建筑工程停工索赔模式-法师兄

建筑工程停工索赔模式

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:50:33 269 人看过

索赔单位：福建XX工程建设有限公司监理单位：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部致：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部索赔的具体原因和过程为了抵抗台风“纳木渡”的影响，在滑坡的右方，完成了边坡右侧挡土墙工程的基础和加固部分，并在90米以上位移。具体损失如下：

1。挡土墙基础垫层：90m（长）×1.3m（宽）×0.1m（厚度）＝1.7M3；第二，机械式（小松挖掘机模型230）提升、清理土方和再浇筑地基的总工作位移：十五小时（15小时）；＜P＞第三，手工清泥量：32立方米；<>＞P＞第四，挡土墙加固损失量：1.5t；第五，手工重新装填挡土墙基础加固：3个工作日×3人＝9个工作日；第四，手工清泥量：32立方米；第四，挡土墙加固损失量：1.5t；第五；挡土墙基础加固的人工重新装订：3个工作日×3人＝9个工作日；6。管理费：我公司花了三天时间修复了地基的埋设和加固。现在我们就上述物品提出索赔。索赔单位负责人（签字）：

日期：年月日

工程监理单位于年月日收到工程索赔意向通知书。本表由承包人制作，一式四份。经项目监理机构签字后，索赔单位和索赔单位各一份，项目监理机构留存两份

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

建筑工程索赔
建筑工程索赔的操作步骤

对建设工程进行索赔的步骤是：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。建筑工程索赔时限是多久？索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定：索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内，向合同监理单位提交索赔的书面意向通知，任何未在约定的期限内，提交索赔的书面通知，均可视为受害方放弃索赔的主张；国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定：承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师同时规定：如果承包商未能遵守规定，它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《民法典》第

2023-07-28

266人看过
协议离婚
拖欠建筑工程款怎么索赔

拖欠建筑工程款,属于普通民事纠纷,催收无果的话，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。一、民事赔偿强制执行执不了怎么办？被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况，有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。财产被查封、扣押后，执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的，人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产;不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的，人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品，交有关单位按照国家规定的价格收购。二、离婚协议违约怎么解决?离婚协议违约，可以向法院起诉。根据《最高人民法院关

2023-06-21

75人看过
法律综合知识
建筑工程费用索赔申报表

一、建筑工程费用索赔申报表（一）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第八条规定：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。”（二）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第三十二条规定：“企业所得税法第八条所称损失，是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时，应当计入当期收入。”因此，与生产经营有关的索赔款准予税前扣除。二、工程索赔的条件及证据一、索赔确认的条件有：1．合同或其他证据为索赔提供了

2021-10-27

324人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔条款的理解

建筑工程索赔的规定有：1、隐蔽工程隐蔽前，承包商应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以延长工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失；2、建设工程质量因施工人员原因不符合约定的，发包人有权要求施工人员在合理期限内免费修理、返工、重建；3、修理或返工后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。法律规定，工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。建筑工程索赔有哪些方法建筑工程索赔的方法有：1、协商索赔；2、根据双方签订的施工合同，双方协商处理损失和赔偿问题；3、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的发包人和承包人应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务；发包人和承包人应当全面履行合同约定的义务；未按合同履行义务的，依法承担违约责任；4、起诉索赔；双方协商不成的，可以向法院提起诉讼；实际费用法常用于建

2023-07-02

137人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔文件怎么写

建设工程纠纷的索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，它包括索赔信、索赔报告、附件三部分。1、索赔信它是一封承包商致业主或其代表的简短信函，应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯通起来，它包括(1)说明索赔事件(2)列举索赔理由(3)提出索赔金额与理由(4)索赔附件说明。2、索赔报告它是索赔材料的正文，一般包括三个主要部分。首先是报告的标题，应言简意明地概括出索赔的核心内容；其次是事实与理由，该部分陈述客观事实，合理引用合同规定，建立事实与索赔损失间的因果关系，说明索赔的合理合法性；最后是损失与要求索赔金额与工期，在此只需列举各项明细数字及汇总即可。编制索赔报告时应注意以下几方面：(1)对索赔事件要叙述清楚明确，避免采用“可能”、“也许”等估计猜测性语言，造成索赔说服力不强。(2)报告中要强调事件的不可预见性和突发性，并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损

2023-06-15

494人看过
合同履行地
如何索赔暂停在建工程

1、如何申请暂停在建工程。暂停施工的索赔应参照当地建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理人签字的暂停施工。2。因发包人或监理人的行为或失误造成承包人损失和（或）工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），工期延误（即工期索赔）：费用索赔的内容视情况而定在不同的停堆条件下。一般包括人工费、设备费、材料费、担保服务费、贷款利息、保险费、利润和管理费。人工成本包括增加工作内容的人工成本、停工损失成本和降低工作效率的损失成本。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。保修服务费：工程延期时，相应增加保修服务费。3。停工索赔要看谁负责。是承包商自己造成的，不能索赔。是业主造成的，可以索赔。主要是人员成本、设备成本和场地租金，但不能包括利润。上述人员、设备和实际停工的起止时间必须经监理工程师确认，并保存有关资料和图片，供有关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不超过2

2023-05-07

489人看过
法律综合知识
建筑工程的索赔是否可以索赔利润

索赔建筑工程时，可以依法索赔利润。法律规定，由于工程范围的变更（如计划外的工程，或大规模的工程变量）和施工条件变化引起的索赔，有权获得利润索赔。因此工程索赔能索赔利润。建筑工程的索赔是否可以索赔利润的法律依据《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。《中华人民共和国建筑法》（2019修正）：第七章　法律责任　　第六十七条　承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。\n承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包

2022-06-11

226人看过
劳动仲裁
工伤建筑索赔攻略

建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定，用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请，并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后，可确定具体的赔偿标准，并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先，我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定，建筑工伤患者在治疗期间，用人单位应当承担医疗费用。因此，可以先要求用人单位先垫付医疗费用，再申请工伤索赔。根据规定，职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议，用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的，工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供：工伤认定申请表，存在劳动关系证明，医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定：伤情稳定后，可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供：工伤认定决定和

2023-11-08

408人看过

仲裁机构
建筑安装工程工期拖延怎么索赔

一、建筑安装工程工期拖延怎么索赔1、建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任

2023-04-19

290人看过
工程施工
建设工程施工停工，如何进行索赔？

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。建设工程停工损失纠纷处理方法1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一

2023-07-08

433人看过
工程发包
建筑工程发包模式的特点及其选择

建筑工程施工的承包方式有招标承包、直接承包两种。1、招标承包是指建设单位设定标的，编制反映其建设内容和要求的合同文件，吸引承包商参与竞争，按照具体程序选择最佳人选，达成合同并签订合同；2、直接承包是指发包人直接选择特定承包人，与其进行直接协商谈判，达成工程建设协议后与其签订建筑工程承包合同的承包方式。建筑工程发包方式和承包方式的区别是什么？一、建设工程承包方式，1．设计施工总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责等等。二、工程承发包方式，1．按承发包范围划分可分为建设全过程承发包，阶段承发包和专项承发包等等。《中华人民共和国建筑法》第十九条建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。

2023-07-12

318人看过
工程造价
目前建筑工程造价管理模式的弊端

随着市场经济体制的形成和发展，人工、材料、机械的价格己不再长期稳定不变，而是同其它商品一样随市场变化；业主与承包商的性质大有改变并呈现出多元化，目前施行的建筑工程造价管理模式的弊端逐渐显露出来。(1)施工企业利益严重受损，造成施工企业计划经济的收入，市场经济的支出的局面。如果为外资业主，则等于肥水外流。(2)施工企业为了追求利润最大化，将管理费用大幅度降低，使工程管理大打折扣，从而影响建筑产品质量。(3)由于业主与施工企业地位不平等，施工企业为承揽任务垫资施工，大量贷款，不仅使企业发展走入死胡同，而且造成严重不良债务，给金融业带来负面影响(4)在项目招标中业主片面压低取费，从而造成资质等级低、管理水平低的企业的中标率高于资质等级高、管理水平高的企业，使国有大、中型施工企业的管理、技术、装备优势难以得到发挥，并且挫伤了企业进一步提高管理、技术和装备水平的积极性。(5)导致了取费等级高的企业在

2023-04-23

327人看过

预付款
建筑工程质量管理模式有哪些内容？

一、决策阶段的质量管理此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，决定项目的可行性和最佳方案。施工前的质量管理二、施工前的质量管理的主要内容是：1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。2、对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括：(1)审核有关单位的技术资质证明文件;(2)审核开工报告，并经现场核实;(3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施;(4)审核有关材料、半成品的质量检验报告;(5)审核反映工序质量的统计资料;(6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书;(7)审核有关质量问题的处理报告;(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴

2023-06-04

292人看过
合同内容
建筑工程模板施工合同范本

建筑工程模板施工合同1、________市________(单位，以下简称甲方);代表人：________2、________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)出生地：________(国家)国籍：________(国家)总部：________(国)________市在________国的通讯地址：________信箱鉴于甲方要兴建的________________，乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议，双方缔约于下：(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议，在___

2023-06-04

446人看过