铁路建设工程质量事故有哪几种分类？-法师兄

铁路建设工程质量事故有哪几种分类？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-19 21:45:33 355 人看过

铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故及工程质量问题。

一、具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：

（一）直接经济损失1000万元及以上；

（二）导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。

二、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：

（一）直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；

（三）导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。

三、具有下列情形之一者，属工程质量较大事故：

（一）直接经济损失100万元及以上，500万元以下；

（二）直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。

四、具有下列情形者，属工程质量一般事故：

（一）直接经济损失100万元以下；

（二）直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。

五、属工程质量一般事故，直接经济损失100万元以下的，但未导致铁路交通事故，未对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生影响，且施工单位自行整改到位的，属工程质量问题。

六、直接经济损失范围包括：工程返工修复费用、清理现场费用、技术鉴定费用等。

从文中的介绍可知，铁路建设工程质量事故包括特别重大事故、重大事故等五种分类。工程质量事故的发生，往往会造成很多损失，或者人员的伤亡。因此，为了避免工程质量事故的发生，应当加强铁路建设工程质量管理，及时调查处理建设中可能发生的事故，做到有备无患。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

产品
建设工程质量检测项目分类标准

（一）编码：1类别：地基基础工程检测类1．1地基承载力静载检测1．2桩的承载力检测1．3桩身完整性检测1．4锚杆锁定力检测1．5静力、动力触探检测（二）编码：2类别：主体结构工程现场检测类2．1混凝土强度检测2．2砂浆强度检测2．3砌体强度检测2．4钢筋保护层2．5混凝土预制构件结构性能2．6后置埋件抗拔试验2．7建筑物变形观测（三）编码：3类别：建筑幕墙工程检测类3．1建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、平面变形性能检测3．2硅酮胶相容性检测3．3硅酮胶剥离粘结性试验3．4硅酮胶标准条件下的拉伸试验3．5硅酮胶邵式硬度（四）编码：4类别：钢结构工程检测类4．1钢结构焊接质量无损检测4．2钢结构防腐及防火涂装检测4．3轻钢结构4．4钢网架结构4．5钢网架结构的挠度检测4．6钢材、钢铸件力学性能4．7焊接材料性能检测（五）编码：5类别：建筑节能检测类5．1建筑材料节能性能5．2建筑构件热

2023-08-17

91人看过
不可抗力
事故责任分类工程质量分为哪些

(1)指导责任事故：指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等。(2)操作责任事故：指在施工过程中，由于实施操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。例如，浇筑混凝土时随意加水，或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。(3)自然灾害事故：指由于突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故。例如地震、台风、暴雨、雷电、洪水等对工程造成破坏甚至倒塌。这类事故虽然不是人为责任直接造成，但灾害事故造成的损失程度也往往与人们是否在事前采取了有效的预防措施有关，相关责任人员也可能负有一定责任。一、工程质量事故法律责任是什么？违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑

2023-02-19

219人看过
经理
建筑工程质量管理制度有哪几种

建筑工程质量管理制度，是为了加强公司建设工程质量管理，建立质量管理网络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化。那么，大家知道建筑工程质量管理制度有哪些吗？下面为大家详细的介绍一下相关的知识。建筑工程质量管理制度总则第一章第一条为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“以质量求效益，以品牌求发展”的管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保公司建设工程质量特制定管理制度。第二条本制度适用于公司投资开发修建的土木工程、建筑工程、园林工程、市政工程、线路管道、设备安装和装修工程等的质量管理工作。第二章质量管理组织体系第三条公司实行工程项目总经理领导下的总工程师、工程技术部的三级质量管理组织体系，以保证质量管理工作协调有效地进行。第四条公司工程项目总经理负责，对公司的工程质量、技术负责直接的主管领导责任。第五条总工程

2023-06-28

162人看过
业主
建设工程资质分几级

一、建设工程资质分几级筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。1、企业注册资本金3亿元以上。2、企业净资产3.6亿元以上。3、企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上。4、企业银行授信额度近三年均在5亿元以上。企业主要管理人员和专业技术人员要求1、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历。2、技术负责人具有15年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格；主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同额2亿元以上的工程总承包项目。3、财务负责人具有高级会计师职称及注册会计师资格。4、企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上。5、企业具有本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员。二、什么是建设工程建设工程是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设

2023-06-07

213人看过

鉴定结论
建设工程事故质量如何鉴定

工程质量争议的司法鉴定以及应注意的法律问题主要内容如下：工程质量争议本身比较复杂，质量责任又可能涉及到建设单位、勘察、设计单位、监理单位以及施工单位，出现质量问题后，各方当事人都可能各执一词，各自会提供有利于自己的证据。在有关工程质量争议案件的审理中，常常会碰到这样的复杂局面。认定工程质量缺陷本身及其责任人，是一个技术性很强的专业性问题。我国《民事诉讼法》第72条规定：人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定;没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》也对鉴定的申请、鉴定机构的确定、已有鉴定结论的重新鉴定以及鉴定书的内容要求等作了进一步的规定。因此，人民法院在案件审理中涉及到工程质量缺陷以及责任人或有关当事人的责任分担等专门性问题，一般都会通过指定法定机构进行司法鉴定的方法来确定责任;或者说，有关工程质量争议的案件，当事

2023-04-24

251人看过
有期徒刑
建设工程质量事故处罚条列

一、《建筑工程质量管理条例》规定：1、第六十条违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。2、和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。3、第六十二条违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包

2023-03-20

135人看过
法律综合知识
建设工程质量保质期为几年

一、建设工程质量保质期为几年建设工程质量保质期一般是2至5年，自工程竣工验收合格之日起计算。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程是2年，供热与供冷系统是2个采暖期、供冷期，屋面防水工程和屋内防渗漏工程是5年。二、建设工程质量主要包括哪些内容建设工程质量主要包括的内容有：1．检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；2．检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；3．检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；4．检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；5．检查联调联试、动态检测、运行试验情况；6．检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是

2023-05-09

55人看过
交通事故责任认定
道路交通事故有哪几种类型

道路交通事故一般有这些类型：1、轻微事故；2、一般事故；3、重大事故；4、特大事故。但法律对这些分类并无明确的标准，一般由交警进行确定。一、处理交通事故当事人必须了解什么知识处理交通事故当事人必须了解以下知识：一、交通事故通常划分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故四类。二、交通事故处理工作大致可分为以下几个步骤：受理报案。现场处理。责任认定。裁决处罚。损害赔偿调解。向法院起诉。二、交通事故案件一般法院判决后多长时间可以拿道路交通事故处理一般15日内认定责任。交通事故责任认定，应自交通事故发生之日起按下列时限作出：轻微事故5日内;一般事故15日内;重大、特大事故20日内。因交通事故情节复杂不能按期作出认定的，经上一级公安交通管理部门批准，可分别延长5日、15日、20日。三、车祸死两个人属于什么事故重大事故，我国交通事故分为四个阶段：1、轻微事故：一次造成轻伤1至2人，或者财产损失机动车

2023-06-26

404人看过

保证
建筑工程工程质量保证措施有几种

一、建筑工程工程质量保证措施有几种有下列措施：1.每月组织一次工程实体质量检查。2.所有机械设备材料必须符合标准，设备应该调试运行完好，并有备用设备，在出现严重的设备问题后可以及时调整或更换设备，以确保施工的顺利进行。3.严格遵守技术操作规程，按设计施工，积极配合监理工作。技术人员在开工前向全体人员作详细技术交底。充分考虑可能影响工程的不利因素，提出并作好相应的补救和处理措施。4.严格贯彻技术交底，技术复核、自检互检和隐蔽工程验收等技术管理制度。5.严格执行GB/T19002一工509002质量管理系列标准。二、工程质量检测内容包括哪些?(一)建设工程质量检测鉴定1、建筑工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构，塔桅及高耸建(构)筑物，建筑构配件质量检测，振动测试，结构应力测试，结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定

2023-06-04

412人看过
不可抗力
建设工程索赔分类方式及种类！

1）按索赔当事人分类承包人与发包人之间索赔；承包人与分包人之间索赔；承包人与供贷人之间索赔；承包人与保险人之间索赔。2）按索赔事件的影响分类工期拖延索赔由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；或非承包人原因发包人指令停止工程实施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔。不可预见的外部障碍或条件索赔如果在施工期间，承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件，例如地质与预计的（发包人提供的资料）不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。工程变更索赔由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失，承包人对此提出索赔。工程终止索赔由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再

2023-02-23

297人看过
建筑工程安全
铁路工程质量评估的标准有哪些？

铁路工程质量等级应按照内部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行评定。内部工程的质量等级分为合格和不合格两个等级，而单位工程、合同段和建设项目的质量等级则分为优良、合格和不合格三个等级。铁路工程质量等级评定应遵循逐级进行的原则，包括分部工程、单位工程、合同段和建设项目。分部工程的质量等级分为合格和不合格两个等级，而单位工程、合同段和建设项目的质量等级则分为优良、合格和不合格三个等级。铁路工程质量评定标准：不同等级的质量如何划分？根据素材1中的内容，工程质量评定等级标准包括合格和优良两个等级。合格要求分部工程的质量等级应全部合格，质量保证资料已基本齐全；优良则要求分部工程的质量等级必须全部合格，其中达到优良等级的分部工程数量不应少于50％，且主要分部工程的质量等级应为优良。此外，质量保证资料也必须齐全。因此，若要达到优良等级，分部工程的质量必

2023-09-21

378人看过
保证
水利水电工程质量事故分为几个类别?

一、水利水电工程质量事故分为几个类别?(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。二、工程质量等级划分标准是怎样的?工程质量标准等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。(一)分项工程评分值不小于75分者为合格，小于75分者为不合格;机电工程、属于工厂加工制

2023-06-04

194人看过

业主
工程建筑资质有哪几种呢

总的来说，建筑业企业资质等级划分为一级资质、二级资质、三级资质。然而并非每个建筑资质都是这样划分的。它分为这几种情况：1、总承包资质中的建筑工程、市政公用工程、公路工程、电力工程等10项资质设为一级、二级、三级；2、总承包资质中的通信工程、机电工程，以及专业承包资质中的桥梁工程、输变电工程、古建筑工程、钢结构工程、环保工程、城市及道路照明工程等资质设置为一级、二级、三级；3、建筑装修装饰工程、海洋石油工程、电子与智能化工程、消防设施工程等资质设为一级、二级。一、建筑资质办理要什么流程1、办建筑资质，首先要准备资质标准里要求的人员，包括二级建造师5人。中级工程师6人。八大员15人。中级技工30人。其中，二级建造师要求建筑工程专业4人、机电工程专业1人。中级工程师必需有结构、给排水、电气专业。2、人员准备完后，需要以公司名义给所有人员买社保保险，也就是社保。买三个月的就可以。提示，交资料的时候

2023-04-01

287人看过
鉴定结论
什么是建设工程质量事故鉴定

工程质量事故是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。一、建设工程质量事故鉴定需要注意什么1、司法鉴定必须交由法定部门进行。法定部门指两种情况，一种是相关部门已用法律、行政法规或规章规定其作为鉴定部门，例如国家建设部曾颁布《建筑工程质量检测工作规定》，规定各地县级以上的建筑工程质量检测中心是质量争议或等级评定的鉴定检测机构。另一种情况是尚无国家法律规定的法定鉴定部门，则由法院根据案件的具体情况，指定具有相应资质的部门，这也属于法定部门。要注意的是：如有法律规定的法定部门，则不可随意指定其它部门鉴定。2、当事人如在合同中约定鉴定单位的应从其约定。有不少建设工程合同在签约时已对万一出现质量等级或其它争议的专业鉴定单位作出明确约定。一旦出现纠纷形成诉讼需要进行鉴定时，只要被约

2023-03-21

92人看过