工程合同纠纷如何处理？
来源：互联网
时间： 2023-06-26 22:22:00
431 人看过
发生工程合同纠纷的，可以按以下方式处理：
(1)当事人自愿协商解决；
(2)第三人或者人民调解委员会居中调解；
(3)向仲裁委员会申请仲裁；
(4)向人民法院提起民事诉讼。
《中华人民共和国民法典》第一百八十八条
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
一、工程开竣工日期如何确定
建设工程施工合同实际开工日期的确定，一般以开工通知载明的开工时间为依据；因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的，以开工条件具备的时间确定开工日期；因承包方原因导致实际开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的，以实际开工时间为开工日期；既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的，以施工合同约定的开工时间为开工日期。
发包人、承包人、设计和监理单位四方在工程竣工验收单上签字确认的时间，可以视为竣工日期，但当事人有相反证据足以推翻的除外。
二、工期顺延如何认定
因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
如何处理施工合同纠纷、工程结算纠纷的处理过程
144人看过
-
租房合同纠纷如何处理房租合同纠纷处理
324人看过
-
如何处理无合同承包人的工程款纠纷
460人看过
-
如何处理工程纠纷？工程纠纷的概念与实践
327人看过
-
工程纠纷如何处理工程纠纷的概念是什么
158人看过
-
房屋纠纷合同如何处理
275人看过
律师服务
热门律师推荐
更多工程合同纠纷相关文章
-
工程合同纠纷一、建筑工程合同纠纷种类有哪些？1、建设工程勘察合同纠纷2、建设工程设计合同纠纷3、建设工程施工合同纠纷4、建设工程价款优先受偿权纠纷5、建设工程分包合同纠纷6、建设工程监理合同纠纷7、装饰装修合同纠纷8、铁路修建合同纠纷9、农村建房施工合同纠纷二、怎么处理工程合同纠纷？1、和解或调解发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解。和解是指当事人通过自行友好协商，解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持，在查明事实和分清是非的基础上，通过说服引导，促进当事人互谅互让，友好地解决争议。通过和解或调解解决争议，可以节省时间，节省仲裁或者诉讼费用，有利于日后的继续交往和合作，是当事人解决合同争议的首选方式。但这种调解不具有法律效力，提起调解要靠当事人具有诚意，达成和解后要靠当事人自觉地履行。和解和调解是在当事人自愿的原则下进行的，一方当事人不能强迫2023-04-04282人看过 -
工程施工合同当事人约定转让在建项目，并约定转让人与受让人之间建立建设工程施工关系，转让人施工完毕后，将项目交付受让人，此类纠纷如何界定当事人之间法律关系的性质?在当事人对讼争工程的形象进度存有争议的情况下，如何利用二次鉴定的方式确认案件争议的事实?如何理解当事人诉讼中的自认?未完项目的转让可否适当考虑转让人的合同利益?上述问题都是本案处理上的难点。最高人民法院曾两次将本案发曰重审，从本案的审理中，也可以看出两级法院处理本案在实体和程序上认识的相同和差异之处。2023-06-09254人看过 -
仲裁效力1、调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。2、仲裁合同当事入协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。3、诉讼如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。＋除了上述一般特点之外，有些合同还具有其自愿的特点，如涉外合同纠纷，解决时可能会援引外国法律、而不是中国相关的合同方面的法律。公司买卖合同纠纷的解决方法1、协商解决合同双方当事人如果在履行合同过程中出现了纠纷，首先应按平等互利、协商一致的原则加以解决。既不应采取消极拖延的办法，也不应采取扣发货物或拒付货款的办法自行行使法律处分权，因为这两种做2023-08-04274人看过 -
同居纠纷(1)对于单纯的解除同居关系纠纷，人民法院按规定一律不予受理。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释(一)第三条当事人提起诉讼仅请求解除同居关系的，人民法院不予受理;已经受理的，裁定驳回起诉。当事人因同居期间财产分割或者子女抚养纠纷提起诉讼的，人民法院应当受理。男女双方因同居关系而发生纠纷向法院提起诉讼的，法院会根据具体情况，采取不同的处理方式：(2)当事人请求解除属于“有配偶者与他人同居”所形成的同居关系的，人民法院应当受理。“有配偶者与他人同居”是《民法典》明确禁止的行为，《民法典》第一千零四十二条对“有配偶者与他人同居”作出了规定。这种同居关系，与一般未婚同居关系的性质不同，当事人请求解除此类同居关系时，人民法院必须受理，并依法解除。《民法典》第一千零四十二条禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。禁止家2023-04-1790人看过
-
工程造价纠纷合同纠纷之避免工程造价纠纷如下：1、合同条款签订应严密、有效；2、加强勘察设计管理资料；3、施工图预算全面、准确、合法、有效；4、在施工过程中严格执行现场签证制度；5、在开工前应签订材料价格确认方案的规定性文件并严格执行；6、完善合同的结算条款。工程造价纠纷调解流程1、工程造价纠纷当事人双方持相关资料到市造价站办公室申请行政调解；2、市造价站行政调解人员听取双方意见，查看施工合同、签证及施工图纸，必要时去施工现场勘察、核实；对重大复杂的工程造价纠纷，由市造价站组建一支资深造价工程师组成的工程造价纠纷调解专家组；3、受理后10个工作日内，行政调解人员出具书面调解意见报站长审批；并告知造价纠纷当事人双方到市造价站办公室领取行政调解意见书。如认为不可调解的纠纷，将及时书面告知，并建议提请仲裁、诉讼等司法程序解决，调解失败的，其前期如形成的调解意见随之拆除，且不作为任何有效证明。《建筑法》第十八条2023-08-01416人看过 -
借款根据借款合同条例的规定，借款合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。一、货不对板算是诈骗吗货不对板不算诈骗。属于合同纠纷，可以向法院提起民事诉讼要求对方承担违约责任。合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。合同纠纷的解决方法具体如下：1、协商解决，通过相互协商解决纠纷；2、调解，合同当事人不能协商一致，可以要求有关机构调解，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解，当事人可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解；3、仲裁，合同当事人协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的，仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁；4、诉讼，合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院。二、邻里纠纷的解决方法有2023-02-22426人看过 -
工程监理工程监理合同纠纷可以通过双方私下和解来解决。如果和解失败,可以请求第三方进行协商解决。如果协商仍然无法达成一致,可以根据工程监理合同内容交由指定机构进行仲裁。如果仲裁结果不满意,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。工程监理合同纠纷可以通过双方私下和解来解决。如果和解失败,可以请求第三方进行协商解决。如果协商仍然无法达成一致,可以根据工程监理合同内容交由指定机构进行仲裁。如果仲裁结果不满意,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。 工程监理合同纠纷解决流程工程监理合同纠纷的解决流程一般包括以下几个步骤：首先，双方应友好协商解决争议；其次，如果协商不成，则可以向合同签订地人民法院起诉；如果合同中约定了仲裁机构，则应向仲裁机构申请仲裁，由仲裁机构进行裁决；如果仲裁裁决不服，则可以向人民法院提起诉讼。需要注意的是，在解决工程监理合同纠纷的过程中，应当尽可能地保持沟通，避免产生不必要的法律纠纷。工程监理2023-08-29154人看过 -
实际履行1、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。2、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的；可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。一、建设工程合同组成成分有哪些建设工程施工合同示范文本包括以下项目：（1）《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。（2）《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与2023-06-21295人看过
-
拆迁纠纷发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。在建工程遇上拆迁时，无须折价拍卖，也是按市场估价计算补偿金额，但该在建工程的补偿款应按下列顺序处理：(1)如果该建工程尚欠施工单位的工程款，在拆迁补偿时，该补偿金，施工单位有优先受偿权，而不能给先支付抵押权人或抵押人。(2)如果该在建工程不欠施工单位的工程款，但既已抵押，又已预售。作为购买房屋(在建工程)的购房者，其善意购买的行为受法律保护，如已付清全部或大部分房款后，遇上拆迁，其已付购房款应在拆迁补偿金额中优先退还。(3)如果该在建工程既不欠施工单位的工程款，也未向社会发售，那么除非抵押人与抵押权人协商重新设立抵押权，否则该拆迁补偿款应优先偿还2023-06-25206人看过 -
商事仲裁1、协商协商和第三人进行调解，这两种方式是不用选择的，有了问题当然会协商，但是协商未必有结果。有些合同中约定“发生争议先协商解决，协商不成任何一方可到法院起诉”。2、调解所谓的第三方调解，可以是双方选择的任何愿意介入的第三方，比如双方共同朋友、双方委托的律师，不管是哪种，以双方自愿为前提。3、仲裁选择了仲裁，就排除了诉讼解决的方式，商事仲裁是一局终裁，裁决作出即生效。但是，要注意的是一定要有明确有效的约定仲裁条款，实践中很多仲裁条款由于不规范而无效。在合同纠纷中双方若要通过仲裁的方式解决纠纷，必须有明确的约定仲裁协议或条款。一般是在双方事先签订的合同中解决争议的方式中明确选择仲裁的方式，且约定明确的仲裁机构。很多约定仲裁条款无效，往往是因为仲裁机构约定不明，或者既约定仲裁解决又同时约定诉讼解决。4、诉讼如果未约定仲裁解决或约定的仲裁条款无效，那就只能通过诉讼解决了，这就涉及一个诉讼管辖的问2023-06-24290人看过 -
一、买卖合同纠纷的管辖如何确定买卖合同纠纷案件的管辖确定一般按照合同签订地决定。具体还有以下几种形式：1．首先要明确买卖合同双方是否有选择管辖的书面协议。若有选择管辖的书面协议，且符合法律规定，则以该协议确定管辖法院。2．若买卖合同双方没有选择管辖的协议，或选择管辖的协议无效，则根据法律规定，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。（1）若合同双方没有关于合同履行地或交货地的明确约定，则根据《购销合同履行地规定》第1条、第3条的规定，只能由被告住所地人民法院管辖；（2）若买卖合同双方有明确的合同履行地或交货地的约定，则应该区分合同是否实际履行①合同未实际履行的，如果当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，应由被告住所地人民法院管辖；②合同实际履行的，当事人实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更约定的，以变更后的约定确定合同履行地。当事人未以上述方式变更原约定，或者变更原合同2023-03-23278人看过 -
承诺2004年，浙江一家建筑公司从中间人王某处获悉，北京一大型房地产项目正在准备招投标。之后，王先生带领施工单位负责人到项目现场考察，并承诺帮助施工单位取得工程施工权，但必须给予相应报酬。建筑公司随即向王某出具书面承诺，承诺中标后给予王某工程造价咨询费总额的3%。2005年初，建筑公司拿到工程中标通知书，与开发商签订施工合同后，才进场施工。2006年初，王某多次向建筑公司索要咨询费，但均未如愿。之后，他向当地中级人民法院提起诉讼，要求支付330万元咨询费。一审法院判决建筑公司的承诺书有效，原告为其提供了资料，做了大量工作，建筑公司应向原告支付330万元。被告人向高级人民法院提起上诉，称原判错误，中标原因与王某无关。这是建筑公司自身努力、公平竞争、诚实投标的结果，支付3%的巨额中介费是不公平的。承诺书的内容违反了中国法律的强制性规定，应当无效。他要求撤销原判，并决定建筑公司不承担任何责任。最终，2023-05-07160人看过
-
工程转包依照法律规定解决。（一）工程转包合同效力的认定及处理原则《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，工程转包人和被转包人之间签订的建设工程施工合同无效，人民法院在认定施工合同无效时，可以同时依法收缴当事人已经取得的非法所得。（二）承包人与发包人之间纠纷的处理承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目，从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成对施工合同的实质性违约，发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可以依法解除与承包人签订的施工合同。因承包人的非法转包工程行为，造成工期延误及出现工程质量问题的，发包人还可以向承包人提出赔偿要求。如果承包人是采取挂靠方式非法转包工程的，出借资质的被挂靠施工企业与建设单位所签订的施工合同无效。挂靠人与被挂靠人对建设单位因此而造成的损失承担连带赔2023-02-11376人看过 -
工程转包依照法律规定解决。（一）工程转包合同效力的认定及处理原则《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，工程转包人和被转包人之间签订的建设工程施工合同无效，人民法院在认定施工合同无效时，可以同时依法收缴当事人已经取得的非法所得。（二）承包人与发包人之间纠纷的处理承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目，从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成对施工合同的实质性违约，发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可以依法解除与承包人签订的施工合同。因承包人的非法转包工程行为，造成工期延误及出现工程质量问题的，发包人还可以向承包人提出赔偿要求。如果承包人是采取挂靠方式非法转包工程的，出借资质的被挂靠施工企业与建设单位所签订的施工合同无效。挂靠人与被挂靠人对建设单位因此而造成的损失承担连带赔2023-03-01467人看过
#工程纠纷
北京
律师推荐
展开
#工程合同纠纷
词条
工程合同纠纷是指因签订、履行工程合同而引起的争议和纠纷。这些纠纷可能涉及到合同条款、工程进度、质量、费用、违约责任等方面。 解决工程合同纠纷的方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。在处理工程合同纠纷时，需要遵循法律法规和政策规定，确保公平、公正... 更多>
#工程合同纠纷
最新文章
-
2024-01-05 -
2023-11-14 -
2023-11-10 -
2023-11-09 -
2023-11-07
#工程合同纠纷
相关咨询
-
合同纠纷起诉流程，如何处理合同纠纷江西在线咨询 2021-10-27首先，当事人需要准备起诉书、双方当事人的身份信息、相关证据资料等，向有管辖权的人民法院立案。然后根据不同法院的实际情况，有可能在立案后支付诉讼费，也有可能在法院通知后支付。其次，该案通过正常工作流程分配给承包法官，承包法官决定举证期限的开庭日期，向各方当事人发送开庭发票等相关资料。审判时，各方面的当事人举证自己主张的事实，质证对方提出的证据，讨论事件的争论焦点。根据实际情况，可能会多次开庭。最后， -
合同纠纷如何处理，纠纷怎么解决，如何处理合同纠纷台湾在线咨询 2022-07-09合同纠纷是在合同履行过程中出现的，那么应该如何处理合同纠纷呢？ 实践中在遇到合同纠纷时，可以通过以下几种方式处理： 第一是协商，是指合同纠纷的当事人，在自愿互谅的基础上，按照国家有关法律、政策和合同的约定，通过摆事实、讲道理，以达成和解协议，自行解决合同纠纷的一种方式。 第二是调解，合同纠纷的调解，是指双方当事人自愿在第三者的主持下，在查明事实、分清是非的基础上，由第三者对纠纷双方当事人进行说明劝 -
工程项目中如何处理项目合同纠纷湖北在线咨询 2023-07-241、施工合同的效力问题； 2、合同无效是否应进行结算； 3、备案合同和“补充协议”即黑白合同不一致，在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题； 4、对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾期不结算是否视为认可送审价的问题； 5、工程款结算采取何种标准的问题； 6、诉讼中，造价司法鉴定（司法审价）的范围； 7、关于工程质量、工期、农民工利益等问题。 -
工程造价纠纷，工程造价纠纷如何处理上海在线咨询 2021-11-20和其它纠纷一样，工程造价纠纷也可以通过多种方式解决：一是协商。根据法律和商业惯例，一旦发生商业纠纷，双方应首先在自愿平等的基础上进行友好协商，寻求解决的可能性。自行协商解决，不受时间、地点、法定程序的限制，可以维持双方的商业关系，消除隔阂或误解，增进友谊。二是调解。经协商不能达成协议的，双方可以向业务主管部门申请，如工程造价管理协会等进行调解。如果协商一致，纠纷双方也可以共同委托信任的第三方进行调 -
工程建设分包合同纠纷法院如何处理(建设工程分包合同纠纷管辖)天津在线咨询 2023-08-02根据我国《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。 由上可知，如果发生劳务分包合同纠纷，则被告住所地人们法院管辖。
