向相应的金融机构申请,避免影响征信记录。法律依据:根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》规定,对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员,因疫情影响未能及时还款的,经接入机构认定,相关逾期贷款可以不作逾期记录报送,已经报送的予以调整。
    2023-04-15
    168人看过
换一批
#购房指南
北京
律师推荐
    展开
    #房贷
    词条

    房贷是指购房者向银行申请贷款,以购房为目的的借款合同,通常包括贷款金额、利率、期限、还款方式等条款。 购房者通过与银行签订房贷合同,获得一定期限的贷款额度,用于支付购房款。在贷款期限内,购房者需要按照合同约定按时偿还贷款本金和利息,同时可能... 更多>

    #房贷
    相关咨询
    • 执行合同受疫情影响哪些事项不能履行
      西藏在线咨询 2022-09-13
      如果受疫情影响导致合同义务不能履行,当事人应按照《》的规定:及时以书面方式通知对方,合同自通知到达对方时解除,或由当事人协商一致解除合同;被通知一方如有异议,应在收到解除通知之日起三个月内向法院起诉主张异议;对合同部分不能履行或暂时不能履行的,当事人可协商变更合同,约定延期履行或部分履行。
    • 受到疫情影响企业不能如约履行合同应该如何办
      台湾在线咨询 2022-08-29
      因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同,但不是所有新冠肺炎疫情期间的合同都可以援引不可抗力来主张免责或解除。以不可抗力为由主张不承担合同责任的,必须满足“因不可抗力不能履行合同”的条件。
    • 疫情影响合同履行是不可抗力吗
      新疆在线咨询 2022-05-28
      疫情影响合同履行是不可抗力 不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
    • 疫情期间已经签订的合同履行受到影响怎么办,有哪些规定
      江西在线咨询 2023-12-04
      可以依法解除合同,疫情完全属于不可抗力因素,受疫情影响没有办法履行合同的,并不需要承担违约责任,如果已经没有其他任何的补救措施,通知对方后即可解除合同。若合同相对方不愿意解除合同,可以申请仲裁或者向法院起诉。
    • 受疫情影响导致合同履行不能的法律责任如何承担
      青海在线咨询 2022-05-17
      如果受疫情影响导致合同义务不能履行,当事人应及时以书面方式通知对方解除合同。当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。