外墙保温施工合同书是怎样的-法师兄

外墙保温施工合同书是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-08 17:23:40 412 人看过

一、工程概况及承包内容:

二、甲、乙方责任:

1、甲方提供施工用水,电。

2、此工程需系安全带施工作业,由甲方提供安全带、安全帽等用品,

在施工过程中,甲方应帮助乙方协调处理好各部门的关系。

3、甲方应提供书面技术交底。乙方须向甲方出示满足从事该项目的

资质证明文件。

4、乙方进入施工现场后,甲方须提前清理现场,确保工作面不妨碍乙方施工。

5、乙方在施工过程中必须听从甲方安排,严格按照设计图纸及甲方

管理人员的要求施工,不得擅自更改和变更。

6、乙方在施工过程中,如发生安全事故,必须承担给甲方造成的全部安全责任损失和经济损失。

8、材料须经甲方严格称重保证达到规定密度后,方可进场,进场后检测、检验、验收等费用全部由乙方承担。

9、乙方保证该承包工程一次性验收合格,并及时向甲方提供施工方案国家和权威检验机构出具的材料的检测报告、验收合格报告等有关证件,因检测、验收不合格等给甲方造成的各种损失,按照合同额的三倍给甲方予以赔偿。

三、工期、结算方式、承包价格:

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多安全责任相关文章

房地产开发
外墙保温的一般保修期

为加强民用建筑节能管理，减少民用建筑使用过程中的能耗，提高能效，国务院于2008年8月1日颁布了《民用建筑节能条例》，并于2008年10月1日实施。根据《民用建筑节能条例》，保温工程在正常使用条件下的最低保修期为5年。保温工程的保修期自竣工验收之日起计算。房地产开发企业销售商品房时，应当向买受人明示所售商品房的能耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，并在商品房买卖合同、住宅质量保证书和住宅使用说明书中注明。如果保温工程在保修范围和保修期内出现质量问题，施工单位应履行保修义务，并依法对损失承担赔偿责任。质保金保修期质保金，是指对工程任务或产品质量保证的一个保证押金，在一段时间内如果没有质量问题，将退回产品的制造商。质保金制度也是保障业主产权权益的一个方法。质量保证金，是施工单位根据建设单位的要求，在建设工程承包合同签订之前，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。在建设工程承

2023-08-16

262人看过
法律综合知识
2024年外墙保温工程质保期是多久？

一、外墙保温工程质保期是多久？外墙保温工程质保期是5年。在正常使用条件下，墙体保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。《民用建筑节能条例》第二十三条在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失依法承担赔偿责任。二、工程质保期限若没有约定怎么办对于未约定工程质量保修期，有其解决方式，国务院《建设工程质量管理条例》对保修的规定为：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、其他项目的

2024-02-02

416人看过
工程施工合同
办公楼外墙粉刷工程施工合同

发包方：_______________承包方：_______________本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。一、工程项目名称_______________办公楼外墙涂刷工程。二、工程施工工期自______年______月______日至______年______月______日，工期为______天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。三、承包方式由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米______元，一次性包断。四、工程质量严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－2001）标准验收。五、工程拨款方式该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的______%，其余工程款竣工后一年内付清。六、施工方法和维护1．墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳

2023-04-23

204人看过
工程施工
外墙保温工程规范与验收指南

外墙保温施工验收可以分为主控项目和一般项目，分别验收方法和标准如下：一、主控项目1、保温系统所用的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定；2、保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求，保温层厚度（设计厚度为）允许偏差为＋0．1，0．05；3、保温层于墙体之间必须粘结牢固；4、抹面胶浆与保温板必须粘结牢固，面层无爆灰和裂缝等缺陷。二、一般项目1、耐碱网布应铺压严实，搭接宽度不小于100mm，加强部位耐碱网布做法应符合设计要求；2、保温层和抹面层表面应平整、洁净，线角顺直、清晰；3、要注意保温板安装的允许偏差和抹面层的允许偏差。电改造工程施工工艺及验收标准A、验收标准：1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致，相邻面板间的间距一致，安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。2、所有房间灯具使用正常。3、所有房间电源及空调插座使用正常。4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常

2023-07-15

258人看过

法律综合知识
外墙施工坠亡保险拒赔怎么办

在面临保险公司对被保险人提出的理赔请求予以拒赔的情况下，被保险人可以采取以下几种合法手段进行维权：首先是协商解决，被保险人可以选择与保险公司进行友好协商，以期找到一个双方都能认可的合理赔偿方案；其次是选择仲裁途径，被保险人可向保险公司所隶属的仲裁机构提交仲裁申请，仲裁裁决具有强制执行效力；最后，若前两种方式均未能解决争议，被保险人还可以选择向法院提起诉讼，请求法院判定保险公司承担相应的赔偿责任。《保险法》第五十七条规定：投保人对保险公司理赔决定不服的，可以依据保险合同约定或者与保险公司协商解决；协商不成的，可以申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

2024-04-30

356人看过
业主
内墙涂料施工合同怎么写

1、要写明甲方即发包方和乙方即承包方的姓名；2、写清楚施工地点，就是指甲方的发包建筑地址；3、工程内容，要简略地说明施工工艺，比如说，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。等等吧；4、然后是承包方式，半包全包什么的；还有就是工程价格，室内每平米多少钱，楼梯间每平米多少钱等等；5、付款方式，这个基本是双方协商决定。一般不会一下付清，而是分期支付，比如说，按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支多少钱的生活费，每月二十日左右按完成工程量的70％付款一次，工程完工后付到工程款的90％，剩余款项验收合格后一次性付清。方式很灵活的；6、工程期限，这个双方协调；7、双方责任，这一项比较重要，是解决以后纠纷的重要依据，一定要认真周详。一般是这样写的：甲方责

2023-02-27

396人看过
法律综合知识
外墙施工安全责任书有法律效力

一、外墙施工安全责任书有法律效力根据民法典规定，合同生效的条件有：双方具有相应的民事行为能力，双方意思表示真实，无违反法律法规的强制性规定，无违反公序良俗，因此，符合以上条件的合同行为合法有效。二、工程施工安全责任合同为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条甲方：福州＊＊＊＊运营有限公司第二条施工项目：签订时间：第三条有效期限20XX年06月至20XX年06月第四条甲方安全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的

2021-11-18

270人看过
消费者
外墙保温为建筑节能堵漏

我国建筑能耗高于发达国家数倍，其首要表现在建筑保温状况上的差距。而对广大消费者来说，这种差距最直接的后果是：暖气怎么烧都不热，夏天空调一刻都不能停，为采暖和制冷付出的电费、热水费居高不下，家庭开支增大。为从根本上解决这个问题，建设部今年即将出台强制性规定——《建筑物外墙外保温技术规程》，界时开发商建设商品房时就可以有的放矢、有据可依了。关键词：外墙保温建筑节能目前常用的两种保温技术中国建筑业协会建筑节能专业委员会副会长朱文鹏介绍了墙体保温的基本方式。他说，多年以来，建筑墙体一般采用单一材料，如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。近年来由于建筑节能的需要，单一材料导热系数太大，一般为高效保温材料的20倍，不能满足保温隔热的要求，因此往往采用承重材料与高效保温材料（如岩棉板或聚苯板等）组成复合墙体。按保温材料所处位置不同，又分有多种方式，其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。复合墙体很

2023-06-10

103人看过

书面合同
幕墙施工合同是否需要备案

需要，首先幕墙的施工蓝图需要送审图中心审图，取得审图合格证；幕墙施工合同需要到建设局招投标办公室办理合同备案；然后到建设局质量安全监督站办理幕墙工程的质量安全监督手续；最后到建设局办理幕墙工程施工许可证。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》第四十七条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。如不备案，虽合同仍然有效，但如发生纠纷，则增加所需承担的风险。一、施工合同备案内容要求有哪些根据《建设工程施工合同备案管理办法》1、施工合同包括施工总承包合同、专业承包合同。经备案的施工合同，将作为建设工程结算和建设行政主管部门实施有关监督管理的依据。2、发包方应当在签订施工合同之日

2023-03-18

450人看过
违约金
工程外墙施工税点多少

工程外墙施工税点按照一般纳税人执行，一般计税法的增值税税率10％，具体根据当地相关规定和政策来执行。建筑业包括建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业；注意营业税修缮（不动产、构筑物）与增值税修理的划分；自建自用、自建出租、自建投资的建筑物，不是建筑业劳务的征税范围；纳税人受托进行建筑物拆除、平整土地并代委托方向原土地使用权人支付拆迁补偿费的过程中，其提供建筑物拆除、平整土地劳务取得的收入应按照建筑业税目缴纳营业税。一、在我国工程纳税标准是怎么规定的1、营业税：按工程结算款计算缴纳营业税，税率3％。2、个人所得税：按工程结算款计算缴纳个人所得税，税率1％3、城建税：按营业税计算缴纳城建税，城建税税率：纳税人所在地在市区的，税率为7％；纳税人所在地在县城、镇的，税率为5％；纳税人所在地不在市区、县城、镇的，税率为1％。4、教育费附加：按营业税计算缴纳，税率3％。5、印花税：按建筑安装工程承包合同

2023-04-01

430人看过
法律综合知识
建筑外墙质保书怎么写

一、建筑外墙质保书怎么写工程质量保修完成证明XX镇人民政府：XX县XX镇义务教育学校学生食堂工程于20XXX年XXX月10日竣工验收合格，并已经全部移交给使用单位，根据合同及质量保修书要求（质量保修期为2年），现保修期已到期，保修期内无质量缺陷问题须修复，请贵单位予以退回工程质量保修金。特此证明XXXXXXXXXXXX20XX年XX月14日二、工程质量保修的注意事项有哪些1、质量保修的范围建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。除上述法定保修范围外，发包人与施工企业可以在施工合同或保修书中对保修范围进行约定。2、质量保修的期限保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限

2021-08-29

98人看过
法律综合知识
外墙装修承包合同书模板

一、外墙装修承包合同书模板订立合同双方：＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿公社（乡）＿＿＿＿＿大队（村）＿＿＿生产队，以下简称甲方：承包户主＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方为了落实联产承包责任制，充分调动社员的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央（83），（84）一号文件精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、承包土地的面积，地点，等级甲方将＿＿＿＿＿＿亩土地（田）发包给乙方，该土地位于＿＿＿＿＿＿，东至＿＿＿＿＿＿，西至＿＿＿＿＿＿，南至＿＿＿＿＿＿，北至＿＿＿＿＿＿．其中，一等地＿＿＿＿＿＿亩，二等地＿＿＿＿＿＿亩，三等地＿＿＿＿＿＿亩，四等地＿＿＿＿＿＿亩，……。承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖，出租，荒芜，不准转作宅基地。二、承包时间承包时间共＿＿＿＿＿＿年，从一九＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日起，至一九＿＿＿＿＿

2021-10-16

65人看过

合同履行地
临建围墙施工合同范本

一、临建围墙施工合同范本甲方:***公司乙方:***施工队经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同:（一）工程范围及内容:1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。4、该围墙的验收标准以西一横道路面做为基准点，墙体为xxxmm墙。墙身高度不低于xxxmm。每xxxmm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。（二）工程质量:1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身

2023-04-30

141人看过
人民币
临时围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：一、围墙长度106米。二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币36548.26元（大写：叁万陆仟临时围墙施工协议书甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：一、围墙长度106米。二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币36548.26元（大写：叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分）。三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。四、未尽事宜，双方协商解决。五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

2023-04-22

286人看过