工程竣工未验收便交付使用的,如何处理
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-12 09:14:36 297 人看过

1、对于未经竣工验收就交付使用的,责令限期补办验收手续;逾期不补办验收手续的,处以罚款。

2、对于将验收不合格的工程交付使用的,责令限期返修,并处罚款、情节严重的,依法吊销营业执照;给购买人造成损失的,依法承担赔偿责任。

3、交付使用的商品房,确属主体结构质量不合格的,购买人有权退房;给购买人造成损失的,应当依法承担赔偿责任。对违反上述规定的除房地产开发企业外的其他建设单位的处理:责令改正,并处罚款,重新组织验收;对他人造成损失的,承担相应的赔偿责任。

工程竣工怎么进行验收?

1、工期延误的情形有哪些

《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)工程设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务

根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。

3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延,承包人有何良策

(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价;

(2)如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算;

(3)如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据;

(4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署不同意追加费用或工期不予顺延后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;

(5)承包人可以申请审价单位进行审价,也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。

4、承包人主张工期顺延,需要注意哪些事项

(1)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;

(2)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;

(3)顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。

5、承包人如何避免逾期竣工违约责任

(1)掌握施工进度,避免工期延误;

(2)收集工期顺延的证据;

(3)承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。

6、合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任

(1)按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;

(2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;

(3)如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月27日 09:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 未经验收的建设工程可以交付使用吗
    建设工程竣工后,需要经过验收合格之后方可以投入使用。根据现行法律规定,未经验收的建设工程是不可以交付使用。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。一、建设工程竣工验收条件是什么1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。3、有完整的技术档案和施工管理资料。4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告
    2023-02-20
    120人看过
  • 工程未竣工验收已投入使用是否认为合格
    未竣工验收已入住不能视为已验收合格,验收合格必须符合规定的房屋建筑工程质量标准,具有经签署的工程保修书,必须具有质检站核发的房屋质量合格证明,煤气、上水、电热、污水、路通,楼前6米、楼后3米场地平整,必须按图纸、文件要求达到设备齐全、手续完备。一、竣工结算和竣工决算的区别是什么1、二者包含的范围不同:工程竣工结算是指按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算,以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况,调整施工图预算价格,确定工程项目最终结算价格。它分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。竣工结算工程价款等于合同价款加上施工过程中合同价款调整数额减去预付及已结算的工程价款再减去保修金。竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。按照财政部、国家发改委和建设部的
    2023-03-26
    139人看过
  • 合同无效工程又未竣工验收法律处理
    尚缺少法律规定、修复后验收合格或者不合格的情形下,应当根据违法发包人、分包或者转包人的过错判令其承担缔约过失责任,工程经验收合格、建设工程施工合同无效而工程未验收,而且发包人也未使用此种情形下建设工程施工合同被确认无效后、建设工程施工合同无效而工程未验收、法院不予受理。一,法律均作出了明确规定,应当根据违法发包人,亦即支持实际施工人相应的实际损失,亦即支持实际施工人相应的实际损失(同第一种情形的意见3),在此种情形下,不支持参照有效合同约定支付工程款的诉讼请求,支持实际施工人的诉讼请求:1。主要依据是《建设工程施工合同司法解释》第十三条关于发包人未经验收擅自使用而不得提出质量异议的规定、受理。一般理解为“视为验收合格”。工程合同无效需要赔偿吗?建设工程合同无效需要赔偿。根据法律规定,民事法律行为被确认无效后,行为人应当返还因无效行为取得的财产,对不能返还或没有必要返还的,应当进行折价补偿。
    2023-08-12
    308人看过
  • 如何处理工程竣工验收不符合要求的情况
    一、如何处理工程竣工验收不符合要求的情况建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:1.修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;2.修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。二、建筑工程竣工验收必须满足哪些要求建设工程竣工验收应满足以下条件:1.完成工程设计和合同约定的内容;2.施工单位检查竣工工程质量;3.有完整的技术档案和施工管理资料;4.建设行政主管部门和委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的所有问题;5.对于委托监理的工程项目,有完整的监理资料,监理单位应提交工程质量评估报告,报告应经总监理工程师和监理单位相关负责人审核签字;6.勘察、设计单位在勘察、设计文件勘察、设计文件和施工过程中签署的设计变更通知书进行检查,并提交质量检验报告;7.有规划
    2023-09-01
    400人看过
  • 工程竣工验收流程,工程竣工验收资料有哪些
    工程竣工验收流程是施工单位申请竣工验收,建筑单位制定验收方案,验收方案确定之后开始实施验收,审核通过验收完成,工程竣工验收资料包括工程概况表,工程竣工总结等。一、工程竣工验收流程工程竣工验收流程:1.首先,施工单位要向建筑单位提供一个验收报告,申请竣工验收。2.之后相关单位收到这个报告的时候,核对及整理与竣工验收要求相符的工程,包括它的设计施工监理等方案都需要进行一系列的整理,制定出一个验收的方案。3.相关的单位在收到这个报告,7个工作之日内,需要确定验收的时间地点以及验收的组织名单和负责的相关人员,相关单位以及相关工程监管机构。4.相关单位会组织进行竣工验收,对于档案资料,这些部门都会进行一一的核查。5.资料和档案没有任何问题的时候,这些人会去现场进行质量检查。6.验收完之后,验收人员会进行签字,前提是审核要通过,如果审核不通过的话,如有质量问题,也需要在报告上面提出相应的整改建议,如果
    2022-06-10
    462人看过
  • 工程竣工验收后出现质量问题如何处理
    一、工程竣工验收后出现质量问题如何处理1.返修处理:适用于那些能够通过修补达到原有质量标准和不影响使用功能的质量问题。2.加固处理:对于那些可能危及承载力的质量缺陷,需要通过加固手段进行处理。3.返工处理:当修补处理不足以恢复质量标准时,可能需要全面拆除重建。4.限制使用:在某些情况下,为了确保安全和遵守法律规定,可能会限制工程的结构强度和使用功能。5.不做处理:在一些轻微的质量瑕疵中,如果不影响整体结构和安全性,可以不予特别处理。二、工程竣工验收后出现质量问题谁负责建设工程在竣工验收后如出现质量问题,应结合建设工程的实际情况区分工程各参与方的相应责任,施工单位应承担主要过错责任;如设计单位、监理单位怠于履职,应对质量问题分别承担次要过错责任。建设工程经验收合格并投入使用,但竣工验收仅为施工单位要求建设单位接受工程、支付价款即交付使用的前提条件,不能否认质量缺陷损害的事实,竣工验收合格证明
    2024-01-30
    307人看过
  • 如何确定工程竣工验收时间
    法律咨询:如何确定工程竣工验收时间。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人将修改提交发包人验收的日期。相关法律知识:违反《中华人民共和国建筑法》第七十条的有关规定,装修工程涉及主体建筑或者承重结构发生变化的,责令改正,处以罚款;造成损失的,应当承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第七十一条建筑施工企业违反本法规定,未采取措施消除建筑安全事故隐患的,责令改正,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。建筑施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,造成严重伤亡或者其他严重后果的,依法追究刑事责任。第七十二条建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位、建筑施工企业违反建筑工程质量安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任依法追究责任。
    2023-05-07
    120人看过
  • 验收指的是交工验收和竣工验收吗
    工程交工验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位,监理单位检查施工合同的执行情况,评估工程质量是否符合技术标准和设计要求,是否可以交接下一阶段的施工,是否符合竣工验收条件的初步验收评估。工程竣工检验一般由质量监督部门组织的工程质量、参加部门和建设项目综合评价,包括建设、调查、设计、施工、监理部门分别报告工程合同履行情况和工程建设各环节执行法律,审查法规和工程建设强制标准的建设、调查、设计、施工、监理部门提供的工程文件资料,检查工程实体质量的工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面进行总体评价,形成工程竣工验收意见,由验收人员签字。两者的明显区别是,在时间上交付检查前,竣工检查后,从检查主体来看,交付检查由项目法人组织进行,竣工检查由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、成本管理机构等机构代表组成的竣工检查委员会组织进行,性质上交付检查是项目管理机构的行为,竣工检查是政府管理
    2023-08-07
    127人看过
  • 工程未竣工验收工程款怎么结算
    民法典规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。由此可见,承包人行驶优先受偿权时,并没有受到已完成建筑工程的是否已验收的影响,只由在建筑工程合同约定是在验收合格后再付工程款的。一、商品房合同签订有哪些注意事项商品房购房合同在签订过程中应当注意以下事项:(一)注意承包人的优先受偿权在预售商品房工程建设过程中,如果房地产开发经营企业没有按约定支付工程价款。这就会产生买受人的权利与承包人优先受偿权之间的冲突问题。因为相关法律规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议
    2023-04-10
    467人看过
  • 交付未竣工验收合格的商品房怎么办
    [案情]:原告(上诉人):傅某被告(被上诉人):乙房地产公司2004年7月18日傅某与乙房地产公司签订《商品房买卖合同》,约定乙应于2005年12月31日前将质量验收合格及竣工验收合格的房屋交付傅某使用。如逾期交房傅某仍要求继续履行合同时,乙应自约定交房的最后期限的第二天起至实际交房之日止每日按傅某已付房价款的万分之二支付逾期交房违约金。该合同签订后,傅某向乙支付了全部购房款,但乙未按期交房。乙直至2006年12月1日才向傅某实际交付了房屋,但其所交付的房屋只通过质量验收,还未竣工验收合格。傅某在明知该房未进行竣工验收的情况下,仍在房屋交接表中业主意见栏签署了同意接房,并实际占有了该房屋。但该房屋至2007年9月30日还未经竣工验收合格,由于此前乙已将2007年1月1日之前的逾期交房违约金支付给傅某,因此傅某于2007年9月25日起诉要求乙自2007年1月1日起至2007年9月30日止每日
    2023-06-19
    212人看过
  • 未经验收的建筑工程如何进行使用?
    发包人擅自使用未经竣工验收工程,视为其认可工程质量合格或同意对工程发生的质量问题自担责任;放弃了对工程质量缺陷提出抗辩的权利,再以其使用部分工程质量不符合约定为由主张权利的,不应得到支持。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。责令建设单位改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。建筑工程质量验收1、检验批合格质量应符合下列规定:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。说明:检验批是工程验收的最小单位,是分项工程乃至整修建筑工程质量验收的基础。检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目,由于其质量基本均匀一致,因此可以作为检验的基础单位,并按批验收。本条给出了检验批质量合格的条件,共两个方面:资料检查、主控项目检验和一般项目检验。质量控制资料反映了检验
    2023-08-11
    309人看过
  • 竣工验收的验收人员如何组成
    竣工验收的验收人员由建设单位负责组织竣工验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。一、工程具备什么条件可以竣工根据法律的相关的规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书;并具备国家规定的其他竣工条件,完成建设工程设计和合同约定的各项内容,有完整的技术档案和施工管理资料,有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件等等。二、竣工验收的程序是什么(一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
    2023-06-24
    259人看过
  • 工程竣工验收的主体是如何规定的?
    一、工程竣工验收的主体是如何规定的?建设单位在收到竣工验收报告后,应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收;规划、消防、环保等部门的验收实际上是政府职能部门行使管理和监督权;建设行政主管部门备案也只是行政管理的一种形式;建设行政主管部门或其他政府部门发现建设单位在竣工验收过程中,违反建设工程质量管理有关规定的,责令停止使用,重新组织竣工验收。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。二、工程竣工验收程序是什
    2024-01-18
    70人看过
  • 如果施工合同无效,未竣工验收工程的付款原则是什么
    [网友咨询]2009年,工业公司与建筑公司在未履行招标程序的情况下签订了施工合同。在施工过程中,双方进行了设计变更。2010年,由于缺乏施工程序和施工许可证,该项目被建设主管部门关闭。随后,双方办理未完工程移交事宜。2011年,该工程竣工后,建设公司仅以800万元起诉索要剩余工程款。经评估,按定额计算,竣工工程造价1900万元;按合同价计算,竣工工程造价1300万元。对此,兴业公司确认了欠建设公司的工程款,并同意按合同约定支付1300万元。施工单位要求按定额计算标准付款。现在的付款原则是什么?根据最高人民法院《关于审理建筑合同纠纷案件适用法律的解释》第一条的规定,本案所涉工程应当不经招标程序进行,招标无效。上述司法解释第二条规定:“建设工程施工合同无效,但建设工程已通过竣工验收,承包人要求按照合同约定支付工程价款的,由于承包人要求支付工程款的权利受到限制,本条规定了“建设工程验收合格”的前
    2023-05-07
    156人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 在竣工验收前已投入使用的过程,能否以未经竣工验收拒付工程款
      四川在线咨询 2022-11-28
      不能以工程未经过竣工验收拒付工程款。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据我国法律法规的相关的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,如果是建设工程未经竣工验收,发包人就擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 风险提示:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日
    • 未验收的工程如何计算竣工结算
      贵州在线咨询 2021-12-04
      不行。一般情况下,需要有竣工图和竣工验收报告。工程预算完成后,才能进行财务工程决算。收入不确定,不能做财务工程决算报告。处理方法:督促技术部门做竣工图,督促预算部门及时与甲方做竣工决算。两者完成后,财务部门做财务竣工决算。
    • 工程竣工验收逾期如何处罚
      青海在线咨询 2022-03-23
      建设单位未按规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的,由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第五十六条规定,责令改正,按以下标准予以罚款:(一)报送备案逾期30天(含)以内的,处20万元以上30万元以下罚款;(二)报送备案逾期超过30天的,处30万元以上50万元以下罚款。
    • 工程竣工验收需要哪些?如何通过竣工验收?
      重庆在线咨询 2023-02-23
      建设工程竣工验收应当具备下列条件: 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 5、有施工单位签署的工程质量保修书。
    • 未进行竣工验收怎么确定工程使用日期
      西藏在线咨询 2023-06-13
      最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。