引起工程索赔的原因有哪些
来源:互联网 时间: 2023-04-03 01:40:12 115 人看过

1、图纸或指示延误引起的索赔:在施工过程中,监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示,且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。

2、不可预见的外界障碍或自然条件引起的索赔:在工程施工过程中,承包人会遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件,并已实际造成影响工期和增加费用,。

3、由于业主风险所造成的损失或损害引起的索赔:根据招标文件范本规定的属于业主风险所造成的损失或损害。在工程初期,指挥部已对工程进行投保,由于台风等恶劣天气影响造成的损失,承包人可向保险机构申请损失费用。

4、未能按期办妥永久用地的征用手续:由于业主未能按承包人提交的施工所需永久占地的计划及时办妥永久占地征用手续,从而影响承包人及时使用并导致承包人延误工期或增加费用。

5、工程变更引起的索赔:工程变更涉及的项目已施工后又变更,如结构尺寸、类型变化等,导致已施工结构物拆除或报废,从而增加承包人成本。

一、简述建设工程索赔的基本程序

(一)提出索赔要求

当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。

(二)报送索赔资料和索赔报告

在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。

(三)协商解决索赔问题

协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。

(四)调解

当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。调解人可以是双方都信耐的个人(工程技术专家、律师、估价师等),也可以是一个专门的组织(工程咨询或监理公司、工程管理公司、索赔争端评审组、合同争端评委会等等),调解人按照政策、法规及施工合同的规定,在划分各方责任的基础上提出解决方案。如果双方同意调解方案并签字,那么调解完成。

(五)诉讼

在双方和解不成,又没有仲裁协议的情况下,一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。但是由于司法解决在当事人不服的情况下,可以再向上级法院提起上诉,这可能使索赔问题长期得不到解决,陷入旷日持久的诉讼中,花费大量的诉讼费用和时间。因此,当出现索赔问题时,应尽量避免通过诉讼解决。

二、建设工程索赔程序是什么?

1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称),索赔事件发生的依据,索赔费用估算。

2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存,当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等,如索赔事件造成现场损失时,还应做好现场照片、录象资料的完整性,作为申请索赔的凭证,如有必要可请监理工程师到工程现场确认。

3、索赔意向书递交监理工程师签认时,监理工程师应审查索赔事件的当时记录,索赔事件属实,监理工程师应予以签认。

4、在索赔意向书发出后的规定时间内,承包人应送交一份拟索赔款额的详细账目,并具体说明索赔的依据。如索赔事件是连续发生的,承包人应在监理工程师要求的间隔时间内,陆续送交索赔账目和索赔依据。当索赔事件结束后,承包人应在规定时间,送交最后索赔账目。同时,承包人要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

5、监理工程师收到承包人送交的最后账目后,应对承包人提交的索赔证据和详细帐目进行审查核实,确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额,并将审核结果报业主审批。

6、根据监理办上报的审核意见及承包人账目中提供的相关证据,依据合同规定,并与监理工程师和承包人协商,最终确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额。

7、如果承包人提出的索赔要求未能遵守范本规定,则承包人无权得到索赔或只限于由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月09日 00:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 引起股东资格确认纠纷的原因有哪些?
    股东资格确认纠纷包括下列情形:1、隐名股东的股权确认纠纷。隐名股东是指为了规避法律或出于其他原因,借用他人名义设立公司或者以他人名义出资,且在公司的章程、股东名册和工商登记中,均记载为他人的实际出资人。2、瑕出资股东的股权确认纠纷。3、股票及出资证明书交付请求权纠纷。一、怎么确认公司股东资格隐名股东的地位具有法律效力么按下列原则确认股东资格:1、当实质性证据与形式化证据发生冲突时,应优先适用形式化证据来认定股东的资格。2、在对外关系上,工商登记是对抗第三人最主要的证据。3、在对内关系,应当以股东名册和公司章程记载为认定股东资格的依据;如果公司章程记载与股东名册记载的内容发生冲突,原则上应坚持公司章程优先适用的原则处理。关于隐名股东的法律效力如下:1、如果实质股东与名义股东签订的协议是为了规避法律的强制性规定,实质股东不会享有股东权利。2、如果隐名股东并未违反强制性法律规定,应认定为实质股东
    2023-02-26
    227人看过
  • 保费欠条引起的索赔纠纷问题有哪些
    原因一般有:故意违约、无意违约、保险从业人员为谋取私利而违约。《中华人民共和国民事诉讼法》第二条中华人民共和国民事诉讼法的任务,是保护当事人行使诉讼权利,保证人民法院查明事实,分清是非,正确适用法律,及时审理民事案件,确认民事权利义务关系,制裁民事违法行为,保护当事人的合法权益,教育公民自觉遵守法律,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业顺利进行。第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。
    2023-06-11
    77人看过
  • 工程索赔哪些可以索赔
    一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下:(1)人工费;(2)设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;(3)材料费,索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据:《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下:1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止;2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表;3、施工备忘录,在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找;4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将书面指示按年月日顺序编号存档;5、
    2023-08-16
    150人看过
  •  离职原因个人,能索赔哪些?
    公司离职赔偿政策规定员工离职时应按工作年限支付相应赔偿,每满一年支付一个月的工资作为赔偿。若员工因被非法辞退而离职,公司需按照经济补偿金的两倍支付补偿。若员工主动离职或因严重违纪被辞退而离职,公司不承担赔偿责任。公司离职赔偿政策如下:员工离职时,应当按照工作年限支付相应的赔偿。每满一年支付一个月的工资作为赔偿。若员工因被非法辞退而离职,则公司需按照经济补偿金的两倍支付补偿。若员工主动离职或因严重违纪被辞退而离职,则公司不承担赔偿责任。 依 据 工 作 年 限 赔 偿 的 相 关 政 策根据我国《劳动合同法》的规定,按标题:依据工作年限赔偿的相关政策,企业与职工解除或者终止劳动合同,依照劳动合同法的规定支付经济补偿。劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的,劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。因此,用人单位与劳动者解除或者终止劳动合同,依照劳动合同法的
    2023-09-06
    342人看过
  • 甲方原因停工索赔
    法律综合知识
    一、甲方原因停工索赔1、索赔协议书的内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转材料停止补偿,施工机械停职补偿。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百八十八条?、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十九条?、建设工程合同应当采用书面形式。二、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第八百零三条、【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程
    2023-06-12
    500人看过
  • 工程逾期竣工违约金的特征是什么,建设工程合同索赔的原因有哪些?
    一、工程逾期竣工违约金的特征是什么工程逾期竣工违约金的特征包括:1.违约金的数额是由双方预先进行确定的;2.违约金是违约后的一种补救的措施;3.违约金的支付是独立于履行的行为之外的给付。换而言之,就是只要当事人在无特别约定的条件下,支付违约金行为是不能替代履行的合同的,且当事人不得在支付违约金之后就免除了履行主债务的义务。二、建设工程合同索赔的原因有哪些建设工程索赔的原因包括:1.发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。2.合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。3.合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。4.工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。5.不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。三、建筑工
    2023-06-07
    454人看过
  • 引起农村土地承包纠纷有哪些原因
    ㈠土地承包纠纷的特点土地承包纠纷呈逐年上升的趋势。俗话说:土地是农民的命根子,特别是近年来农村减免了税收,实行粮种补贴,农民更加珍惜土地。出现了种粮热潮,这种热潮的出现,刺激了农民种田的积极性,从而导致了大部分外出经商、打工农民回乡承包土地,导致了农村承包土地纠纷的增多,可土地承包纠纷在处理时矛盾大,工作难做,引发上访苗头。㈡土地承包纠纷的原因(1)土地承包经营权侵权引发的纠纷。①在原地取得承包地后婚嫁到新地,原地收回其承包地引发纠纷;②死亡后,土地承包经营权是否随承包地存在,引发纠纷;③取得承包地后,因升学、当兵提干、当工人当公务员、有固定工作,户口也迁出(离乡该离土但未离土),土地承包经营权是否随承包地存在引发纠纷;④自动放弃承包地,进城经商务工办企业,但户口仍在原地(离土未离乡),土地承包经营权引发纠纷。⑤外出打工将土地转包给他人引发的纠纷。(2)土地流转不规范导致的纠纷。由于国家“
    2023-04-27
    183人看过
  •  引起伪造国家有价证券犯罪的原因有哪些?
    伪造国家有价证券罪的犯罪构成要件包括具有伪造国家有价证券的行为和主观方面为故意等。若伪造的国家有价证券数额较大,犯罪者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还将被处以二万元以上二十万元以下的罚金。伪造国家有价证券罪的犯罪构成要件是,行为人具有伪造国家有价证券的行为,且主观方面为故意等。若行为人伪造的国家有价证券数额较大,则其将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还将被处以二万元以上二十万元以下的罚金。 伪造国家有价证券罪的犯罪构成及刑罚伪造国家有价证券罪是指伪造、变造国家有价证券,或者出售伪造、变造的国家有价证券,数额较大的行为。该罪的犯罪构成包括以下几个方面:1. 伪造国家有价证券罪是指伪造、变造国家有价证券,或者出售伪造、变造的国家有价证券,数额较大的行为。2. 该罪所涉及的国家有价证券包括国债、货币、邮票、债券、基金份额等。3. 伪造国家有价证券罪的刑罚为有期徒刑、拘役或者罚金。
    2023-08-28
    161人看过
  • 建筑工程不可抗力索赔原则有哪些
    一、建筑工程不可抗力索赔原则是什么?根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008.具体如下:因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;2.发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3.承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力,顾名思义也即没有办法阻抗之力,它的发生是人力所不能掌控的,所以在发生这就不可归咎于各方当事人的现象时,不可简单的让一方承担责任,需要发包方、承包方共同承
    2023-02-28
    346人看过
  • 引起法定诉讼代理人消灭的原因有哪些
    一、引起法定诉讼代理人消灭的原因有哪些在司法实践中,随着诉讼的进行,会出现一些特殊情况而引起法定诉讼代理权的消灭,这些特殊情况主要包括:(1)法定诉讼代理人死亡或丧失诉讼行为能力;(2)被代理的当事人死亡;(3)被代理的当事人取得或恢复了诉讼行为能力,如被代理的未成年当事人成年或精神病人痊愈;(4)法定诉讼代理人丧失了对当事人的亲权或监护权,如基于收养或婚姻关系而发生的亲权或监护权,随着婚姻或收养关系的解除而归于消灭。二、什么是法定代理人法定诉讼代理人,是指根据法律规定,代理无诉讼行为能力的当事人进行民事活动的人。三、法定代理人的诉讼地位在我国,法定诉讼代理人是为补充无民事行为能力的人或限制民事行为能力的人在诉讼行为能力上的欠缺而设置的,因此法定诉讼代理是一种全权代理。这就决定了法定诉讼代理人在代理权限和诉讼地位上,与委托诉讼代理人有很大的不同。法定诉讼代理人可以按照自己的意志代理被代理人
    2023-04-29
    127人看过
  • 引起医疗事故赔偿有哪些因素
    医疗事故赔偿项目
    医疗事故的赔偿与如下因素有关:涉案医疗事故等级;医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度;医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系等因素。医疗事故赔偿是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害后对患者进行的赔偿。医疗事故赔偿项目及影响赔偿因素医疗事故赔偿项目有哪些(一)医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算,凭据支付,但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的,按照基本医疗费用支付。(二)误工费:患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。(三)住院伙食补助费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。(四)陪护费:
    2023-07-29
    171人看过
  • 工程索赔的程序都有哪些,工程索赔的主要依据是什么
    一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解
    2023-06-07
    471人看过
  • 工程迟迟不开工怎么索赔,工程索赔的步骤有哪些
    一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的,是属于合同违约行为,如果是建设单位原因造成的,施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的,建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等
    2023-04-19
    496人看过
  • 哪些原因会引起劳动合同无效
    劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。劳动合同按合同的内容分为劳动合同制范围以内的劳动合同和劳动合同制范围以外的劳动合同;按合同的形式分为要式劳动合同和非要式劳动合同。根据《劳动法》第18条的规定,违反法律、行政法规的劳动合同和采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同都是无效劳动合同。劳动合同的无效,由劳动争议仲裁委员会或者人民法院确认,引起无效的原因大体有以下几种:1.合同主体不合格。如受雇一方提供了假的学历、学位、专业技术资格证书,聘用单位不具备招聘资格等。2.合同内容不合法,即劳动合同有悖法律、法规及善良风俗,或是损害了国家及社会的公共利益。如约定制造冰毒、假钞等。内容不合法的劳动合同不受法律保护。3.意思表示不真实。劳动合同是双方合意的产物,应该是当事人真实的意思表示。采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同,违背一方的真实意愿,因而是无效的。4.合同形式不合法
    2023-05-01
    199人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 无效婚姻有哪些原因引起
      黑龙江在线咨询 2022-11-08
      致使婚姻无效的原因有以下几点: (一)重婚; (二)有禁止结婚的亲属关系; (三)未到法定婚龄。
    • 哪些引起商标侵权的原因?
      广东在线咨询 2021-10-15
      1、高额利润的诱惑。假冒国际品牌产品,通常情况下可以获取高额利润。而且因为品牌效应,销售比较容易。由于高额利润的驱使,致使侵权或假冒精品名牌产品的不法行为屡禁不止。 2、现行政策法规存在缺陷且执法力度不够。近几年来,为规范市场,虽然我国政策法规立法数量逐渐增多,但至今尚未有一部完整、系统的法律法规来确认市场执法和监督管理机构名称、地位、取权与体制。   行政执法手段缺乏,难于震慑不法分子。作为商标
    • 工伤纠纷引起的原因大概都有哪些来的?
      内蒙古在线咨询 2022-07-01
      关于工伤纠纷引起的原因如下: 《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》今天出台,《规定》,共10个条文,将于2014年9月1日起施行。工作中由于第三人的原因造成工伤该如何处理?司法解释做了进一步明确。 由于第三人侵权导致职工工伤的,根据侵权责任法和社会保险法的规定,职工可以向侵权的第三人要求民事侵权赔偿,也可以向工伤保险基金要求享受工伤保险待遇,出现民事侵权责任和工伤保险责任的如何处
    • 建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些
      黑龙江在线咨询 2022-12-15
      1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。 4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、
    • 引起青少年犯罪原因有哪些
      西藏在线咨询 2022-11-08
      1、家庭监管的缺位; 2、政府管理的缺失; 3、自身素质不高,认知能力不足,是青少年犯罪的另一个重要原因; 4、社会环境的污染,使青少年不能明辨是非。 5、法律依据:《刑法》 第十七条已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻