工期延误应急处理方案
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-01 15:13:05 65 人看过

出现工期延误以后要工期延误的实际情况,如果是因为双方协商改变工程量、设计,而且双方同意工期顺延,或者是因为不可抗力导致的,那么双方不需要承担违约责任。如果因为消费者没有按期支付工程款从而导致的工期延误,这是消费者违约在先,消费者应当赔偿违约金。如果都不是以上情形,而是由于第三方公司自身原因导致不能按期完工,属于第三方公司违约,第三方公司应向消费者支付违约金。

工期延误违约金怎么扣的

工期延误违约金是实际损失的30%。法律规定,事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,有约定损害赔偿的,依照约定;合同没有约定的,将适用普遍法下的赔偿条款的规定。

发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书表明竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误。这时候,误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度,予以适当减除。

根据法律规定,约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

《中华人民共和国民法典》第八百条

勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月12日 15:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 建筑工程延期的处理方案
    一、建筑工程延期的处理方案建筑工程延期的,建设单位可以要求施工单位按照合同约定承担赔偿责任;施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求
    2023-07-23
    113人看过
  • 起诉状计算错误后的应急处理方式
    开庭后发现起诉状计算错误,可以更改诉讼请求。对于变更的诉讼请求,应当提供证据证明或者支持其诉讼请求。被告可以在法庭上对变更后的诉讼请求进行辩护,也可以要求法院给予合理的辩护期,并在辩护期内进行书面辩护,并提供相应的证据支持其辩护意见。起诉状应当记明下列事项:1、原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式等;2、被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息;3、诉讼请求与理由;4、证据和证据来源。收到起诉状后多久开庭一般收到法院传票传票上有注明开庭日期,同时法院也会通过一定渠道通知开庭时间。当事人起诉后,经法院审查,符合条件的,一般会在十五日之内送达传票。民事诉讼的开庭时间在法律上没有明确规定,但是对民事案件,应当在立案之日起六个月内审结。起诉流程有:1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;2、人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;3、法院将原告
    2023-07-05
    77人看过
  • 债务缠身公司应急处理方案
    如果公司已经无力清偿全部债务或者说明显缺乏清偿能力,那么公司应当向法院申请破产。法院受理破产申请并进入破产程序的,应当按照《企业破产法》的规定依法清算,处理债权债务。对于债权人来说,如果认为债务人公司有上述情况,也可以向法院申请债务人公司破产。如果是已经解散但是没有清算到位的公司,负有清算责任的人应该申请破产清算。公司债务偿还方式(一)货币偿还可以说这是最常用、最典型的债务清偿方式,按照债务的种类、金额以货币直接清偿。可以通过银行转账的方式还债,也可以给付现金。(二)以应收账款抵消债务公司账款是指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。公司的钱都是流通的,留在公司的钱或许不一定足够偿还,但是在外流通尚未收回的货款却足够清偿。此时在经过债务人同意的情况下,可以以应收的账款抵消债务。(三)以股份或债权偿还债务公司的
    2023-07-01
    271人看过
  • 建筑工程工期延误怎么处理
    一、建筑工程工期延误怎么处理建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。二、建筑工程非法分包可否解除合同工程被违法分包可以要求解除建筑工程合同。根据规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:1.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;2.合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;3.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;4.将承包的建设工程非法转包、违法分包的。由此可见,承包人擅自将建筑工程违法分包出去的,发包人可以要求解除建筑工程合同,并要其赔偿相应的损失。这也就意味着,承包人是合法分包的,发包人不能要求解除合同,按可以要求承包人支付相应的违约金,
    2023-09-26
    82人看过
  • 非法聚众赌博的应急处理方案
    非法聚众赌博的处理是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。非法聚众赌博侵犯的客体是社会主义的社会风尚。赌博不仅危害社会秩序,影响生产、工作和生活,而且往往是诱发其他犯罪的温床,对社会危害很大,应予严厉打击。在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。在主观方面表现为故意,并且以营利为目的。非法聚众赌博金额达到多少可以判刑赌资数额累计达到5万元,需要根据犯罪情节决定判刑,具体如下:1、如果行为人为了营利,以赌为业或聚众赌博,可能面临拘役、管制和处三年以下有期徒刑,并处罚金。2、如果行为人开设赌场,则可能面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;3、如果属于情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节
    2023-07-03
    290人看过
  • 给排水系统应急处理方案[推荐]
    (一)给水系统1、水泵(1)发现或接报生活水泵故障,应停止故障水泵,开启备用水泵。(2)水泵变频故障应关闭变频器,由专人手动操控水泵,根据管网压力控制启停。(3)及时报告主管工程师安排维修。2.气压罐(1)发现或接报气压罐内胶膜或外置水银开关故障,不能有效控制水泵的启停,应立即关闭气压罐的进水阀。(2)由专人负责根据故障区管网压力手动启停水泵。(3)即刻报告主管工程师安排维修。3.垂直管网(1)发现或接报垂直管网漏水应立即关闭故障区水泵。(2)排空管网积水后,更换或修补破损管道。(3)如一时无法修复应报告主管工程师。4.下水池出水管(1)发现或接报下水池出水管漏水,应立刻关闭水池出水阀和水泵。(2)即刻通知主管工程师,由其安排维修,并在事后作维修报告。5.下水池进水管(1)发现或接报下水池进水管漏水,应立刻关闭水表房进水总阀和水池进水阀。(2)即刻报告主管工程师,由其安排维修并于事后写维修
    2023-06-10
    86人看过
  • 试用期员工不交五险的应急方案
    1、与企业单位进行协商,要求单位为自己不交社保,如果单位依旧不缴纳,那么职工有权主动解除劳动合同。2、向劳动监察大队进行投诉,劳动监管大队会派人到单位进行调查,如果情况符合,单位会面临相应的处罚,当然职工欠的社保也会补齐。3、申请劳动仲裁,相关部门会要求涉事单位按照要求补缴职工社保,并且支付一定的经济补偿。试用期没有签合同工伤怎么赔偿试用期员工在未签合同时遭遇工伤事故,如果有证据证明与单位存在劳动关系的,可依法申请工伤认定和申请由工伤保险基金支付工伤保险待遇;用人单位未缴纳工伤保险费的,由用人单位按规定承担员工应享受的工伤保险待遇。单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付,再向单位追偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残
    2023-07-04
    63人看过
  • 违约逾期应急处理
    违约逾期了:一、继续履行:当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。二、补救措施:质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。三、赔偿损失:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,应当赔偿损其损失。房子违约逾期交房违约金怎么要1、关于逾期交房的违约金比例,国家并没有一个统一的标准。一般情况下,双方有合同约定的,按照有约定按约定、没约定按法定的原则,以合同上约定的比例执行;合同上没有约定的,按照同期银行贷款利率为准。2、不过,尽管逾期交房的违约金没有一个统一标准,但合同上的违约金比例并不是固定不变的,可以以实际损失为标准进行适当调整。3、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定:当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失3
    2023-07-05
    225人看过
  • 商标被抢注应急处置方案如何处理
    处理商标被抢注,有以下应急处置方案:1、若当事人能够就相关事项协商一致的,可协商处理;2、若当事人不愿协商或无法达成协商的,可以向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。商标被抢注应急处置方案如何处理的法律依据《中华人民共和国商标法》第五十六条注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。第三十二条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第三十五条对初步审定公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。
    2022-07-08
    144人看过
  • 交通工程延误工期应如何应对
    交通工程项目若发生逾期交付的情况,当事各方应首先进行友好磋商以解决问题,如未能达成一致则可依据相关法律法规约定进行违约金支付。对于合同当事人而言,必须严格依照合同条款履行各自的权利与义务,违反或未按照契约约定进行履约的行为,将会面临继续履行、采取必要补救措施并赔偿受害人经济损失的沉重责任。此外,关于合同价款的支付问题,当有任一方不按规定履行付款义务或者酬劳费用的支付义务时,另一方可向其提出强制请求,要求其按照合约规定支付相关款项。实际上,双方常常会就此设定一种名为“滞纳金”的赔付额度,其主要用于对合同履行过程中出现的延迟履行合同义务的行为进行违约责任的追讨。然而,唯有在一方当事人无视合同约定,造成合同无法继续履行的情形下,他/她才有可能需要承担这部分违约金。假如合同得以正常履行,我们通常参考“滞纳金”的标准来追究违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条损害赔偿范围,当事人一方不履行
    2024-08-13
    182人看过
  • 应急预案和处置方案的比较
    应急预案和应急方案的区别包括定义不同、侧重点不同、包含性不同等。具体如下:1、定义不同。应急预案是指面对突发事件时的应急管理、指挥、救援预案等;应急措施是指在遇到突发事件时采取的应急措施。2、侧重点不同。应急预案一般应以综合防灾预案为基础,重在谋划、提前谋划;一般应在发生紧急情况时建立应急措施,重点放在处理方法和处理方法上;3、包含性不同。应急措施包含在应急计划中,是应急计划的一部分。例如,应急预案系统中的综合应急预案包括应急行动、应急措施和应急保障;在专项应急预案中,制定明确的救援程序和具体的应急救援措施;在现场处置预案中,制定具体的装置、场所或设施、岗位制定的应急处置措施。处理医疗纠纷投诉的应急预案1、医疗投诉发生后,科室应立即向主管部门报告,隐匿不报者,将承担可能引起的一切后果。2、由医疗问题所致的纠纷,科室应先调查,迅速采取积极有效的处理措施,控制事态,争取科内解决,防止矛盾激化,
    2023-07-03
    367人看过
  • 施工合同延误怎么处理,能不能延期
    1。工期延误的情况有哪些?示范文本的一般条款规定了工期延误的情况,需要索赔和签证,双方也可以达成其他协议。(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件;(2)发包人未按约定日期支付预付款和进度款,导致施工进度异常;(3)工程师未按合同约定提供所需的指令和批准,导致施工进度异常;(4)工程设计变更、工程量增加;(5)因非正常原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以上承包人原因;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务?根据司法解释和《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人迟延支付预付款和进度款的,承包人有义务通知。(1)因设计变更,建设工程的数量、质量标准发生变化,该部分工程价格无法协商的,承包人可以要求按定额复核价格;(2)不属于合同范围的工程,承包人需保留发包人同意施工的证明,并结合其他签证文件
    2023-05-07
    397人看过
  • 装修公司延误工期怎么处理
    装修公司延误工期的,可以要求其承担违约责任。一方违约的,应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,还包括合同履行后可以获得的利益。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    2024-04-20
    245人看过
  • 延误工期装修公司怎么处理
    一、延误工期装修公司怎么处理延误工期装修公司公司承担违约责任,至于具体责任怎么承担,要看合同约定,一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。二、建设工期是从哪个时点开始算建设工期从开工日期开始算,具体规定如下;1.从开工到竣工按全部日历天数计算,不扣除停工日数,称为“日历工期”;例子:计划工期300个日历,意思是合同的起始日至结束日期,包括周末、大小月历天数的和。2.从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数,称为“实际工期”.一般承包合同规定采用日历工期,以便于检查合同执行情况;实际工期由于排除了客观因素的影响,便于分析工期定额执行的情况。三、建设工期延期多久可以解除合同建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定,比如当事人给出的合理期限为一个月
    2023-04-25
    233人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 应急预案体系管理工作方案包括
      云南在线咨询 2022-03-22
      市和区、县人民政府应当建立、健全安全生产应急救援体系,根据本市突发公共事件总体预案,组织制定生产安全事故应急救援预案,确定应急救援队伍,储备应急救援物资、装备,加强安全生产应急救援资源共享和信息互通。应急救援预案应当包括建立应急指挥体系,明确相关部门的应急救援职责,确定应急救援队伍,确定应急救援技术专家、建立抢险装备等信息数据库,确定交通、医疗、物资、经费、治安等保障措施,进行应急救援预案演练等。
    • 商标被抢注应急处置方案如何处理
      新疆在线咨询 2023-02-21
      商标被恶意抢注后的处理方法有: 1、就初审公告的商标向商标局提出异议。 根据《商标法》第三十三条的规定,对初审公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反规定的,可以向商标局提出异议。 2、就已经注册的商标向商标评审委员会提出无效宣告。 根据《商标法》第四十五条,已经注册的商标,违反本法规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标
    • 劳务纠纷应急预案和农民工工资支付应急处理预案一样吗
      安徽在线咨询 2022-10-07
      劳务纠纷应急预案和农民工工资支付应急处理预案不一样。劳务纠纷包含工资纠纷,比单纯解决工资纠纷方案内容更全面。
    • 处置方案和应急预案的区别
      海南在线咨询 2021-12-18
      应急预案和应急方案的区别包括定义不同、侧重点不同、包含性不同等。具体如下:1、定义不同。应急预案是指面对突发事件时的应急管理、指挥、救援预案等;应急措施是指在遇到突发事件时采取的应急措施。2、侧重点不同。应急预案一般应以综合防灾预案为基础,重在谋划、提前谋划;一般应在发生紧急情况时建立应急措施,重点放在处理方法和处理方法上;3、包含性不同。应急措施包含在应急计划中,是应急计划的一部分。例如,应急预
    • 公司发生工期延误,怎么处理
      浙江在线咨询 2021-07-31
      当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承