应付工程款包括哪些-法师兄

应付工程款包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-22 12:22:24 238 人看过

本篇文章将依据工程款的支付阶段进行详尽划分，主要包括预付款、进度款、竣工结算款以及质保金四大类。

首先我们来讲讲预付款的概念。在此部分里，预付款指的是在正式启建之前，发包人（甲方）需预先支付给承包人（乙方）用于对合同工程进行施工筹备的一笔资金，其包含了诸如购买建筑建材、工程与施工设备，建设临时设施以及组织劳动力进场等多项内容。

然而，值得注意的是预付款的比例并没有固定的标准，一般的规定是不低于合同总价值的10％，同时也不能超过合同价格的30％。

其次再来详细阐述进度款。在此环节，发包人需要根据工程的实际进展情况向承包人支付相应的工程价款。在实际项目操作过程中，发包人通常会选择支付工程总价的70％作为进度款。关于进度款的具体支付途径，大致可以划分为以下三个类别：

－第一，依据施工形象进度进行分期支付；－第二，按照已经完成工程量的时间阶段来进行支付；－第三，结合上述两种支付方法，采用阶段性与时间性相结合的方式进行支付。

最后，我们来谈谈竣工结算款。顾名思义，此部分的工程款指的就是工程完工且经由竣工验收合格后，发包人需要支付给承包人的剩余工程价款除了质保金以外的那部分款项。但是必须要明确的是，竣工结算款的计算公式为：竣工结算款＝竣工结算价－质保金－已付款。

值得注意的是，即使工程经过了验收，发包人仍然有权利保留质保金以备未来之需。竣工结算款的支付前提条件是需要该项工程业经经过竣工验收并且达到合格标准。

《民法典》第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

加班
应当支付加班工资的情形包括哪些

一、应当支付加班工资的情形包括哪些根据新的劳动合同法及工资支付规定，应付加班费情形一般包括以下三种情况：第一种情形是延时加班;第二种情形是双休日加班;第三种情形是法定节假日的加班。对于上述三种的加班情况，法律规定的支付加班费的数额是不一样的。二、如何计算加班工资基数?第一步：确定加班加点工资的计算基数，计算原则为：1、劳动合同有约定的，按不低于劳动合同约定的劳动者本人所在岗位(职位)相对应的工资标准确定。集体合同(工资集体协议)确定的标准高于劳动合同约定标准的，按集体合同(工资集体协议)标准确定。2、劳动合同、集体合同均未约定的，可由用人单位与职工代表通过工资集体协商确定，协商结果应签订工资集体协议。3、用人单位与劳动者无任何约定的，假期工资的计算基数统一按劳动者本人所在岗位(职位)正常出勤的月工资的70%确定。第二步：计算加班加点日工资或小时工资标准，即日工资标准=假期工资计算基数÷月计

2023-04-16

415人看过
婚假
应付职工薪酬福利费包括哪些内容？

一、职工薪酬包括哪些内容职工薪酬是指职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性薪酬，既包括提供给职工本人的薪酬，也包括提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等。1、养老保险费是指基本养老保险费和补充养老保险费，类似于国际准则养老金计划中的设定提存计划。根据国家规定的基准和比例计算，向社会保险经办机构缴纳的养老保险费为基本养老保险费。根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等相关规定，向有关单位缴纳的养老保险费为补充养老保险费。以商业保险形式提供给职工的各种保险待遇属于职工薪酬，应当按照本准则进行确认、计量和列报。2、非货币性薪酬主要为非货币性福利，通常包括企业以自己的产品或其他有形资产发放给职工作为福利，向职工无偿提供自己拥有的资产使用、为职工无偿提供类似医疗保健等服务等。3、属于职工薪酬范围的工资在会计上有特别的规定，会计上所称的“工资总额”，是指国家统计局

2023-04-28

280人看过
合同期限
工程项目合同中的工程款包括哪些

工程款是承包人进行工程施工，发包人应支付的合同价款，那么工程款包括哪些内容呢？根据支付阶段的不同，工程款通常可以分为预付款、进度款、竣工结算款和质量保证金。首先，预付款是指发包人在开工前应预付给承包人为合同工程施工准备的款项。施工准备包括采购材料、工程设备、施工设备、建设临时设施和组织施工队伍进场。预付款比例一般不低于合同金额的10％不高于合同金额的30％。其次，进度款是指发包人在施工期间根据工程完成情况向承包人支付的工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价格的70％进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按已完工程量分期付款；三是按阶段和期间混合支付。最后，结算款，即竣工结算款，是指发包人在工程竣工结算后，除质量保证金外，应向承包人支付的剩余工程价款。竣工结算款等于竣工结算价减去质量保证金和付款金额。支付竣工结算款的前提是工程竣工验收合格。相关法律法规：《建设工

2023-08-06

276人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延应包括哪些情形

一、建筑工程工期顺延应包括哪些情形工期顺延的情形：1．发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2．发包人未按合同约定支付工程款的；3．发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4．设计变更，导致工程量增加的。二、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工程工期顺延的风险如下：1．人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2．企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3．现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公

2023-11-06

341人看过

应付票据
应付票据核算内容包括哪些

一、应付票据是什么应付票据是指由出票人出票，并由承兑人允诺在一定时期内支付一定款项的书面证明。在我国，应付票据是在商品购销活动中由于采用商业汇票结算方式而发生的。商业汇票分为银行承兑商业汇票和商业承兑商业汇票。应付票据，是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。在我国，商业汇票的付款期限最长为6个月，因而应付票据即短期应付票据。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。二、应付票据核算内容包括哪些应付票据是指由企业出具的，允诺在短期内支付一定金额给持票人的一种书面凭证。在我国，应付票据是用来核算企业在商品购销活动中由于采用商业汇票结算方式而发生的、用来明确债权债务关系、具有法律效果的商业汇票。商业汇票依照承兑人的不同，可分为银行承兑

2023-06-06

172人看过
工资
员工伤残赔付工资包括哪些

伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的，按照统筹地区职工平均工资的300%计算；本人工资低于统筹地区职工平均工资60%的，按照统筹地区职工平均工资的60%计算。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(四)患职业病的；(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(六)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。一、工伤赔偿有哪几项1、造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食

2023-04-03

241人看过
欠款
工程欠款的包括哪些，怎么处理？

工程款按支付阶段不同通常可分为预付款、进度款、竣工结算款和质保金。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。结算款，即竣工结算款，指工程竣工结算后发包人应该支付给承包人的除质保金外的剩余工程价款。拖欠工程款影响建筑企业的生存与发展，影响整个建筑市场不能正常运行，给工程质量和安全留下了隐患。律师补充：应付工程款是建设单位应付给承包单位的工程款项。实行全部工程竣工后一次结算办法的建设项目，建设单位应在工程全部竣工时，根据经审查的承包单位提出的工程价款结算单证，结算应付的工程款。实行单项工程竣工后结算办法的建设项目，建设单位应在单项工程竣工时，根据经审查的承包单位提出的工程价款单证，结算应付的工程款。实行按工程形象进度分段结算

2023-05-07

390人看过
医疗机构
工伤伤残鉴定程序应该包括哪些

工伤伤残鉴定应向设区的市级劳动能力鉴定委员会，提交伤残鉴定的申请表、职工个人的身份证件、与用人单位之间的劳动关系证明、工伤认定决定书以及职工工伤医疗的有关资料等材料。一、自己鉴定伤残怎么做根据我国法律规定，职工个人做伤残鉴定的，应该向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请，提交以下材料：（一）《工伤认定决定书》原件和复印件；（二）有效的诊断证明、按照医疗机构病历管理有关规定复印或者复制的检查、检验报告等完整病历材料；（三）工伤职工的居民身份证或者社会保障卡等其他有效身份证明原件和复印件；（四）劳动能力鉴定委员会规定的其他材料。二、脑梗能做伤残鉴定吗？脑梗想要做伤残鉴定，需要等待职工治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。三、个人

2023-06-21

240人看过

法律综合知识
工程索赔报告的内容应包括哪些

工程索赔报告的内容一般会包括：1、总论部分，这是索赔报告的开始部分；2、合同引证以及索赔额计算部分；3、期延长论证；4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔报告的内容应包括哪些的法律依据《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第一千一百六十六条行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。《中华人民共和国民法典》：第一章　一般规定　　第一千一百六十六条　行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。

2022-06-15

147人看过
工程造价
人防工程应急防护能力包括哪些

一、人防工程概述防空，是指对来自航空空间或外层空间的敌方飞行器进行斗争的措施和行动。现代防空，主要是抗击敌方各型来袭飞机、巡航导弹、弹道导弹和军用航天器等。人民防空是指动员和组织人民群众防备敌方空中袭击消除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防。人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。人民防空同国土防空、野战防空共同组成国家防空体系，是现代国防的重要组成部分。其目的是保护人民生命、财产的安全，减少国民经济损失，保存战争潜力。有些国家把战时保护居民安全与平时抢险救灾的行动称为“民防”。二、人防工程的分类1、人民防空指挥工程人民防空指挥工程是人民防空指挥机构在战时实施安全、稳定、有效指挥的重要场所，在人民防空工程中居于核心位置。它不仅要求有较高的抗常规武器直接打击和抗核武器效应的能力，还要求采取防生

2023-06-04

50人看过
强制执行
应对未付承包工程款的方案

承包工程款不付的话，那么可以通过起诉来要回工程款。这属于典型的工程款债务纠纷，因此诉讼是非常有效的方式，而承包人完成了一定的工程量并质量合格，依法应当获得工程款，如果有建设工程合同，就按照合同的约定计算出应得到的工程款，向法院提交相关证据证明。也应该依法得到相对应的违约金。个人拖欠承包工程款怎么办个人拖欠承包工程款，向法院起诉要求还款，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。个人拖欠承包工程款起诉的程序，具体如下：1、写一份好的起诉书；2、向法院提交证据和起诉书，并支付诉讼费用；3、法院审查受理后开庭；4、法院判决；5、判决的执行，民事案件的审理时间一般为，简易程序应当在三个月内审结，一般程序会在六个月内结束。起诉必须符合的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由，属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中

2023-07-08

78人看过
法律综合知识
工程竣工资料包括哪些?

竣工验收资料应当包括以下几种：1、竣工工程概况说明；2、图纸会审记录；3、材料代用核定单；4、施工组织方案和技术交底资料；4、材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；6、施工纪录。装饰装修施工试验报告。竣工自检记录；隐检记录；装饰装修工程质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。第十七条建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资

2023-02-23

219人看过

工程承包
禁止分包的工程包括哪些

一、禁止分包的工程包括哪些?建筑工程主体结构的施工部分不可分包。其它分项工程，总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。因此，建筑工程主体结构部分不可以分包给其它施工单位。二、建筑工程的承包方式有哪几种?在工程承包中，一个建设项目上往往有不止一

2023-06-04

228人看过
计划生育
单位应付职工薪酬核算的内容包括哪些

应付职工薪酬的内容1.职工工资、奖金、津贴和补贴职工工资、奖金、津贴和补贴是指按国家统计局《关于职工工资总额组成的规定》，构成工资总额的计时工资、计件工资、加班加点工资和奖金、津贴、物价补贴等。按国家法律、法规和政策规定，企业在职工因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等按计时工资的一定比例支付的工资，也属于职工工资范畴，应计入工资总额。2.职工福利费职工福利费是指企业为职工集体提供的福利，如职工伙食补贴、生活困难补助等。3.社会保险费社会保险费现在被称为五费。即医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费。以上五费，企业一般是按工资总额的一定比例计提，并向社会保险经办机构缴纳。此外，企业根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等有关规定，向有关单位(企业年金基金账户管理人)缴纳的补充养老保险费和以商业保险形式提供给职工的各种保险

2023-04-27

175人看过