施工合同补充协议的格式
来源:互联网 时间: 2023-04-13 10:01:52 160 人看过

一、工程建设地址:嵩县城关镇西关村二、工程概况:工程名称:叠翠苑6#楼建筑面积:建筑面积暂定为26518㎡(含地下室面积)机构类型:框剪结构,地上二十四层,地下一层为地下室三、工程承建范围:

1.施工内容:施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气(含弱电埋管)、消防等全部工作。

2.施工范围:上下水、电至外墙散水外一米。四、工程承包方式:包工包料

1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价,即1290元/㎡(此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金,不含社保金,社保金由甲方交纳)工程造价暂定为人民币34208220元。

2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准.

3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距,甲方应按市场价补足差价。

4.本工程建安造价为包干价,在施工期间如出现材料价格波动,主、辅材以签约当月市嵩县造价管理处发布的信息价为准,超过±5%可以调整。5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算,人工费调整按53元/工日。

6.单位面积建安造价中不含以下项目:

6.1住户内的厨、卫、卧室的木门;

6.2电梯及电梯安装、调试;

6.3弱电调试及中央空调的安装调试;

6.4煤气及煤气安装、调试;

6.5卫生洁具;

6.6景观照明;

6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管(包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞)等。

7.基中部分主辅材料的要求如下;

7.1钢材:安-钢、邯-钢及济-钢大中型企业产品;

7.2水泥:大厂旋窑水泥;

7.3防盗门:盼-盼或是星高及同档次的防火防盗门;

7.4电料管材:管材、电线、开关、插座等用大厂符合国家标准产品(乙方提供品牌甲方、监理现场认定后方可使用);

7.5门窗规格按图纸要求,质量按国标,塑钢材料采用金-鹏、中-财、海螺等同档次品牌,五金配件及不能低于三力牌标准选择使用并且按图施工;

7.6以上主辅材料和其实材料,必须三证齐全,进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后,方可进场使用。

五、双方约定:

1.乙方应保证按时支付民工工资,若因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响,每发生一次乙方向甲方支付违约金五万元,且甲方有权解除本协议,因甲方原因造成意外,一切损失由甲方承担。

2.该工程乙方不得转包。如甲方发现乙方私自转包,甲方有权终止本协议,乙方无条件退出施工现场并承担相关的法律和经济责任。

六、施工准备:施工用水、电装表计量,表由甲方安装乙方按所装计量表直接向甲方缴费。如乙方未及时缴费,由此造成的后果,由乙方自行负责。

七、工程工期:

1、本工程开工日期(按甲方正式书面通知之日起计算)为2011年5月10日。竣工验收,交付使用(即交钥匙)的日期为2013年5月31日。工期为750天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外,竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。

2、若因四方原因所造成停工,四方应赔偿乙方施工现场的损失以及所交工程保证金的利息。

3、工期奖罚办法:每提延一天,甲方按0.15万元/天为奖惩支付,累计提延一个月甲方按照0.3万元/天作为奖惩支付。

八、双方附加条件及责任;

1.甲方应保证工程正常开式和工程施工,本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管,本协议签字起10日内,甲方保证乙方进场施工。

2.工程开工后:

a、乙方不得停工,四方原因造成的停工,四方应补给乙方相应的经济损失。

b、甲方如遇资金问题不能按期支付乙方工程款,未结部分按甲方向乙方借款处理,由甲方支付该款的20%计算。

九、工程款支付:乙方应垫资至一层封顶,甲方应在一星期内付给乙方总造价的20%,以后每六层为壹个节点,每个节点付总造价的10%,最后一次主休封顶付造价的20%,主体封顶后付至总造价的70%。砌体完工粉刷工进场再付总造价的20%,全部完工达到交工条件付至总造价的97%,留3%质保金按国家标准执行壹年到期退还乙方。

十、工程质量标准

1.争取创市优质结构工程,必须达到合格标准。

2.竣工验收,若出现工程质量不合格,乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。

十一、安全文明施工目标:安全目标杜绝伤亡事故及争创市安全文明工地,严格按照颁布《建筑工程安全施工规范》组织施工,杜绝死亡事故,如发生安全事故由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。

十二、资质等级:本工程总承包施工企业必须具备房屋建筑专业二级及二级以上资质。

十三、本协议未尽事项可由双方协商解决。

十四、本协议一式捌分,协议生效后甲乙双方各持肆份。

发包人:承包人:法定代表(签字):法定代表(签字):年月日年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 17:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多借款相关文章
  • 《商品房销售合同》的补充协议的格式是怎样的
    一、《商品房销售合同》的补充协议的格式是怎样的出卖方(甲方):购买方(乙方):甲方及乙方根据有关规定,为明确买、卖双方的权利义务关系,经协商一致,于年月日签订商品房销售合同(以下称“该合同”),并同意根据该合同之有关规定签订本协议,以补充该合同未尽善之部分,共同遵守。甲方:(盖章)乙方:(盖章)地址:地址:法定代表人(签名)法定代表人(签名)代理人:代理人:开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:邮政编码:邮政编码:二、商品房补充协议违法吗不违法,只要是双方自愿签署的,没有强迫的情况,协议内容符合法律法规,协议就有法律效力。依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。附解除条件的合同,自条件成就时失效。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就;不正当地促
    2023-05-03
    348人看过
  • 《XXX合同/协议》的补充协议
    合同编号:×××××号《XXX合同/协议》的补充协议甲方:××公司(以下简称甲方)???乙方:吉林省通信公司长春市分公司数据发展中心(以下简称乙方)本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年?月日签订的《XXX合同/协议》(下称“原协议”)中合同编号:×××××号《XXX合同/协议》的补充协议甲方:××公司(以下简称甲方)???乙方:吉林省通信公司长春市分公司数据发展中心(以下简称乙方)本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年?月日签订的《XXX合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于:甲方和乙方于?年?月?日共同签署了《XXX合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《XXX合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分其它事项说明本协议生效本协议生效后,即成为《XXX合同/协议》不可分割的组成部分,与《XXX合同/协议》具有同等的
    2023-06-09
    395人看过
  • 合同补充协议合同补充协议怎么写、范本
    合同补充协议可以这样写:1、双方当事人的基本信息,且应与原合同信息一致;2、正文可以表述为“双方,某年某月某日订立的哪一份合同,现对该合同未尽事宜作出如下补充。3、表明该补充协议是原合同的组成部分;4、签字、盖章。根据2021年实施的《民法典》第五百零九条第一款的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。合同补充协议书范本合同补充协议书合同编号:甲方(全称):乙方(全称):本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。鉴于:(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。一、协议内容
    2023-08-13
    229人看过
  • 土建工程施工合同补充协议应该如何写
    乙方:XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价:1、土建工土建工程施工合同补充协议甲方:XX实业发展有限公司乙方:XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价:1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮4.8%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材
    2023-06-12
    319人看过
  • 补充合同格式怎么写?
    一、补充合同格式怎么写?补充协议是主合同的补充部分,它对合同中没有约定、约定不明确或者容易发生纠纷的部分进行补充,并提前约定好具体违约责任。一般来说,补充协议提到的问题更容易发生。补充协议的具体内容还是要根据主合同的性质以及合同相对方协商的结果为准。以购房合同的补充协议为例,一般应注意补充以下几点:(一)不动产权证办理时间如果购房者比较在意不动产权证办理时间,建议在补充协议中约定办理不动产权证的具体日期,并注明相关赔偿责任。(二)约定贷款失败怎么办一般来说,购房者可以和开发商约定如下内容:1、如果是因为银行审批或者政策调整的原因导致贷款失败,双方可自行解除合同约定;2、如果是因为开发商原因导致贷款不成,购房者可申请退房且无需承担违约责任;3、如果是购房者自身原因,可先和开发商协商后续款项问题,如无法缴纳剩余房款,双方解除购房合同,但购房者需承担违约责任。(三)注明交房标准关于交房标准这一点
    2023-04-23
    170人看过
  • 施工合同的补充协议网上备案怎么操作
    施工合同要求备案是建设部做出的规定,补充协议作为合同的组成部分,也应按照建设部的要求到主管部门备案。由于建设部所做规定不属于法律、行政法规,因此,施工合同未备案并不必然导致合同无效。1、网上申报。上首先承包人登陆门户网站,然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息,打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料,符合要求的,加盖合同备案专用章。一、国际工程施工合同包括哪些?1、工程总承包合同。工程总承包合同是指就某一项工程项目的建设、完成和维修等全部工作,经招标、投标、评价、谈判等一系列过程,由该项目的业主和承建该项目的承包商之间所签订的合同。它是国际工程承包业务中最重要的合同形式。交钥匙工程合同是最
    2023-02-18
    161人看过
  • 备案的施工合同与补充协议不一致怎么办
    一、备案的施工合同与补充协议不一致怎么办依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“解释”)第21条的规定,“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。这是“黑白合同”应当以白合同进行结算的基本原则。应当注意的是,不是必须招投标的工程项目,但是,当事人按照招投标的程序进行了招投标,签订了施工合同并进行了备案,此后双方又签订了黑合同的,也应当适用《解释》第21条关于以备案合同进行结算的规定。二、建设工程合同必须备案吗建设工程合同必须备案。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定,《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第10条规定:“分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。分包合同发生重
    2023-04-17
    138人看过
  • 超出合同价格多少签补充协议
    一、超出合同价格多少签补充协议合同履行期届满时签订。具体价格双方当事人自行协商,超过合同约定时可签订。二、补充协议和原协议的法律效力一般情况下都写这么一条“本合同未尽事宜经双方协商一致签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。”如果原协议没有特别约定,经双方协商一致签订的补充协议就与原协议具有同等的法律效力,其实实际操作上,“补充协议”的效力往往高于原合同。三、补充协议的内容限定(一)一般情况下,补充协议不能涉及主合同约定的主要标的物,不能对主合同进行实质性修改。如果要对主合同进行实质性的修改,其前提是必须符合法律规定事由,例如在合同履行过程中正常的变更或建筑面积等的变化,就可以通过签订补充协议或签证来进行。(二)特殊情况下,建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理需要在相关部门备案的合同,以及经过招投标的合同,其条款一般不能在补充协议中随便更改。但是,现实中由于合同双方在主合同签订后往往
    2023-05-03
    224人看过
  • 合同补充协议规定以及合同补充协议的生效条件
    一、合同补充协议规定合同补充协议规定在《民法典》第五百一十条中有体现,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。二、合同补充协议的生效条件合同补充协议的生效条件如下:1.不违反法律的禁止性和限制性规定,且充分尊重当事人双方的意思自治;2.主合同成立且有效。合同的补充是以合同的成立和有效为前提的,如果欠缺合同成立的必备条件和必要条款,或者合同被确认无效或者被撤销,自然就没有合同补充的必要了。另外,对合同进行补充的方法应该按照顺序进行,首先应由当事人进行协议补充,在当事人不能达成补充协议,即当事人不愿协商或者当事人经协商但未达成一致的情况下,才应按照合同有关条款或者交易习惯确定。按后一种方法对合同予以补充的主体是人民法院或者仲裁机构,而不是合同当事人。三、合同补充协议有什么法律效力补充协议
    2023-06-24
    200人看过
  • 施工合同补充协议提交后只能备案吗
    施工合同补充协议需要备案。招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同,订立书面合同后7日内,中标人应将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案,额外订立补充协议的一并需要进行备案。一、中标后多长时间签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。二、药品招投标流程是如何的药品招投标流程如下:1、工程报名。不同省市,有不同的工程报名渠道;2、确定招标代理机构。招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜;3、领取招标文件、图纸及工程量清单。根据招标公告说明的时间,去招标代理处领招标文件、图纸及工程量清单;4、制作投标文件。收到投标单位疑问应及时作出回应,出具答疑书,并发送给所有购买了招标文件的
    2023-06-20
    106人看过
  • 施工安全协议格式的内容
    甲方:______________乙方:______________为加强施工现场的标准化管理,落实安全生产工作责任制,确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。经甲乙双方平等协商,自愿签订本安全协议,并共同遵守。一、安全管理目标1、杜绝大小事故的发生,安全隐患整改率必须达到100%;2、必须达到各项安全生产检查标准;3、不发生重大安全伤亡事故。二、双方责任(一)甲方责任负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等进行监督、协调、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度的行为行使经济处罚和辞退的权利。(二)乙方责任1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序,确保当天工完场清,责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。2、严格执行项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥,杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。3、因工违章受伤时,立即向甲方经理和栋号负
    2023-06-12
    481人看过
  • 未备案的建设工程施工合同补充协议效力如何
    建设工程领域中的“黑白合同”是指建设工程施工合同的当事人就同一建设工程签订的两份或两份以上实质性内容相异的合同。通常把经过招标、投标经备案的正式合同称为“白合同”,把实际履行的补充协议称为“黑合同”。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,中标通知书发出后,招标人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。也就是说中标通知书一旦到达投标人,合同即成立招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。发包单位应当在建设工程合同签订的30日内,送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的,发包单位应自合同变更后15个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。合同发生纠纷的,以备案合同为准。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,
    2023-06-28
    216人看过
  • 《商品房预售合同》之补充协议是不是格式条款?
    一、《商品房预售合同》之补充协议是不是格式条款?根据《上海市合同格式条款监督条例》的规定,格式条款必须同时符合重复使用、预先拟定、在订立合同时未与对方协商三个特点。目前在日常生活中普通存在的格式合同(条款),诸如保险单、飞机票、火车票、供水、电合同等,这些合同(条款)在订立时并不与消费者进行协商,而是基于广泛受众预先制定,反复使用的文本,具有很典型的格式合同(条款)法定属性和特征。在商品房买卖过程中,为了节约双方的时间成本,也为了让购房者更全面地了解所购房屋,更充分地了解买受人的权利,开发商一般会提供合同及补充协议的框架文本给购房者参考,很多购房者是在看到开发商提供的补充协议框架文本后,才了解自己所拥有的权利,才能更充分地表达自身意愿,买卖双方在自愿平等的基础上,协商一致后再予签字确认。如果将补充协议认定为格式化合同,购房者的每一项主张、每一条款变更都需要向工商部门报备审批后才能获得修改,
    2023-06-10
    500人看过
  • 租房补充合同格式范本
    一、租房补充合同格式范本租房合同的补充协议,主要是要包括签订协议双方的基本信息,还有补充协议的基本内容,以及合同的生效时间等。最后一定要在补充协议的最后写上这份协议是具有法律效力的。并且还要有两个人的签字和签合同的具体日期。房屋补充协议主要需要包含的内容要有:(一)对目前所租赁的房子的基本概况的介绍。(二)签订协议双方的要对房子有相同的所有权和使用权。(三)如果是让其他人帮忙租房的,帮忙的人应该有委托那个人写的委托书。(四)补充协议里也要对所租房子的基本情况进行详细的叙述,比如说房子里面有哪些家用电器,房子的使用面积,以及房子墙壁和地面的质量等等一系列相关的介绍。(五)还要规定租赁的那一方需要按时缴纳房租,如果不按时缴纳就要有相应的应对措施。(六)合同上还要写清楚房子租金的缴纳方式和缴纳租金的具体金额是多少。(七)还要规定和在租赁房子的这段时间所产生的,水费、电费、燃气费、网费、有线电视费
    2023-04-12
    79人看过
换一批
#民间借贷
北京
律师推荐
    展开
    #借款
    词条

    借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>

    #借款
    相关咨询
    • 离婚协议补充格式
      四川在线咨询 2022-08-02
      后来的补充协议,只要是双方自愿协商签定的,那么对夫妻双方肯定是有约束力的,如果补充协议和原协议有不同的地方,应视为对原协议的修改。只不过,经过民政部门备案的协议,在效力上确实会比私下达成的效力高。但这仅仅体现在对外的效力上,而对内效力,也就是夫妻前的效力应该是一致的,因为不涉及到保护利害关系第三人的问题。因为在夫妻财产的处分上,会涉及夫妻共同债务的承担。如果你们二人想使被充协议具有法律效力,可以拿
    • 建筑合同施工补充协议
      河南在线咨询 2022-07-21
      1、施工过程中,乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。 2、在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。 3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管,如有损坏,应照价赔偿,乙方应文明施工,工人不得在现场做饭及居住。 4、如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合理为理由,拒绝修理或赔偿,对于乙方提供的
    • 施工合同补充协议要按照补充协议范本吗
      辽宁在线咨询 2022-03-30
      不是一定要按照施工合同补充协议范本来补充其他事项。想要对合同进行补充,除了签订补充协议,还可以通过对原合同添加附录的形式进行。但是两者之间存在区别,并且一般采取签补充协议的方式。如果原合同说明补充协议具有同等法律效力,那么补充协议经双方签字盖章便具有同等法律效力;如果原合同明确规定不准修订,那么补充协议无效,除非双方废止原协议另行签订完整协议。而附件的话一般是用来解释原合同,并且要服从于原合同。
    • 补充协议是不是格式条款
      宁夏在线咨询 2022-06-13
      1、根据有关规定,格式条款必须同时符合重复使用、预先拟定、在订立合同时未与对方协商三个特点。目前在日常生活中普通存在的格式合同(条款),诸如保险单、飞机票、火车票、供水、电合同等,这些合同(条款)在订立时并不与消费者进行协商,而是基于广泛受众预先制定,反复使用的文本,具有很典型的格式合同(条款)法定属性和特征。 2、在商品房买卖过程中,为了节约双方的时间成本,也为了让购房者更全面地了解所购房屋,更
    • 建设工程施工补充合同的内容和格式是什么?
      山西在线咨询 2022-07-05
      建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。