如何准确计算工程停工所带来的损失？-法师兄

如何准确计算工程停工所带来的损失？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 15:04:39 474 人看过

工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。

合同中止履行的损失怎么计算

1、根据实际损失来算。实际造成的损失，包括直接和间接的损失。直接损失：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。间接损失就是可得利益的丧失，即应当得到的利益因受侵权行为的侵害而没有得到，包括人身损害造成的间接损失和财物损害造成的间接损失。

2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照中华人民共和国消费者权益保护法的规定承担损害赔偿责任。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多消费者相关文章

合同无效
合同无效所带来的经济损失计算

合同无效造成的损失计算，一般承担缔约过失责任，缔约过失行为应承担损害赔偿责任，但对赔偿责任的具体范围却没有明确。鉴于缔约过失责任不同于违约责任和侵权责任，其赔偿的确定不能简单地比照后者，因此必须从缔约过失责任的性质和侵害的权益来确定其赔偿范围。合同无效赔偿损失当合同被确认为无效后，如果由于一方或者双方的过错给对方造成损失时，还要承担损害赔偿责任。此种损害赔偿责任应具备以下构成要件：（1）有损害事实存在。（2）赔偿义务人具有过错。这是损害赔偿的重要要件。（3）过错行为与遭受损失之间有因果关系。如果合同双方当事人都有过错，依《民法典》的规定，双方应各自承担相应的责任，即适用过错的程度，如一方的过错为主要原因，另一方为次要原因，则前者责任大于后者；此所谓过错的性质如一方系故意，另一方系过失，故意一方的责任应大于过失一方的责任。因合同无效或者被撤销，一方当事人因此受到损失，另一方当事人对此有过错时

2023-07-04

324人看过
法律综合知识
如何进行工程停工经济损失的核算

一、如何进行工程停工经济损失的核算1．停工索赔，应该参照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2．因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。3．停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。二、停工损失的定义即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解，企业停工并非都会带来损失，如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工，属于正常停工，是企业生产经营中可预见的活动，是为了以后生产经营活动的正常开展，其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关，因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工，属于

2023-09-20

226人看过
社会保险
企业应如何应对员工离职所带来的损失？

在要求劳动者赔偿损失的情况下，劳动者想要解除劳动关系，就必须经过法定程序。否则可能会引发不必要的法律纠纷。如果劳动者违反上述规定单方面解除劳动合同，对企业造成损失的，企业完全可以依据有关规定要求劳动者赔偿。但是，实践中由于用人单位的损失很难量化，外加取证上的困难往往导致该条规定对企业的保护作用大大降低。因此，企业在平时对于证据的获取和保留方面倍加注意。在要求劳动者赔偿损失的情况下，劳动者想要解除劳动关系，就必须经过法定程序，否则可能会引发不必要的法律纠纷。如果劳动者违反上述规定单方面解除劳动合同，对企业造成损失的，企业完全可以依据有关规定要求劳动者赔偿。但是，实践中由于用人单位的损失很难量化，外加取证上的困难往往导致该条规定对企业的保护作用大大降低，所以这就要求企业在平时对于证据的获取和保留方面倍加注意。解除劳动关系如何遵守法定程序，避免纠纷产生？在解除劳动关系中,遵守法定程序可以有效避

2023-08-19

95人看过
债务重组
计算工作损失价值的准确方法

工作损失价值可以用下面公式计算：Vw＝Dlo［M／（SoD）］其中Vw－－工作损失价值（万元）；Dl－－一起事故的总损失工作日数，死亡一名职工按6000个工作日计算，受伤职工视伤害情况，按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）的附录B确定（日）；M－－企业上年税利（税金加利润）（万元）；S－－企业上年平均职工人数（人）；D－－企业上年法定工作日数（日）。债务重组损失的计算公式是什么ＲＯＲＡＣ（ＲＯＲＡＣ）风险调整资本的资本收益率＝（受益－资金转移价格－费用－预期损失）／经济成本ＥＶＡ，ＥＶＡ的缩写，是经济增加值的简称，是美国思腾思特咨询公司（ＳＳ＆Ｃ．）提出并实施的一套以经济增加值理念为基础的财务管理系统、决策机制及激励报酬制度。它是基于税后营业净利润和产生这些利润所需资本投入总成本的一种企业绩效财务评价方法。公司每年创造的经济增加值等于税后净营业利润与全部资本成本之间的差额。其中

2023-07-03

318人看过

不可抗力
施工失误所带来的损失赔偿问题

施工失误造成损失一般都是要赔偿的。因为施工方与承包方签订了合同，造成损害属于违约行为，造成损失需要承担违约责任。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。施工方安全措施被破坏，出现损害还需要赔偿吗？在施工生产过程中，大多数施工方都会做好相关的安全保障工作，毕竟施工方也担心造成损害后的高额赔偿。不过很多事并不会一方风顺，比如施工方做好的安全措施被破坏，此时造成损害还需要赔偿吗？施工方在施工时，未在施工现场做好相关的安全措施导致他人受损的话，是需要承担相应赔偿责任的。比如道路施工方未及时清理路面挖开产生的混凝土砾石等建设垃圾，属于施工方的过错，给行人通行带来安全隐患，造成损害的需要承担相应赔偿责任。已经做好的安全措施被破坏是否可以免责？施工方安全保护措施属于其安全保障义务

2023-08-11

295人看过
房屋产权调换
怎样才能准确计算停产停业的损失？

在法律实践中，补偿的标准、依据常常由市一级地方政府以政策性文件规定，各地补偿标准不同，计算方法也不同，这在立法上未免是一个遗憾。希望有关部门能够引起重视，能够对停产停业损失进行更为明晰、清楚的规定，以促动拆迁过程中的公平公正。实践中，停产停业损失补偿的范围限于直接经济损失，包括两方面内容：一方面是经济损失即因停产、停业使被征收人失去了获得利润的机会，经济损失其实就是被征收人的利润损失；另一方面是因征收搬迁而必须发生一些费用。总体来讲，房屋征收活动中产生的停产停业损失补偿的范围一般有以下八大项：1、设备、仪器、生产成品、半成品或商品的搬迁运输费用；2、设备、仪器、搬迁过程中发生损坏的费用及重新安装调试的费用；3、生产成品、半成品或商品搬迁过程中发生损坏的费用；4、停产停业期间职工（包括离、退人员）工资、福利费、各种保险等社会基金；5、企业因征收倒闭、解散后职员的安置费用；6、为特定经营环境而

2023-07-05

128人看过
法律综合知识
工程中大型设备闲置如何索赔，工程停工损失怎样计算

一、工程中大型设备闲置如何索赔1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、工程停工损失怎样计算1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程

2024-01-12

379人看过
施工合同纠纷
停工损失如何计算？建设工程施工合同纠纷的解决方案

建筑工程合同纠纷停工损失的计算。停工损失可以向法院主张，法院能否支持要看主张方的证据情况。停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资，和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费，以及应负担的车间经费和企业管理费等。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。建设工程施工合同纠纷起诉流程（一）当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。（二）根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉应提交下列材料：1、原告主体资格的材料。如居

2023-07-02

184人看过

法律综合知识
如何规避工作纠纷带来的损失

一、如何规避工作纠纷带来的损失规避工作纠纷带来的损失方式如下：1．签订合理合法的劳动合同。劳动合同是规范双方权利义务的基本文件，应该明确双方的工作内容、工作时间、工资待遇、福利保障、解除终止条件等条款，并遵守国家的法律法规。双方应该认真阅读和理解合同内容，避免含糊不清或者违法无效的条款。2．建立健全的人事制度。人事制度是指企业为了规范内部管理和激励员工而制定的一系列规章制度，比如考勤制度、奖惩制度、培训制度、晋升制度等。3．加强沟通和协调。4．建立有效的纠纷处理机制。二、劳动保护的原则是什么劳动保护的原则是：1．安全第一，预防为主的原则。安全第一，预防为主既是我国指导劳动保护工作的方针，又是从事劳动保护管理的原则。2．管生产必须管安全的原则。这一原则体现了安全与生产的辨证关系。3．安全具有否决权原则。安全工作必须是衡量企业管理工作好坏的一项基本内容，在对企业各项指标的考核和企业的升级评定中

2023-11-25

256人看过
误工费
工人受伤所带来的误工费用计算

1、有固定收入的：误工费工收入（天／月／年）＊误工时间。2、无固定收入的：2．1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费工时间（天）＊最近三年的平均收入水平（天／元）。2．2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的（定型化标准）：误工费工时间（天）＊相同、相近行业的上一年职工平均工资（天／元）。工地工人受伤误工费赔偿有哪些标准工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50％、40％或者30％。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残

2023-07-18

196人看过
继续履行
提前解除租赁合同所带来的损失计算

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。财产租赁合同的税率如何计算财产租赁合同包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同，从性质上属于经营租赁合同，其适用税率为千分之一，计税依据为租赁金额。根据《印花税暂行条例》《印花税税目税率表》的规定，财产租赁合同印花税征税范围“包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等。立合同人按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一元贴花。因此，纳税人签订的上述文件规定范围的财产租赁合同应按规定计征印花税。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百七十八条当事人一方

2023-07-15

118人看过
法律综合知识
如何计算工作损失价值？

根据国家在1986年颁布的《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》的规定，工作损失价值可以用下面公式计算：Vw=Dlo[M/（SoD）]其中Vw--工作损失价值（万元）；Dl--一起事故的总损失工作日数，死亡一名职工按6000个工作日计算，受伤职工视伤害情况，按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）的附录B确定（日）；M--企业上年税利（税金加利润）（万元）；S--企业上年平均职工人数（人）；D--企业上年法定工作日数（日）。

2023-06-04

447人看过

误工费
误工费计算标准：交通事故赔偿中的误工损失如何确定？

交通意外事故中，受害人的误工费根据误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。交通事故中的误工费该怎么赔？根据我国法律规定，交通事故误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误

2023-07-07

80人看过
收房
如何计算搬迁损失、停产停业

1、根据我国相关法律规定，房屋拆迁中停产停业损失的赔偿，是根据房屋被征收前的利益、停产停业期限等因素确定的。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条的规定，作出房屋征收决定的市、县级人民政府应当对被征收人给予下列补偿：（一）对被征收房屋的价值给予补偿；

2023-05-02

446人看过