不可抗力窝工费谁承担-法师兄

不可抗力窝工费谁承担

来源：互联网时间： 2023-03-21 15:03:25 452 人看过

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

一、发包方义务是什么

1、做好施工前的准备工作。

2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助，发包人应按合同约定的时间和要求，向承包人提供原材料、设备、场地、工进度款、技术资料等。

3、配合施工的进行，及时组织工程竣工验收。

4、及时接受竣工工程并按约定的方式和期限支付工程价款。

二、发包方的义务包括哪些

建设工程发包人的义务是：

1、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；

2、发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；

3、发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
合同不可抗力怎么承担损失

1、依据民法典的规定，合同不可抗力因素造成合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。2、《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、我国的不可抗力范围是怎样认定的是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准：一是客观标准，就是在某种具体情况下，一般理智正常的人能够预见到的，合同当事人就应预见到；另一个标准是主观标准，就是在某种

2023-02-26

319人看过
不可抗力
不可抗力承担免责义务的哪些

不可抗力免责义务有：通知义务，在不可抗力事件发生以后，因不可抗力不能履行合同的一方当事人应及时向对方通报合同不能履行的事由，从而让对方能够及时采取措施减少合同不能履行而造成的损失；提供证明的义务，因不可抗力而不能履行合同的一方当事人还要在合理期限内向对方当事人提供有关不可抗力事件的证明。一、可免除违约责任的情形有哪些下列情形可免除违约责任：1、发生不可抗力导致一方无法履行合同，其当事人及时通知对方；2、合同约定了有效的免责条款，违约方的行为符合免责条款的约定理由。一方因不可抗力不能履行合同的，除法律另有规定外，部分或者全部免除责任。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，减少可能给对方造成的损失，并在合理期限内提供证明。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不免除违约责任。二、不可抗力条款怎么写不可抗力条款的写法如下：1、写明不可抗力事件发生后通知对方的期限；2、写明出具的证明文件及证明机构

2023-04-04

431人看过
不可抗力
不可抗力停工损失由谁负责

一、不可抗力停工损失由谁负责因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。二、不可抗力的起因不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当

2023-05-06

434人看过
不可抗力
因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不

2023-06-18

216人看过

不可抗力
不可抗力后果的承担原则是什么

不可抗力后果的承担原则损害即赔偿，不可抗力事件只是部分的或者暂时的阻碍了合同的履行，则发生事件的一方可以部分履行合同或者延迟履行合同。抗力来免除执行合同义务的。如特定标的物的灭失或货源难以再获得。一、哪些情况属于“不可抗力”事故？按照通说，典型的不可抗力主要有以下两类：1、自然灾害。自然灾害是我国立法和学术界认同的最典型的不可抗力现象，具体包括地震、海啸、台风、洪水、泥石流等。但需注意，并非一切自然灾害都能作为不可抗力而成为免责理由，一些轻微的、并未给当事人的义务履行造成重大影响的自然灾害，不构成不可抗力。2、社会异常事件。这些事件对发动者或制造者而言是能预见与避免的，而对私法行为的当事人而言则是既不能预见也不能避免与克服的。二、构成不可抗力必须具备以下要件：A.不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件必须是当事人在订立合同时不可预见的事件，它在合同订立后的发生纯属偶然。当然，这种预料之外的偶

2023-02-20

103人看过
损害赔偿
不可抗力因素要承担损害赔偿吗

依据我国相关法律的规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。一、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受

2023-03-23

395人看过
不可抗力
遭遇不可抗力事件如何承担责任

案情：2009年，原告钟某租用水田用于种植大棚香菇。2013年，被告谢某在其承包的水电站原拦河坝的闸门位置上增设了两个水泥墩，用于启动排放淤沙。水电站位于钟某的香菇大棚附近。同年5月，当地逢百年不遇特大暴雨，水电站的木制泄洪板没有打开，阻滞了洪水下泄流量，导致河水上涨，淹没了钟某的香菇大棚。案情分析：1.本案不适用公平责任原则。当事人对造成损害都没有过错，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任。法律通过公平责任对受害人予以侵权责任承担方式之外的救济。但是为防止公平责任的滥用，也只有在按侵权法归责原则受害人仍无法得到任何赔偿的情况下，方有适用公平责任的可能性，这是公平责任适用的前提条件。本案中虽存在不可抗力因素的影响，但仍然存在侵权人，可以从侵权人处得到一定比例的赔偿，因此不适用公平责任原则。2.本案适用不可抗力免责原则。《民法典》（自2021年1月1日起实施）第五百九十条规定：“因不可抗力

2023-06-18

241人看过
不可抗力
因不可抗力导致不能履行的风险谁来担

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力条款起因当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社

2023-03-01

61人看过

专利侵权
专利侵权对抗费用由谁来承担

一、专利侵权对抗费用由谁来承担侵权人承担。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第22条规定：人民法院可以根据权利人的请求以及具体案情，将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在侵权人赔偿范围之内。二、什么是专利侵权行为专利侵权行为是指在专利有效期内，行为人未经专利权人许可而又无法律依据，以盈利为目的实施他人专利的行为违反《专利法》第11条及第58条规定的行为，为专利侵权行为，应当承担侵害专利权的责任。为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

2023-04-21

145人看过
不可抗力
不可抗力交通事故责任承担责任吗

不可抗力不能作为免除行为人民事责任的法定事由。《道交法》未规定不可抗力作为免责事由并非不言自明。比如高危作业行为人在从事高度危险作业活动中取得利益，在作业带来的危险成为现实时，行为人应对事故造成的损害结果承担赔偿责任，符合为自己行为之责任的侵权法核心价值。即使有不可抗力的介入，并不能改变高危作业给周围环境带来危险的性质，也不能切断其与事故的因果联系。因此，在机动车遇不可抗力（如突遇大风导致车辆失控）发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，也应赔偿。一、交通事故的免责事由有哪些1、受害人故意且造成事故不可避免；2、机动车一方无过错。《道交法》第七十六条第二项第二款交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。中碰撞的表述表明，既要有非机动车驾驶人、行人的故意，又要因为这种行为的急迫使事故必然发生。这是因为从因果关系的角度来看，在受害人具有故意的情况下，表

2023-02-28

147人看过
不可抗力
不可抗力因素造成的损失哪方承担

一、不可抗力因素造成的损失哪方承担不可抗力因素造成的损失非违约方承担，侵犯方不需要承担，不可抗力属于免责条款。不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生，人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的，因此通常是免责的，法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力因素能作为合同终止的因素吗遇不可抗力因素合同不是自行终止的，但可以请求解除合同。有下列情形之一的，合同的权利义务终止：1.债务已经按照约定履行；2.合同解除；3.债务相互抵销；4.债务人依法将标的物提存；5.债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债

2023-04-30

256人看过
不可抗力
不可抗力造成损失的承担是怎样的

费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损失及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。一、工程出现事故项目经理要承担什么责任工程质量出现事故，项目经理承担吊销执业资格证书，5年以内不予注册等责任。建筑工程承包出去后是承揽关系，承包方雇佣人员出问题，由雇主承担责任，也就是承包方承担责任。但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停

2023-03-12

473人看过

民事责任
不可抗力情形下如何承担民事责任？

不可抗力情形下承担民事责任的方式：按照不可抗力的影响程度，承担责任。根据相关法律规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。但因不可抗力导致履行合同受阻的，应当根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。一、不可抗力合同迟延履行的有哪些法律规定因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方；以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、合同义务无法履行的构成违约吗合同义务无法履行不一定构成违约，有可能是存在不可抗力或法定或约定的其他情形。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。法律其他规定或当事人

2023-03-13

482人看过
有期徒刑
抗税罪由谁承担责任

抗税罪由什么人承担刑事责任，要依据具体的情况而定，如果是个人犯罪的，由抗税的人承担，如果是单位犯罪的，由单位的主要责任人员承担。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二百零二条【抗税罪】以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金。一、单位犯罪可以只起诉主要负责人吗？单位犯罪可以只起诉主要负责人。单位是指依法成立或者注册登记具有某种社会功能的组织总称，单位和单位犯罪是社会经济发展不同的历史阶段的产物。

2023-03-12

297人看过