如何在建设工程审计中进行反索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-08 10:34:23 373 人看过

建设项目审计中如何反索赔,加强管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划,实行限额设计(即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制,技术设计按计划进行控制)批准的初步设计总概算),以严格控制工程造价,降低结算和付款风险。根据国家计委的规定,自1991年起,由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因,造成工程静态投资超支的,将按3%-20%的比例减免设计费。(2)招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化,树立全面的招投标理念,推动设计、监理走向市场,监督设计,进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计,以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订全面可行的合同,充分考虑今后工程施工结算中可能出现的各种风险,并在合同中密切联系工程施工管理。明确索赔费用的结算原则,确保索赔部分的利润水平与投标价格相等。(4)监督管理。明确监理职责范围,对工程材料质量、施工质量、工期进行全面监理。严格审核施工过程中的签证材料,明确责任。因承包人责任造成的一切损失,不予签证。签证应及时核实和签署。对无法验证且超过期限的,不予签证。承包人擅自变更的,不予签证。

2。审查和修改承包商提出的索赔。

(1)无论索赔是否有合同依据,承包人有权对工程合同文件中明确规定的任何索赔提出索赔,否则,业主可以拒绝索赔。(2)索赔报告中引用的索赔证据是否真实、全面,是否具有法律证明效力。

(3)索赔的发生是否属于承包人的责任,属于双方都有一定责任的情况,应确定责任比例。(4)承包人在索赔开始时是否采取了控制措施。承包人未采取措施防止事态扩大的,发包人可以拒绝赔偿损失。

(5)无论索赔是否属于承包商的风险类别和承包商合同风险的内容,如一般干旱或下雨天气、国内价格上涨等,业主一般不会接受这些索赔。(6)承包人是否在合同规定的期限内(一般在索赔事件发生后28天内)向业主和工程师提交索赔意向通知书。三。认真核定索赔金额。(1)索赔费用的审查主要审查:索赔费用的计算范围(仅限于业主的责任和业主应承担的风险);索赔费用的估价水平(应以合同条款和合同报价为依据,而非实际损失);停工人工和机械不能计算正常人工成本和机械台班;总部管理成本和利润应分开计算。索赔费用的计算方法有三种:分项法、总费用法和修正总费用法。索赔期限的审查索赔期限的索赔价值不一定是某一过程的实际延误时间。因为,直接影响工期的是关键线上的工作,当非关键线上的工序延误超过自由时差时,也会影响总工期;如果承包商的施工组织不当,工作效率不高,设备材料供应不及时,不予赔偿。

看完这篇文章,我们需要弄清楚这方面的规定,以便了解反诉的具体规定。这将对他们的合法权益有一定的保障。这也是建筑工程中常见的问题,因此我们应该仔细阅读本文的内容。如果您有任何其他问题,欢迎您咨询法律律师。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月03日 01:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同风险相关文章
  • 如何对建设工程合同效力进行审查
    无论当事人是否对建设工程施工合同的效力提出主张或抗辩,人民法院都应当主动审查建设工程施工合同的效力并在判决书中明确载明。建设工程施工合同的效力是审理建设工程施工合同纠纷案件首要审查的内容。即使当事人对建设工程施工合同的性质与效力未产生争议,人民法院也应当就合同的性质与效力进行强制审查,不受当事人请求的影响。一、建设工程合同的有效要件1、合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规规定的条件,也就是要具备《民法典》规定的“相应的民事行为能力”。2、意思表示真实且发包人和承包人就合同的内容协商一致。3、建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应当履行法律和行政法规规定的必须履行的程序。这一条件是建设工程合同所特有的条件。建设工程往往涉及到国计民生而且一般投资规模较大,所以国家对建设行为予以更多的关注并通过法律、行政法规和部门规章以及地方性法规来进行约束和规范。如依照《中
    2023-02-26
    246人看过
  • 在建设工程施工合同中如何约定签证和索赔事宜
    1.有权签证或签收的人。最好将名字、职位、联系方式写上,实践中可能会区分签证金额的大小而约定不同权限的人。2.签证索赔文件的送达方式。如约定邮寄地址或约定对方拒签时,邮寄至指定地址即视为送达。3.签证与索赔的办理时限及法律后果。如约定承包人在签证索赔事件发生后多长时间内办理签证或索赔,否则视为承包人放弃权利;如约定发包人在多长时间内给予答复,否则视为认可承包人的主张。4.签证与索赔的文件内容。如约定必须采用发包人制定的格式文本。如《xx市政府投资项目工程签证管理暂行办法》规定,工程签证单应规范填写,否则视为无效签证。具体要求如下:发生签证部分的工程地点、工程图纸、预算及说明,项目经理、技术主管签字,企业公章及预算员印章。工程签证应附设计变更、补充设计、技术核定单等相关资料。
    2023-05-04
    334人看过
  • 如何索赔建设工程延期付款
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。二是如何处理拖欠工程款。一是明确约定工程款的支付期限、逾期利息和调价方式。工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。使用“建设工程施工合同”示范文本的,在第二节通用条款中明确规定了各类工程款的支付金额、支付期限、通知期限和利息起息期限;未使用的,参照协议。由于设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应明确约定超出固定价格风险范围的合同价格调整方法,如采取材料价格上涨幅度、工程量增减幅度或施工进度等超过一定期限为可调条件。此外,承包人不得同意将因设计变更和工程量增减而增加的部分作为利润,否则,承包人不得要求追加工程款。2。《最高
    2023-05-07
    98人看过
  • 如何进行工程索赔查询
    工程索赔的处理方式:1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。一、工程索赔证据包括哪些工程索赔证据有:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认;(5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。二、施工合同索赔的
    2023-06-26
    222人看过
  • 在建工程暂停施工如何索赔
    一、在建工程暂停施工如何索赔1.停工索赔,应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,
    2023-04-27
    238人看过
  • 如何对在建工程中使用的材料进行会计处理
    A、在建工程(如机械设备的购置和施工、固定资产的生产经营等)采用自产产品,在会计上按成本结转,税法不确认销项税。分录为:借方:在建工程贷方:存货B.在建工程(如办公楼及其他不动产的购建)接收自制产品,在会计上按成本结转,在税法上确认销项税额。分录如下:借款:在建工程借款:库存商品应交税费-应交增值税(销项税)(2)不同情况下生产用原材料的处理。在建工程使用的原材料(如机械设备的购置和施工、固定资产的生产经营等)按成本核算计入在建工程,进项税不需要转出计入在建工程,分录为:借:在建工程贷:原材料B.在建工程中使用的原材料(如购建办公楼等房地产)按成本核算计入在建工程,进项税额的转移计入在建工程。分录为:借:在建工程借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额转出)(3)工程材料在不同情况下的处理。A.为在建工程采购工程材料(如采购工程机械设备、生产经营固定资产等)可抵扣进项税:分录为:借:工程材
    2023-05-08
    489人看过
  • 建设工程超时监理费如何索赔,工程延期索赔如何处理
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-06-15
    124人看过
  • 建设工程如何计价
    1、根据工程图纸,按照计算规则,计算工程量,汇总为工程量清单;2、使用工程当地的套价软件,套用工程当地的定额,形成工程预算(结算、概算)清单。一、清单招标和费率招标主要有什么区别1、清单招标:由招标方提供工程量清单,投标方填写价格,计算合价及总价的一种投标报价方式。2、费率招标:就是直接费的基础上,各投标方报出综合费率进行报价。3、清单招标的特征是:量变价不变,即单价固定,量按实际结算。当然价不变也是有条件的,即项目特征不变,价就不变。4、费率招标的特征是取费费率固定了,工程量按图(实)计算,价套定额。但费率固定也是有条件,条件就是在招标工期内不变,若业主原因影响了工期,超过招标工期外施工的工程可索赔。5、清单招标恰恰相反,优势是招标完成后成本基本确定,设计的经济性可以迅速得到认定,便于成本管理,所有的子目都有单价,结算时只需要根据工程量变更在合同总价上调整即可,价格纠纷少,成本风险小;其
    2023-06-19
    75人看过
  • 与工程建设索赔和反索赔有关的法律问题
    法律咨询:乙方未在合同期限内完成工程,工程质量达不到设计和施工规范要求,或其他行为使合同无法履行时,就工程施工索赔和反索赔进行的咨询,甲方代表可以通知乙方按本协议约定支付违约金,并赔偿甲方因违约造成的损失。”也就是说,业主可以向乙方提出索赔,在这种索赔中,甲方往往是主动的,可以从工程款中扣除,甚至可以采取扣留乙方材料设备作为抵押的方式。那么,甲方可以向乙方提出哪些方面的索赔?首先,工程质量索赔。这种索赔通常表现为要求乙方对缺陷产品进行返修;对验收不合格的产品要求乙方返工;对出现质量问题的工程要求乙方在规定时间内进行返修。第二,工程进度索赔。工程竣工日期已在合同中明确规定。除合同执行期间经甲方代表批准延长工期外,乙方必须在合同规定的日期内完成合同规定的内容。否则,甲方将提出索赔。最后,项目保修。工程保修金是工程竣工后的保修限制。保修期内工程质量出现问题,甲方应通知乙方限期修复。否则,甲方可要
    2023-05-07
    411人看过
  • 建设工程超时监理费如何索赔
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-04-27
    134人看过
  • 如何对工程索赔进行管理
    1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任,严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。一、工期索赔比例计算法工期索赔的是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利向承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面,在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。工期索赔的计算方法如下:1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价
    2023-03-24
    270人看过
  • 合同工程量减少怎样进行索赔审计
    一、合同工程量减少怎样进行索赔审计当合同工程量出现减少时,索赔审计的流程需依据合同约定进行。若合同中有明确的索赔方式和流程,则按照合同约定执行。若合同未明确约定,则可以根据一般商业惯例和法律法规,采取以下步骤进行索赔审计:1.核实工程量减少的事实和原因,收集相关证据材料,如施工图纸、变更通知单、现场照片等。2.评估工程量减少对合同总价款的影响,计算索赔金额。这需要考虑工程量减少导致的直接损失和间接损失,如材料费、人工费、机械费等。3.编制索赔报告,详细阐述索赔理由、事实依据、计算过程和索赔金额。索赔报告应客观、真实、完整,具有说服力。4.将索赔报告提交给业主或相关方,进行沟通和协商。在协商过程中,应充分听取对方的意见和建议,争取达成双方都能接受的解决方案。5.若协商无果,则可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。在此过程中,应准备充分的证据材料,并按照法律程序进行。二、工程量减少赔偿举证责任在工
    2024-07-27
    240人看过
  • 如何签署建设工程审计委托书
    1、如何签署建设工程审计委托书以下为建设工程审计委托书范本法定代表人:(姓名)特此全权委托同志(项目建设单位名称),资质等级:担任项目负责人,全面负责项目施工管理和招标文件中的技术经济工作,参加开标会议。受托方必须按照《江苏省建筑施工企业项目经理资格管理办法》的规定,留在施工现场,认真履行项目经理的岗位职责。此委托不得转让。委托方:(公章)委托方:(项目建设单位签字)(法定代表人签字)日期:年月日
    2023-05-02
    477人看过
  • 详谈如何建设审计线索数据库
    作者:佚名2009-9-710:51:46来源:中华税网一、审计线索数据库内容一般来说,审计线索数据库应包括以下内容:线索发现时间,线索发现者(审计人员、审计组、科室)、线索涉及单位、线索来源单位、线索类别、线索发生时间、线索详细内容(包括线索来源单位的账簿及凭证信息、线索事实、对线索进行拍照或复印形成的图像或纸质文件等),为反映线索的应用状况及成果,也可以根据实际情况记录查证的相关情况,如是否查证、查证结果。在开发审计线索计算机管理系统时,可以参考上述内容设计数据库结构(手工管理模式下也应反映上述内容)。二、审计线索数据库管理若开发数据库管理系统对审计线索进行管理,应提供录入、修改、删除等基本功能,也可根据工作实际,提供必要的访问权限设置功能。查询功能的设计,在提供模糊查询和按任意字段查询功能的基础上,应突出“线索涉及单位”的分类查询方式(若技术条件有限,采取手工管理模式,也应以“线索涉
    2023-04-24
    472人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同风险是指由于合同条款不完备、当事人违约或不可抗力等原因,导致合同不能按约履行或不能充分履行,从而给当事人带来损失的可能性。 在签订和履行合同的过程中,需要注意识别和防范各种合同风险,包括但不限于合同条款不完备的风险、违约风险、不可抗力风... 更多>

    #合同风险
    相关咨询
    • 建筑工程要如何进行设计审批
      湖南在线咨询 2022-04-10
      建设单位或个人在办理建设工程规划许可证前,应委托具有相应资质的设计单位编制建设工程设计方案,报城乡规划主管部门审定。大型公共建筑设计方案编制前,可以由城乡规划主管部门会同建设单位征集建筑设计方案。涉及建筑节能的,建筑单体设计方案审批前,城乡规划主管部门应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见。城乡规划主管部门依据规划条件和城乡规划管理有关规定对建设工程设计方案进行审查
    • 建设工程违约如何处理?建设工程违约如何索赔
      福建在线咨询 2022-10-13
      发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。
    • 工程建设项目报建如何进行流程
      吉林省在线咨询 2022-11-02
      凡是在我国境内投资兴建的工程建设项目,包括外国独资、合资、合作的工程建设项目,都必须实行报建制度,接受当地建设行政主管部门或其授权机构监督管理。工程建设项目的报建内容主要有: (1)工程名称; (2)建设地点; (3)投资规模; (4)资金来源; (5)当年投资额; (6)工程规模; (7)开工、竣工日期; (8)发包方式; (9)工程筹建情况。报建程序: 1、建设单位到建设行政主管部门或其授权机
    • 建筑工程建造费如何向部门反索赔
      福建在线咨询 2021-10-27
      1、加强管理,降低理赔风险(1)规划管理。基础设施项目的投资、工期和质量必须符合实际计划,推进限额设计(即批准的可行性研究报告和投资估算控制初步设计,批准的初步设计总体控制技术设计),严格控制工程成本,减少结算和支付风险。国家计划委员会规定,从1991年开始,由于设计部门错误、项目泄漏、规模扩大、标准提高,工程静态投资超过,设计费用减少3%-20%:(2)招标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过
    • 如何在建工程中设计专项分包机构
      台湾在线咨询 2022-03-20
      根据您能提供的证据,设计一套对您最有利的维权方案。中华人民共和国民事诉讼法第六章证据第六十三条证据有下列几种:(一)书证;(二)物证;(三)视听资料;(四)证人证言;(六)鉴定结论;(七)勘验笔录。以上证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集