建筑工程合同补充协议怎么写
来源:互联网 时间: 2023-04-17 19:22:13 143 人看过

建筑工程合同补充协议

发包人:________

承包人:________

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。

一、工程概况

1、工程名称:________

2、工程地址:________

3、建筑面积:________

4、结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

5、设计单位:________

6、监理单位:________

二、工程内容及承包范围

1、外墙面砖改为外墙漆

2、客厅推拉门取消

3、本工程为满七层,结构找坡

4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光

5、外墙40×40深灰色栅格取消

6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。

7、其余均按原图施工

三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

1、开、竣工日期

1、1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四、付款方式

本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

五、合同生效与终止、争议处理

1、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

4、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会

5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

银行账号银行账号:

签定合同代表:签定合同代表:

年月日年月日

在签订建筑工程合同的时候尽量要将双方需要约定的事情在合同中体现出来,但是如果在合同签订以后漏掉了一些内容是可以签订补充协议的,但是签合同的时候还是尽量将内容写完整,防止补充协议出现的情况,在书写建筑工程合同补充协议的时候合同双方当事人都应该全面的阅读合同的所有内容,掌握合同中的一些细节内容可以防止一些合同纠纷的发生。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 10:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁委员会相关文章
  • 建筑工程补充合同与主合同结算单价不一致怎么办
    依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“解释”)第21条的规定,“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。这是“黑白合同”应当以白合同进行结算的基本原则。应当注意的是,不是必须招投标的工程项目,但是,当事人按照招投标的程序进行了招投标,签订了施工合同并进行了备案,此后双方又签订了黑合同的,也应当适用《司法解释》第21条关于以备案合同进行结算的规定。一、未验收如何确定工程款未验收不影响工程款,因为工程价款一般是依据中标合同确定的,招标人和中标人另行签订施工合同,约定工程款与中标合同不一致的,按中标合同确定工程价款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二条招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程
    2023-03-05
    225人看过
  • 建筑工程造价合同的内容有哪些?怎么写建筑工程造价合同?
    建筑工程造价合同________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:_________2、服务类别:_________第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终
    2023-06-04
    391人看过
  • 协议补充条款怎么写
    一、协议补充条款怎么写合同补充协议书的格式如下:1、标题:“补充协议书”;2、介绍签订协议双方的基本情况,包括姓名、身份证号码等;3、正文交代好双方是在平等自愿原则下,协商变更协议内容;4、具体的变更内容;5、双方签字盖章生效。二、离婚补充协议书甲方:×××,男,××××年××月××日出生,身份证号码:××××××××××××××××××。乙方:×××,女,××××年××月××日出生,身份证号码:××××××××××××××××××。甲乙双方于××××年××月××日签订了《离婚协议书》并于××××年××月××日在××市××区登记离婚,现经双方在自愿、平等、协商一致的前提下,依法就有关问题达成如下协议:一、《离婚协议书》第一条规定的“共同住房(××××××××××××××××)”,系指座落于××市××区××××××号的房屋。二、该房屋产权归乙方所有,该房产在办理房改或过户登记到乙方名下过程中
    2023-06-09
    267人看过
  • 合同补充协议的撰写要点
    写合同补充协议需要注意几个必要的信息:1、双方的基本信息需要全面具体;2、说明制定补充协议的原因;3、协议补充的内容或变更的内容。合同补充协议可以作为合同的附件,因为是对合同内容的补偿,所以肯定没有合同内容。但是签订盖章也要按照合同签订的要求进行,否则补充协议可能无效。买房合同补充协议的内容要注意什么买房合同里的补充协议要写:约定房产证办理时间;贷款办不下来的责任;约定公摊面积;装修标准;明确退房的责任;物业管理问题;开发商的其他承诺。在签订购房合时,对于没有约定或者约定不明确以及约定不符合购房者利益的问题,购房者可以与开发商协商签订补充协议,有利于维护自身的权益,避免发生房产纠纷问题。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    2023-07-04
    333人看过
  • 谨防购房合同补充协议的陷阱。如何撰写补充协议
    采购补充协议卖方:(以下简称甲方)采购合同与补充协议发生冲突的,以采购合同为准。甲方保证该房屋产权无瑕疵,符合国家法律法规的交易条件,该房屋无抵押、贷款、冻结、查封、质量问题,该房屋共有人书面同意出售,房屋交易过程中的委托代理关系真实、合法、有效,不存在导致交易失败的其他风险,确保房屋不受法律追索。如因上述原因导致交易无法实现,甲方应及时通知乙方,并在两个工作日内将所有款项(包括定金)退还给乙方,甲方应向乙方支付相当于定金的违约金。自《购房合同》及本协议签订之日起,甲方应_______________;月_____。因甲方原因逾期的,甲方应向乙方支付100元/天的违约金。逾期30日的,乙方可以单方解除合同。乙方收到书面终止通知后2个工作日内,甲方应退还乙方支付的全部房款、税费、交易费用及其他费用,并向乙方支付与定金金额相同的违约金。如果乙方未能在本合同约定的日期全部或部分支付房价,乙方应就
    2023-05-07
    244人看过
  • 工程建筑合同转包个人怎么写
    建筑工程转包个人合同范本包括有:建筑工程转包个人合同的双方当事人姓名、单位和地址;建筑工程转包个人合同标的、标的物数量、标的物质量、价款或者报酬、合同履行期限、履行地点和方式;建筑工程转包个人合同的违约责任及争议解决方式;法律规定的其他内容等。一、买卖合同必备条款是什么要注意什么买卖合同必备条款:1、买卖双方的身份信息;2、标的物的名称、数量、质量、价款;3、合同的履行期限、履行地点和方式;4、违约责任;5、解决争议的方法。根据《民法典》第五百九十五条规定,买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第五百九十六条规定,买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。二、买卖合同注意的问题买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。签订买卖合同应审查
    2023-03-26
    330人看过
  • 未备案的建设工程施工合同补充协议效力如何
    建设工程领域中的“黑白合同”是指建设工程施工合同的当事人就同一建设工程签订的两份或两份以上实质性内容相异的合同。通常把经过招标、投标经备案的正式合同称为“白合同”,把实际履行的补充协议称为“黑合同”。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,中标通知书发出后,招标人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。也就是说中标通知书一旦到达投标人,合同即成立招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。发包单位应当在建设工程合同签订的30日内,送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的,发包单位应自合同变更后15个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。合同发生纠纷的,以备案合同为准。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,
    2023-06-28
    216人看过
  • 工程建筑合同违约责任怎么写
    违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额,同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。一、协议违约责任怎么写关于协议书违约责任条款怎么写的相关问题,如何约定合同中的违约条款可以约定违约一方向对方支付一定数额的违约金,或者约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。至于具体的违约金数额或者计算方式,应当由当事人根据标的的状况、标的额、交易习惯、违约风险等因素确定。另外,若约定的数额过分低于或者过分高于实际损失,可以请求人民法院或者仲裁机构予以调整。二、企业不履行合同怎么办企业不履行合同属于违约行为,守约方可以要求违约方按合同约定承担违约责任。合同有约定违约金的,按合同约定处理;没有约定或者约定不明确的,
    2023-02-18
    424人看过
  • 补充协议上面的合同编号怎么填写
    一、补充协议上面的合同编号怎么填写补充协议”是相对于已经存在的合同而言的,“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。因此,已经存在的合同与“补充协议”之间是主从关系。已经存在的合同是主合同,“补充协议”是从合同。因此,大多时候,补充协议的合同编号和主合同是一样的。二、主合同与从合同有何区别主合同是无须以其他合同存在为前提即可独立存在的合同。这种合同具有独立性。从合同,又称附属合同,是以其他合同的存在为其存在前提的合同。保证合同、定金合同、质押合同等相对于提供担保的借款合同即为从合同。从合同的存在是以主合同的存在为前提的,故主合同的成立与效力直接影响到从合同的成立与效力。但是从合同的成立与效力不影响主合同的成立与效力。由于从合同要依赖主合同的存在而存在,所以从合同又被称为“附属合同”。从合同的主要特点在于其附属性,即它不能独立存在,必须以主合同的存在并生效为前提。主合同不能
    2023-05-06
    256人看过
  • 怎样写好补充协议
    可以按照下列要求来写有效的补充协议;1、协议内容合法;2、必须是出于当事人真实的意思表示;3、应当写明质量、价款或者报酬、履行地点等条款;4、合同主体具备相应的行为能力的,不与主合同冲突。一、后者补充协议有权更改前款吗补充协议可以更改原合同条款,但是必须明确表示以补充协议约定为准,以免发生争议。根据《民法典》第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。二、主合同终止补充协议有效吗?主合同终止,补充协议如果是关于违约责任和争议解决方法的约定,该补充协议有效。根据2021年实施的《民法典》第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等
    2023-04-05
    497人看过
  • 金额超出合同金额怎么写补充协议
    合同金额超了,补充协议的撰写要求:1、写明双方当事人的基本信息;2、说明拟定补充协议的原因;3、明确合同金额变更的内容;4、注明当补充协议的约定与主合同的约定发生矛盾时,应该以时间在后的约定条款为准执行。离婚财产补充协议怎么写?1.离婚财产分割协议首先应该有当事人及其婚姻的基本情况。姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、工作单位、职业、住址、身份证号、结婚时间、生育子女时间个数、离婚原因。2、必须有双方同意离婚的表示,不离婚而分割财产的,离婚财产分割协议无效。3、离婚后,未成年人和不能独立生活的成年子女和哪方共同生活,抚养费如何给付,给多少。未和子女共同生活一方对子女的探视时间及方式等。4、对夫妻共同财产和债务的分割。5、一方有困难另一方实施经济帮助的具体时间,内容包括无房屋产权无房可居一方的居住问题如何解决。6、关于离婚损害赔偿问题。对一方有法定过错的即重婚、有配偶与他人同居、实施家庭暴力
    2023-08-03
    277人看过
  • 补充协议能否写在原合同上
    补充协议只要是双方协商一致,签字就有效。一、离婚补充协议书需要公证吗依据民法典,离婚后的补充协议不需要公证,只需要在后面的协议中注明与之前的协议抵触部分以最后协议为准即可。夫妻双方离婚后是可以重新签署离婚协议书或者写补充协议的,只需要双方签字确认就可以了。是否公证,需要看双方的意思,原则上如果协议内容具有法律效力是无需公证的,如果协议违法,公证处也不会给予公证。二、请问劳动合同双方签字不盖章有效吗劳动合同双方签字不盖章有效,劳动合同的内容符合法律的规定,双方在签订劳动合同时没有导致合同无效的情况,在劳动者和用人单位双方在劳动合同上签字或者盖章时成立,只签字或者只盖章都是有效的。《中华人民共和国劳动合同法》第十六条规定,劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。三、协议离婚约定的财产分割有效吗协议离婚约定
    2023-06-28
    311人看过
  • 建筑工程主合同结算单价和补充合同价格不符怎么办
    根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》(以下简称《解释》)第二十一条,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程合同与备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。这是黑白合同应以白合同结算的基本原则。需要注意的是,不是必须招标的项目。但当事人按照招标程序进行招标,签订施工合同并备案。之后双方签订黑合同的,还应当适用《司法解释》第二十一条关于以备案合同结算的规定。主合同无效补充合同有效吗主合无效了补充协议是否有效如果主合同已经实际履行,主合同及补充协议均有效。主合同尚未生效,补充协议内容可独立履行的,补充协议有效;不能独立履行的,效力待定。主合同与补充合同的关系在现实合同管理过程中,有的合同承办人员往往在同一时间内,既拟订了主合同文本,又同时拟订了补充合同文本,即在双方磋商谈判后的第一时间内既要签订主合同,同时还要签订补充合同。既然在第一
    2023-08-18
    497人看过
  • 合同补充协议可以增加补充协议吗
    补充协议不可以增加合同主体。根据我国民法典的相关规定,补充协议属于主合同一部分,只能在质量、价款或者报酬、履行地点等内容范围内进行补充,不得就合同主体等决定合同类型的主要条款进行补充约定,否则主合同中的权利义务必然会发生变化,就成为新的合同了。租房合同延期补充协议第一、租约到期,承租人要求续租,而出租人则要求合理变更原租约条件。如原租金过低,根据公平合理的原则,参照较高的房屋所在地租金的实际水平,定出合理的新的租金,如果原承租人不同意,就是放弃优先承租权,出租人即可与别人建立租赁关系;如果原承租人同意这些合法的条件,应另订租赁合同;将新条件写进去,将原已届满的期限换写为新约定的期限,并向机关登记。第二、租约到期,双方均按原租赁关系延续租约到期后,如果出租人没有提出新的条件,承租人按原租约继续交租又被其接受,则视为租赁关系延续,并且是不定期的租赁关系,出租人没有正当理由时,不得终止。第三、租
    2023-08-06
    455人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>

    #仲裁委员会
    相关咨询
    • 建筑合同上建筑工程补充协议书应如何写
      广西在线咨询 2022-06-02
      一般当建筑合同中关于质量、价款等没有约定或者约定不明确时,当事人协商一致可以签订补充协议。根据《民法典》第四百六十九条的规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    • 建筑补充协议需要签合同吗
      黑龙江在线咨询 2022-05-13
      一般当建筑合同中关于质量、价款等没有约定或者约定不明确时,当事人协商一致可以签订补充协议。根据《民法典》第四百六十九条的规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    • 合同补充协议的效力是否在建筑工程实际
      天津在线咨询 2022-12-16
      双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说,就是你情我愿,然后我们把大家都同意的事情固定下来,说明白,说清楚,那么我们达成一致的这个事项就是协议,在法律上就叫合同。
    • 建筑工程合同增量协议建筑工程合同增量协议
      澳门在线咨询 2023-07-27
      补充协议”或者称为“协议补充”,建筑工程合同增量协议,是指当事人对于合同中的内容没有约定或者约定不明确的,而达成的协议。“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的,“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。
    • 建筑工地的补充协议可否和合同联络要求补充
      广西在线咨询 2023-07-08
      双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说,就是你情我愿,然后我们把大家都同意的事情固定下来,说明白,说清楚,那么我们达成一致的这个事项就是协议,在法律上就叫合同。